内部协议(电安装).doc

内部班组劳务承包协议协议编号： 甲方： 项目部乙方： 身份证号码： 联系电话： 乙方为甲方 项目部聘请的 #楼工程安装施工负责人，职工由乙方组织和管理。为明确责任，根据公司管理规定和有关法律、法规，强化考核。根据本工程的具体情况，双方本着公平、合理的原则，经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。一、工程概况1.1 工程名称： 1.2 建筑面积： 约56600m2 1.3 结构形式： 全剪力墙结构 1.4 工程地点： 三、乙方工作内容及范围（乙方工作内容包括但不限于以下内容）： 3.1图纸范围及图纸会审变更内的电气部分中强电等(不含弱电)。二、工作期限2.1 开工日期： 年 月 日；完工日期： 年 月 日2.2施工进度满足甲方总体进度计划，总工期（33层为360天）的要求，乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担，工期保证金不退。结构45天/层（包括天气因素的影响），如果甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行组织施工班组，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。2.3施工中乙方进度达不到进度要求，则甲方安排其他班组抢工期所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除。如不能按计划竣工，乙方赔偿甲方损失。甲方不保证及时兑付工程款。2.4 本工程的工期考核标准 ：根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不得停工。若乙方一次不满足甲方时间节点要求，扣除乙方保证金1000元/次。各节点天数若拖延二天，乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托给他人完成，由此导致总工期拖延的，建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担，工期保证金不退且结算总额按已完工作量应付款的60%结算，并不能保证结算款及时兑现，乙方同时承担违约责任。三、质量标准3.1 工程质量标准：工程质量达到合格，满足本项目所在地工程建设相关标准验收。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。甲方负责对乙方施工技术、质量交底，乙方必须将甲方的交底交到每个施工人员并签字。乙方配备专职质量员接受甲方质量部门的对口领导，负责对自己施工工程质量的过程控制和自检工作，记录好质量日记。乙方在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方项目部质检员，甲方会同业主、监理验收合格后方可进行下道工序施工。3.2 乙方承诺：在施工中严格按图施工，与其他工种密切配合，做好预留预埋工作，不出现乱开洞、乱砸、乱撬的现象，若出现此类现象，视情节严重，一次给予2000元至10000元不等的罚款，并由乙方承担相应损失。如因乙方施工不到位造成返工甚至超过规范允许范围要求，乙方承担返工及工料费用、工期延误等带来的损失，质量、工期保证金不退并承担违约责任。3.3 下道工序施工前必须通过项目部质检员、监理、业主验收同意且验收资料齐全，方可进行。如现场验收不合格罚款1000元次，如乙方强行进行下道工序施工，支付违约金5000元/次，并承担违约责任。3.4在施工过程中杜绝质量事故，如出现质量事故造成返工现象，一切损失（如工料机及工期等）由乙方负责，质量保证金不退并承担违约责任，且甲方根据事故性质对乙方进行处罚。3.5质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同内的质量保修期约定。乙方在接到通知3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可派其他人进行修理，保修费用在乙方的保修金中扣除。工程保修金为乙方结算总额的3%，甲方在质量保修期满后一个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息）。 四、结算方式及内容乙方完成本协议第三条全部工作内容并能按甲方的进度计划按时完成，质量达到合格，做好安全、文明施工，按以下方式结算。4.1 按 16.80 元/平方米(建设单位认定的建筑面积，阳台、走廊和入户花园按50计算建筑面积)。 4.2施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，不在协议范围内的工作需要乙方承担，乙方应满足甲方要求。点工按10元/工时。出现点工时乙方在工作的当天办理签证。超过三天未办理的视为作废。4.3建筑面积计算按 建筑工程预算定额和甲方与建设单位双方确定的工程量为依据。五、协议价款的结算、支付方式及时间5.1 结算资料：协议书、甲方现场代表的书面签单；有效的书面变更洽商等。5.2 结算时间：工程交工后。5.3 支付方式凭职工工资表及考勤表发放。 5.4 乙方自带一个月的生活费。次月按人员出勤进行发放生活费，每人每月1000 元。5.5每月底乙方必须将当月考勤记录复印件交甲方项目部留存，按实际考勤发放生活费，乙方每月2日前交上月的职工工资表交至项目部进行备案。如不交则视为乙方放弃该月的生活费领取。5.6生活费发放方式：甲方按乙方施工人员实际数量发放生活费。甲方每月只发一次生活费。农忙时在乙方人员保证不回家、不影响进度的情况下，甲方预付给乙方人员一定款资作农忙费用。余款按双方确认结算扣除本协议总价3%保修金后一个月内付至97%，满一年付清，保修期满一个月内付清保修金。六、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全标准，严格按照安全生产操作规程组织施工，负责其班组人员的作业安全，确保遵守施工现场安全作业的要求和签署的相关安全协议的标准进行施工作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从甲方安全监管人员的监督管理，做到不安全不施工；如发生安全事故，乙方按有关规定及时妥善处理，甲方不予参与，安全、文明施工保证金不退，乙方承担违约责任；对因事故给甲方造成的所有损失进行赔偿，甲方可直接从工程款中扣除，不足的部分可向乙方追偿。如乙方不积极妥善处理而由甲方处理的，所发生的费用全额从协议金额中扣除。6.2 甲方对施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。6.3 乙方应严格按照建筑工程安全施工技术规范和规定组织施工，因乙方野蛮施工、不服从指挥、安全防护措施不力、安全设施不到位、不按规范施工、无视检查督促，盲目施工，对于项目部、公司、主管部门检查出的安全隐患、限期不整改，拒不接受处罚、情节严重的，安全、文明施工保证金不退，视为违约。对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接在协议金额中扣除。6.4 重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。6.5 按照有关规定，甲乙双方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任和经济损失。6.6 特种作业人员必须持证上岗并报甲方备案。七、文明施工7.1 乙方应严格执行公司及项目部的有关规定，加强科学管理，坚持文明施工；在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场整洁干净，材料堆放整齐、有序；乙方应对上道工序的成品保护，若有损害，属乙方原因，乙方应照价赔偿；各工种间必须相互配合，相互给予方便，相互爱护对方成品，发生矛盾，服从甲方统一安排，听从甲方指挥。做好文明施工。在工地上不得酒后上班，酒后上班者罚款1000元/次并清退出施工现场。杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象，在施工现场和生活区发生打架斗殴，凡参与者每人一次给予3001000元罚款，赔偿对方的损失并清退出现场直至送公安机关处理。7.2 该工程必须达到合肥市安全文明达标工程的标准。乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，安全、文明施工保证金不退，乙方承担违约责任。如甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方工程款中扣除，且发生一次罚款壹仟元。八、材料、机具的供应与管理8.1 乙方按照施工平面布置图的要求，按规格码放整齐，否则甲方有权责令整改，并予以500元次的罚款。8.2乙方人员应爱护甲方现场各种材料和施工机具，不得损坏或者拿出现场，一旦发现施工现场内有盗窃行为，一经查实，处该材料价格的十倍以上罚款并移交相关部门处理。如发现外来人员破坏工地财物或其他危险情况者，乙方有责任给予制止并及时汇报甲方管理人员。8.3施工中如发生临时停水、停电，乙方应采取补救措施保证按计划完成施工，且不得要求索要任何费用。8.4乙方机具设备、材料等进场必须报甲方登记备案，运出现场必须由甲方出具手续，方可运出现场。九、双方一般权利和义务9.1 甲方的权利和义务9.1.1 负责解决施工中存在或发生的技术问题。9.1.2 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方的详细施工作业计划。9.1.3 对乙方在安全、质量、工期场容等方面有违反协议约定内容的，书面提出整改意见，督促乙方进行整改。9.1.4甲方负责乙方施工人员的“三级教育”。9.2 乙方的权利和义务9.2 .1 乙方应驻施工现场，行使协议约定的权利，履行协议约定的义务，按时、文明、保质保量地完成施工任务并协助完成资料收集归档等管理工作，积极配合项目部做好施工管理工作。9.2 .2 乙方对其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁；所有进场人员必须携带身份证，如需办理暂住证，由甲方统一办理暂住证（费用乙方自理）；1849岁女职工必须有常住地的计划生育证明，接受有关部门的检查。乙方班组人员由乙方自选招聘，人员进场后及时报项目部（均需交身份证登记造册；交甲方备案），接受“三级”安全教育，经考试合格后，办理上岗证（胸卡）；甲方收取工本费。施工人员上下班一律凭胸卡出入。未履行以上手续乙方私自安排工作的每人罚款500元，由此引起的一切后果责任均由乙方承担，遵守职业道德和社会公德及社会治安条例，如发生违法行为，后果自负。严禁乙方安排老、弱、病（高血压、心脏病、其他疾病）、残及不满十八岁的未成年人，保证以上人员不进入工地。否则，一切经济、法律责任均由乙方负责。9.2 .3 乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、岗位证书及身份证号码），作为本协议附件。9.2 .4 在施工生产过程，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变动备案人员，人员变动率小于 15 ，服从甲方的统筹安排，统一调动。9.2 .5 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍临时调整，对所调整的人员向甲方出具书面通知，并办理变更手续。9.2 .6 乙方必须按图施工，如有合理化建议，应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。9.2 .7 乙方对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、机电安全等方面的教育，进行班前安全交底，自觉遵守甲方现场管理规定和制度，服从项目部指令，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。9.2 .8 负责本工程各工种、工序间的协调与配合。9.3 双方约定应做的其他工作：9.3.1施工资料：施工资料由甲方资料员统一完成，乙方积极配合并提供相应数据。9.3.2施工用电甲方提供至三级配电箱并负责日常维护，三级箱出线以外的用电设备的安装和日常维护由乙方自行负责。 十、违约、争议10.1 甲方违约责任10.1.1 本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成的停工甚至提前终止本协议，乙方不得向甲方索赔停工费，具体解决办法双方另行协商。10.1.2 由于甲方施工人员指挥错误造成工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。10.2 乙方的违约责任10.2.1 工程质量、工期、人员在岗、现场安全文明等必须满足约定要求。如不能满足，在甲方督促下仍不能达到要求的，予以清退，乙方在三天内无条件退场，协议履约保证金不予退回，对已完工程合格工作量按60%结算，由此造成的的建设单位对本项目部的处罚均由乙方承担同时乙方承担违约责任。10.2.2 乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责），并书面通知乙方，直至终止协议。10.2.3 因乙方或工程原因，甲方协调其他班组人员到乙方班组为乙方完成的工作量，按实际完成工作量执行承包单价的2倍计算，从乙方协议款中扣除。10.2.4 因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失和工期罚款由乙方承担。10.2.5 乙方不遵守协议及各项规章制度，无正当理由，不接受项目部的检查、指令、督促，不遵守各项规章制度，乙方承担违约责任。10.2.6 因乙方自行退场，执行13.2.1条款。10.3 争议：双方约定，在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向江苏南通三建集团有限公司所在地人民法院提起诉讼。十一、本协议自双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。十二、其他补充条款12.1甲方因工程需要通知乙方开会，乙方迟迟不到或拒不参加会议者，按每人次500元1000元予以处罚。12.2所有处罚等款项均及时办理相关手续(乙方签字，不签字视为默认)，结算时从乙方结算款中扣除。12.3本合同签订一周内乙方须与甲方签订临时用电安全协议，同时将电工人员证件交由甲方复印存档。12.4当不可抗力涉及本工程时，乙方应立即通知甲方，并迅速采取措施，尽力减少损失。如出现人员伤亡，甲方管理人员由甲方负责，乙方所用员工由乙方负责；如造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；如需清理、修复工作的责任与费用承担，由甲乙双方另行协商确定。12.5 协议履约保证金：本次协议设人员在岗保证金 万元，施工工期保证金 万元， 质量保证金 万元，安全、文明施工保证金 万元。该保证金在签订协议前一天内汇入我公司专用帐户，如乙方能履行协议，工期能满足要求，无质