《配电工程协议书》doc版.doc

神农城10KV配电工程合同编号协议书发包人：湖南天易示范区开发建设有限公司承包人：株洲高新电业股份有限公司工程地点：株洲市神农城签订时间： 2010 年 月 日根据中华人民共和国合同法和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方协商，签订本协议，以资共同遵守。一、 协议签订单位发包方：株洲天易示范开发区建设有限公司（简称甲方）承包方：株洲高新电业股份有限公司 （简称乙方）二、 工程名称：神农城10KV配电工程三、 工程地点：株洲市神农城四、 协议依据：株洲市神农城整体规划和株洲电业局关于株洲神农城整体电力规划的方案五、 工程建设范围1、乙方依据甲方提供的神农城整体规划和株洲电业局关于株洲神农城整体电力规划方案，编制一期神农城电力接入系统设计。2、乙方按株洲电业局批复的株洲神农城分期建设供电方案进行神农城10KV配电工程的建设。(1) 一期建设内容包括：改珠江路西侧电缆沟为直埋套管敷设电缆至公园大道临近分支箱（环网柜），从该分支箱引高压电源沿商业圈内环敷设电缆入新建的地下开关站，接至新上配电间内低压屏出线开关上桩头止范围内的本期工程施工图设计、概(预)算书编制及出版，工程物资采购,工程施工及竣工验收工作。附：神农城一期供电系统的供电范围详见神农城建设指挥部提交的神农城核心区用电负荷预测，该电力负荷由甲方报株洲电业局复核，乙方配合指导甲方到株洲电业局办理用电的报装。(2) 后期配电工程建设按甲方神农城项目建设周期与规模的实际需求签订后期施工合同另行签定。六、 工程建设工期：乙方根据甲方提交的一期供电范围及电力负荷，综合安排本协议范围内的方案设计、方案报批、施工图设计、工程施工及调试，在2010年9月1日前完成承包范围内的工作并确保一期供电系统在2010年9月3日正常供电。七、 工程承包方式包设计、包施工、包安全文明施工的总承包方式。八、 工程监理乙方接受甲方委托的监理单位对本工程的质量进行控制。九、 工程验收工程完工后由甲方组织验收。十、 工程合同价款本期工程合同价款由乙方按现行电力安装工程消耗量及其取费标准上报，经甲方审定后，乙方本期工程概（预）算书出版后，经甲、乙双方共同协商，另签本期工程施工合同确定。十一、 合同价款支付：1、本协议书签订后3天内，甲方向乙方支付50万元（伍拾万元）作为工程预付款。2、本期工程施工合同签订，主要设备到货后3天，甲方向乙方支付至合同价款的80%,作为工程进度款。3、工程竣工验收合格后7天内，甲方向乙方支付合同价款的20%(即工程款付至合同价款的100%),结清合同价款余款。十二、 合同价款支付方式：转账十三、 双方责任：1、甲方：（1）本协议签订后3天内,负责向乙方提供工程勘测设计相关资料。(如:神农城规划设计资料、开关站、配电间建筑设计资料、负荷资料、设备档次要求等等)。（2）负责办理工程相关的规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化等与工程相关手续 (如开关站、配电间建设场地、10kV线路等红线规划手续等)。（3）负责组织工程施工场地、建筑物、线路施工走廊验收移交，协调处理工程施工场地、运输道路平整和施工场地内障碍清除，余、杂物清理。（4）负责委派工程项目代表和工地代表,协调和处理工程勘测、设计、施工、送电过程中工程项目范围内周边关系(如阻工、青赔、施工环境、地方关系等)。（5）负责监督施工过程中的安全、质量和进度，参与工程竣工验收工作。（6）认真履行本合同，根据本合同要求按期、保质、保量地完成合同约定的各项工作。2、乙方：（1）严格执行国家、行业相关规程、规范、标准，按要求组织工程勘测、设计、施工、竣工验收工作。（2）负责工程合同承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工，优质服务。（3）工程竣工验收合格送电后一个月内，负责向甲方移交本工程合同承包范围内的工程相关资料。（4）负责工程质量（属于安装或设备质量）保修，保修期为二年（即工程送电之日起二年）。（5）认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量地完成合同承包范围内工作。十四、 其他：1、工程项目勘察、设计、物资采购、施工、竣工验收、送电等所需的工器机具、安全用具，交通工具、工作人员生活等由乙方自行解决。2、甲方参与乙方主设备招标或竞争性谈判。3、乙方完成方案设计、施工图设计后应及时与甲方沟通并经甲方确认。4、工程取费执行(1) 国家计委最新文件中颁发的工程勘察设计收费标准。(2)湘建价（2009）406号关于颁发（湖南省建设工程工程量清单计价办法）及有关工程消耗量标准的通知及湖南省或株洲市建设工程造价管理部门颁发的相关解释和更新文件。 (3)湘三电控字（1992）009号？，以及各市州经委行文制定的关于电力负荷控制设备的收费标准。(4)湘价函2005174号湖南省物价局关于汽车移动电站供电价格和配网带电作业计费标准的批复。 5、因乙方施工不当、工程物资保管不善，造成的人身、设备事故和物资损失，由乙方负责。6、如遇人力不可抗拒因素或设计变更，造成的工期延误和经济损失，甲、乙双方共同协商，另补充协议。7、因甲方未及时办理工程相关手续造成工期延误和经济损失,由甲方负责。8、在合同规定的保修期内，属于乙方承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。9、甲、乙双方违约，按合同相关条款协商解决，协商不成可申请当地地方法院裁决。10、本合同经双方法定代表人或书面指定的委托代理人签字、盖章后生效，其有效期至工程施工合同生效后。11、未尽事宜，在工程施工合同中明确。12、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份。（本页无正文）甲方：株洲天易示范区开发 乙方：株洲高新电业股份建设有限公司 有限公司 甲方（盖章） 乙方（盖章）