建筑施工合同三范本.docx

建筑施工合同三范本预拌混凝土买卖合同18建设工程质量检测委托合同28建设工程施工专业承包合同40 合同编号： 预拌混凝土买卖合同工 程 名 称： 买方（甲方）： 卖方（乙方）： 制定工商行政管理局 建设委员会二 年 月预拌混凝土买卖合同买方（甲方）： 卖方（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。第一条 工程概况1、建设单位： 。2、施工单位： 。3、工程名称： 。4、工程地点： 。5、运距： 。第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。第三条 供货数量及质量的验收确认1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。5、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。第四条 价款结算及支付1、甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。2、甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第 种方式办理价款结算确认手续。（1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行2001建设工程预算定额。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第（1）种方式结算。3、对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。4、价款支付期限： 。本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。 5、甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。第五条 双方义务1、甲方义务（1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。（2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。（3）应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。（4）应指派专人（提前24小时将名单书面通知乙方）负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。（5）应遵守国家、和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。（6）应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。2、乙方义务（1）供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。（2）乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。（3）应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。（4）接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。（5）浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。第六条 违约责任1、甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。2、甲方未按合同约定履行其他义务的，应按 向乙方支付违约金；给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。3、乙方未按合同约定履行义务的，应按 向甲方支付违约金；给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。4、 。第七条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向 申请调解解决；协商或调解解决不成的，应按照下列第 种方式解决：（1）向 人民法院提起诉讼；（2）向 仲裁委员会申请仲裁。第八条 其他约定事项1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。2、 。第九条 未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式 份，甲方 份，乙方 份，具有同等法律效力。买方（签章）： 卖方（签章）：住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场联系人： 现场联系人：电话： 电话：传真： 传真： 签订时间： 签订地点：合同编号：附件编号：预拌混凝土买卖合同（附件）工程名称： 建设单位： 工程地点： 施工单位： 浇筑部位项 目混凝土强度等级计划数量（立方米）浇筑方式供货时间技 术质量要求混凝土坍落度水泥品种外加剂品种结算单价（元/m3）混凝土单价 (含运费 )汽车泵泵费地泵泵费外加剂费冬施期冬施费合计甲方：（盖章） 乙方：（盖章）委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：签订日期： 年 月 日合同编号：附件编号：预拌混凝土买卖合同（附件）工程名称： 建设单位： 工程地点： 施工单位： 浇筑部位项 目混凝土强度等级计划数量（立方米）浇筑方式供货时间技 术质量要求混凝土坍落度水泥品种外加剂品种结算单价（元/m3）混凝土单价 (含运费 )汽车泵泵费地泵泵费外加剂费冬施期冬施费合计甲方：（盖章） 乙方：（盖章）委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：签订日期： 年 月 日合同编号：附件编号：预拌混凝土买卖合同（附件）工程名称： 建设单位： 工程地点： 施工单位： 浇筑部位项 目混凝土强度等级计划数量（立方米）浇筑方式供货时间技 术质量要求混凝土坍落度水泥品种外加剂品种结算单价（元/m3）混凝土单价 (含运费 )汽车泵泵费地泵泵费外加剂费冬施期冬施费合计甲方：（盖章） 乙方：（盖章）委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：签订日期： 年 月 日建设工程质量检测委托合同北 京 市 住 房 和 城 乡建 设 委 员 会 制定北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 年 月使用说明一、 本合同文本是由市住房和城乡建设委员会与市工商行政管理局共同制定的示范文本，供委托单位和检测单位签订建设工程质量检测委托合同时使用。二、 本合同文本中所称建设工程质量检测，是指检测机构，依据国家相关法律、法规和技术标准，对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测、对涉及结构安全项目的抽样检测和对建筑节能、室内环境质量进行的检测，并出具检测数据和检测结论报告的活动。三、 查询本市检测机构名单可登录市住房和城乡建设委员会网站。四、 本合同文本空格部位填写、选择及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。对于实际情况未发生或双方当事人不做约定的，应当在空格部位划“”，以示删除，需详细说明的内容可另行附页。五、 双方当事人签订本合同时应当认真核对合同内容，合同一经签订，对双方当事人均有法律约束力。市建设工程质量检测委托合同委托单位（委托方）： 营业执照注册号： 组织机构代码： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮箱： 开户银行： 账 号： 检测单位（受托方）： 营业执照注册号： 检测机构资质编号： 组织机构代码： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 电子邮箱： 开户银行： 账 号： 根据中华人民共和国合同法、房屋建筑和市政基础工程质量检测技术管理规范、建设工程检测试验管理规程等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。第一条 工程概况1.1工程名称：（按单位工程分别填写） 1.2工程地点： 1.3结构类型： 1.4监督单位： 联系人： 联系电话： 1.5开工日期： 竣工日期： 1.6其他： 第二条 检测类别及项目委托方委托受托方的检测类别： 见证取样检测 主体结构工程检测 地基基础工程检测 钢结构工程检测 建筑幕墙工程检测 室内环境检测 其他： 见证取样检测项目一览表（见附件）。第三条 检测依据和方法本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为： 第四条 检测费用及支付方式本合同收费标准执行市物价局京价（收）字【2002】181号文件规定的收费标准及建设工程质量检测收费标准指导价（2011版），以上标准之外的检测项目收费标准为 。4.1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。4.2 支付方式： 现金 支票 转账4.3支付时间： 一次总付：支付时间为 。 分期支付： 元，时间 。 元，时间 。 元，时间 。 第五条 履行方式及期限5.1 受托方应当于本合同签订后 个工作日内开展现场（或试验室）检测工作，于现场（或试验室）检测工作后 个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告 份。 第六条 异议处理6.1委托方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起 个工作日内向受托方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托方支付复检费用；反之则由受托方承担复检费用。6.2 委托方对复检结论仍有异议且无法协商解决的，可在收到复检报告后 个工作日内，向市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。 第七条 双方权利义务（一） 委托方权利义务7.1委托方应当向受托方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。7.2委托方应当对样品的真实性、代表性负责，并详细填写检测委托单。7.3委托检测前，委托方应当将委托方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时，委托方应当及时书面告知受托方。7.4 委托“见证”检测前，委托方应当提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。7.5现场检测项目，委托方应当提前 个工作日将现场检测日期通知受托方,并提供必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。7.6委托方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。7.7双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，委托方应当与受托方及时办理本合同变更手续。7.8委托方应当根据合同约定，按时支付检测费用。7.9 委托方有权对受托方未按标准检测的行为和违法违规的行为向相关执法部门举报。7.10 委托方应当遵守“单独列支并足额支付检测费”及“检测费不得作为竞争费用”的规定，在合同签订及检测费用结算时不应当要求折扣。（二） 受托方权利义务7.11受托方应当向委托方提供与本工程检测业务有关的检测能力证明资料。7.12受托方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。7.13受托方应当严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、科学性和有效性。7.14受托方应当在提交检测方案时一并提交检测项目及检测数量。7.15受托方应当在双方约定的日期内进场开展检测活动。7.16现场检测由于抽样的风险性和抽样后工程的开放性及特殊性，受托方仅对当时现场检测出的检测数据及检测报告的真实性和准确性负责。7.17受托方现场检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。7.18对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。7.19检测结果不合格的，受托方应当及时通知委托方，并有权向建设行政管理部门报告。7.20 受托方对检测工作中涉及到的国家机密、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。7.21 受托方不得转包检测业务。第8条 违约责任8.1 一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。8.2 一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。8.3委托方未按照本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当承担应付金额千分之 的违约金。8.4受托方未按照本合同约定向委托方提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之 的违约金。8.5检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给委托方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。8.6 如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延；致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。8.7其他违约责任： 第九条 其他约定事项 第十条 争议的解决方式双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决；协商或调解解决不成的，可按照第 种方式解决。（一）向 人民法院起诉。（二）由 仲裁委员会仲裁。第十一条 附则（一）本合同一式 份，委托方执 份，受托方执 份，具有同等法律效力。（二）本合同经双方当事人签字或者盖章后生效。（三）未尽事宜，由双方协商签订补充协议。 委托方：（盖章） 受托方：（盖章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 年 月 日 年 月 日附件见证取样检测项目一览表第 页 共 页序号检测项目单价选择在上打 “”备注1混凝土试块2砂浆试块3钢筋及连接接头4砖及砌块5水泥6掺合料和外加剂7防水材料8预应力钢绞线、锚夹具9沥青、沥青混合料10道路工程用无机结合料稳定材料11土工12砂、石13轻骨料14建筑外窗15保温材料16绝热材料17粘接材料18增强网19幕墙玻璃20隔热型材 第 页 共 页 序号检测项目单价（元）选择在上打“”备注21风机盘管机组22低压配电系统的电缆、电线23钢结构工程用钢材及焊接材料24高强度螺栓预拉力25高强度螺栓扭矩系数26高强度螺栓摩擦面抗滑移系数27网架节点承载力28散热器备注：如果填写内容超过表栏的容量，可另附纸作为附页。 建设工程施工专业承包合同住房和城乡建设委员会工商行政管理局 年 月 46第一部分协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程规模： 二、承包范围承包范围： 三、签约合同价人民币（大写）： （￥ 元）；其中：安全文明施工费人民币（大写）： （￥ 元）。四、工期计划开工日期： 年 月 日； 计划竣工日期： 年 月 日；工期： 天。五、质量标准工程质量标准： 六、合同文件的组成1.本协议书；2.专用合同条款；3.通用合同条款；4.工程预算书或已标价的工程量清单；5.技术标准和要求；6.合同图纸；7.其他合同文件。七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式 份，其中，发包人 份，承包人 份。十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、本合同自 生效。发包人： （盖单位章）承包人： （盖单位章）住 所： 住 所： 法定代表人或其委托代理人： （签字）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日签约地点： 第二部分 通用合同条款1. 词语定义协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：1.1 合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即协议书中约定的组成本合同的所有文件。1.2 协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。1.3 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.4 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。1.5 发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6 发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。1.7 承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.8 项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。1.9 监理人：指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.10 总监理工程师：指监理人指定的进行工程监理的总负责人。1.11 工程：是指永久工程和（或）临时工程。1.12 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.13 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.14 施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。1.15 开工日期：指监理人按第10.3.1项发出的开工通知写明的开工日期。1.16 工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。1.17 竣工日期：指第1.16款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第19.3款的约定确定。1.18 缺陷责任期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。1.19 保修期：是根据现行有关法律规定，在第23.2款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。1.20 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.21 签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。1.22 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行本合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.23 质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.24 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。2. 语言文字除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。3. 适用法律本合同适用国家法律、行政法规及地方法规。除合同另有约定外，国家及建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。4. 标准和规范4.1 本工程适用现行国家、行业和规范、标准和规程。4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业和现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。4.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程应按技术标准和要求以及国家、行业和现行规范、标准和规程最新版本执行。5. 合同文件及解释顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）工程预算书或已标价的工程量清单；（5）技术标准和要求；（6）合同图纸。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。6. 图纸和承包人文件6.1 发包人应按专用合同条款约定的日期和数量向承包人提供图纸。发包人提供的图纸数量无法满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买或复制。关于图纸的其他约定见专用合同条款。6.2 按专用合同条款约定由承包人提供的文件，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。7. 发包人7.1 发包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：7.1.1 发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。7.1.2 发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。7.1.3 发包人应按合同约定向承包人提供图纸，并根据合同进度计划组织设计单位向承包人进行设计交底。7.1.4 现场的准备和移交。（1）发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场资料。（2）发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。（3）发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。（4）发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。7.1.5 发包人应委托监理人按第10.3.1项的约定向承包人发出开工通知。7.1.6 发包人应按合同约定履行付款义务。7.1.7 发包人应按关于大气污染和绿色施工的相关管理要求，落实本单位施工扬尘治理责任，确保用于开展绿色施工的费用支出，督促承包人严格落实施工扬尘治理各项措施。7.1.8 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。7.1.9 发包人应履行的其他义务见专用合同条款。7.2 发包人代表发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用合同条款中明确。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。7.3 如发包人未委托监理人对本工程进行监理，则本合同中约定的监理人的责任义务由发包人承担，总监理工程师的工作由发包人代表完成。8. 监理人8.1 在专用合同条款中指明的监理人受发包人委托，享有合同约定的职权。在委托范围内，监理人在行使某项职权前需经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。监理人所发出的指示应视为已得到发包人的批准。合同约定应由承包人承担的责任义务，不得因监理人的指示等行为而减轻或解除。8.2 发包人应在委托监理人发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师可授权其他监理人员负责执行其指派的监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及授权范围通知承包人。8.3 承包人收到监理人做出的指示后应遵照执行。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。9. 承包人9.1 承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。其义务包括：9.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。9.1.2 承包人应严格按合同约定实施、完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。9.1.3 承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。9.1.4 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。9.1.5 承包人应根据发包人或发包人通过监理人书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。9.1.6 承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。9.1.7 承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求见专用合同条款。9.1.8 发包人或监理人按合同约定所发出的所有指令，承包人应予以执行。9.1.9 承包人不得将本工程转包和违法分包。9.1.10 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。9.2 项目经理在合同履行期间，承包人应任命项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人做出。10. 工期10.1 进度计划10.1.1 承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度