大柳塔矿井水利用合同(最新稿).doc

工 程 施 工 合 同项目名称：神东煤炭集团大柳塔矿井水利用项目深度处理车间 工程地点：大柳塔矿资金来源：专项 甲方（业主）：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司甲方合同总编号： 甲方业务部门或单位编号： 乙方（承包人）： 神东天隆集团鄂尔多斯市胜源建安有限公司 乙方资质等级： 房建二级 乙方合同编号： 签订地点：陕西神木大柳塔签订时间：2010年5月12日一、协 议 书依据中华人民共和国合同法和相关法律、法规、标准、规范的规定，业主和承包人本着平等互利的原则，按下述条款和条件签署本合同。第条 合同文件1.1合同文件下列为本合同之组成文件：1.1.1本合同及双方商定的附件1.1.2中标通知书1.1.3招标文件及澄清文件、询标文件及确认件等1.1.4投标文件 1.1.5批准的图纸l.1.6技术规范1.1.7合同条款1.1.8工作程序以及其他构成本合同的文件1.2定义本合同所用词语的含义见本合同“合同条件”中的定义条款。第2条 工程名称及范围工程名称：神东煤炭集团大柳塔矿井水利用项目深度处理车间 工程范围包括：施工图内全部工程 第3条 合同价格3.1业主同意为承包人完成合同义务而向其支付合同价格，合同价格（中标费率）为95 (大写：百分之九十五)。该合同为固定总价合同，但在招标文件约定可调价范围内之外为固定价格。至少说明三点：1、是否是招投标合同；2、是否包括设计、采购或者材料采购；3、群体工程应附一览表。参考表述方式：工程范围包括招标文件确定的工程的材料采购及施工；或者：工程范围包括招标文件确定的安装及试运行。3.2合同价格明细表：见投标文件（或批准预算书）3.3合同价格调整：因业主原因而发生的现场签证、设计变更、工程内容增减，首先由业主方确认工程量，然后由施工方按照工程建设所在地相关定额和神东2007242号文件编制工程预算，预算经业主方预算主管部门审定后进入工程结算。第4条 开工、完工时间4.1开工时间： 2010年5月12日。4.2完工时间： 2010 年9月12日。4.3总日历天数： 120 天。第5条 代表5.1业主方业务负责单位或部门： 。业主代表：姓名： ；联系电话： 。5.2承包人代表及项目经理承包人代表：姓名： 刘勇 ；联系电话。承包人项目经理： 高平 ；执业资格： 项目经理 ；联系电话：。承包人其他管理人员、技术人员名单见乙方投标文件。5.3监理单位与监理工程师监理单位： 监理工程师：姓名： ；电话： 。业主委托的职权：质量、工期、造价、安全“四大”控制。需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更及现场签证。5.4前述代表的工作规则详见本合同“合同条件”。第6条 工程质量要求与验收6.1 工程质量要求：合格 。6.2 质量认证机关：_。6.3验收单位及部门：_。6.4业主在收到承包人书面验收请求后28天内组织验收，并在验收后的14天内给予认可或提出修改意见。验收条件详见本合同“合同条件”。 或附表。6.5验收结果与异议：验收结果以生效的验收单为准。承包人以书面形式对验收结果提出异议的，异议方才成立，但异议不影响其余部分验收之效力。66工程创优执行以下第 条款 奖项之约定，创优目标实现后在工程结算时可支取创奖费用；创优目标未实现，在工程结算时给予创奖费用同等金额的处罚。创奖费用按以下标准计取：省级文明工地创奖费用按工程合同价的1%计取；地方性或行业性奖项的创奖费用按工程合同价的2%计取；国家级奖项的创奖费用按工程合同价的3%计取。661未约定。662创建省级文明工地。663创地方（行业）性奖项，如长安杯、草原杯、太阳杯等。664创国家级奖项，如鲁班奖等注：创地方（行业）性奖项和国家级奖项需说明奖项名称。第7条 工作性能要求与保证7.1承包人的建设工程安全防护、文明施工工作应符合中华人民共和国建设部（2005）89号文和甲方的管理制度，乙方承担安全防护和文明施工(含标准化)的措施费用。除此之外，执行神东煤炭分公司基本建设安全文明施工（通用部分）标准。7.2承包人保证其所完成的工程符合前款要求。如果由于承包人的责任，使工程或其部分在性能测试中未能达到所规定的工作性能保证的标准，承包人将向业主进行赔偿。第8条 施工图的提供8.1 设计单位：杭州市城乡建设设计院有限公司，该单位对设计文件的质量负责。8.2 施工图在交付承包人使用前，应当经过业主审查同意，业主审查同意不免除设计单位的责任。第9条 质量保证期9.1期限约定：9.2质量保证期从工程签字移交之日算起，未作出约定的保修事项按照国家有关规定实行保修。承包人在质量保证期内的责任，详见本合同“合同条件”。第10条支付条款10.1安全与文明施工措施费按该合同中该费用总价的50%预付。10.2工程预付款执行以下第 条款之约定，工程预付款在施工履约保证金缴纳后分期支付。工程预付款从支付工程进度款之日开始逐月扣回，工程进度款支付至合同金额的75%时工程预付款全部扣完。1021未约定。1022合同金额在300（含）500万元之间时，支付合同金额的25%。1023合同金额在500（含）1000万元之间时，支付合同金额的20%。1024合同金额在1000（含）万元以上时，支付合同金额的15%。10.3每月验工计价工作完成后支付工程进度款，工程进度款支付至合同总价的90%时停止。结算完成后，在支付最后一次工程进度款时，建设单位财务部门按结算价款的5留取工程款，待工程结算审计通过后向乙方支付该部分费用。同时建设单位财务部门按结算价款的5留取质量保证金，保修期满后向乙方结付，保修期超过5年时，满五年时结付。保修金不计利息。10.4业主对工程进度款的支付不得被视为是对承包人工作性能和工程质量的接受。10.5如果工程完工的总日历天数超过30天，承包人应于每月25日前向业主提供一份进度报告。进度报告的要求详见本合同“合同条件”。 依照公司有关规定，或者双方商定，或者建设部颁发的工程质量保修书填写。双方约定有预付款的，或者对设备费、设计费等有特殊约定的，请在此注明。如果双方约定了履约保证金，请选择12.2分条款。第11条保 险双方约定如下：见招标文件。第12条履约保证金执行以下第12.2分条款之约定：12.1未约定。12.2承包人应不迟于授予合同之日后10个工作日内，向业主递交由业主可以接受的履约保证金，其金额相当于合同价格的10，履约保证金的金额在工程通过正式验收后一次性返还。履约保证金可采用现金、支票或汇票。履约保证金汇至银行及帐号：单位名称：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司开户银行：中国建设银行大柳塔支行 帐号：6100 1695 2040 5000 2627 履约保证金付到上述帐户为履约保证金有效。12.3如果合同期限延长，承包人应当将其履约保证金的保证时效相应延长，或者提供新的保证金。第13条 安全抵押金对承包人实行安全抵押金制度，抵押金额度执行神东分公司安监局相关规定。第14条 劳务工权益保证金承包商中标后，按以下标准缴纳劳务工权益保证金。工程造价在3000万元以下时按合同价的2%（按人工费的20%计算）缴纳；工程造价在3000万元以上时按合同价1.5%缴纳。劳务工权益保证金缴纳办法与合同履约保证金缴纳办法相同；劳务工权益保证金在工程完成50%时返还50%，工程竣工验收后返还剩余的50%。第15条税金15.1 业主和承包人分别承担各自应缴的税金。如果业主受税务机关的委托代扣代缴税金或部分税金，承包人对业主的代扣代缴行为予以认可。第16条物资的提供16.1 承包人提供的物资包括： 。承包人应当在物资到达现场后24小时内通知业主代表或者监理工程师，在其监督下清点。16.2 业主提供的物资包括： 。业主提供的物资由业主负责运至现场或者由承包人在业主指定的矿区内某一地点自提。 如果是招标合同且招标文件中已有约定，请填写“见招标文件”，如果是约定在投标文件中，请填写“见投标文件”，如果不存在上述任何一个文件，请制作附件，并填写“见附件”。任何提供的物资均必须有相应的质量与技术要求。16.3 任何一方提供的物资与合同约定不符，均应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。由于承包人的过错需要重新提供物资的，费用不予增加，工期不予调整。16.4承包人需要使用代用物资时，应经监理工程师和甲方代表认可后才能使用，价款一般不予上调。由于甲方要求或设计变更形成的材料代用，其价款按合同价款的调整原则进行调整。16.5双方关于物资提供的其它要求，详见本合同“合同条件”。第17条违约责任17.1 工程质量违约责任：工程质量未能达到合同约定时，由承包人自负费用进行修复。不管是否修复优良，承包人均应对业主方因此受到的损失承担赔偿责任。17.2 延期完工的责任:如果承包人没有按照合同的约定或者施工进度的承诺而延期完工（不可抗力除外），业主有权从未付合同价款或从履约保证金中扣留违约金，违约金比率为合同总价格的0.3%天。如果延期超过30天，业主有权解除合同。业主解除合同后，上述违约金作为损失赔偿额，承包人仍有义务支付。17.3 承包人提供物资（如果有）与合同不符或者不能达到合同目的时的责任：由业主确定按下列方式之一种或者没有冲突的几种方式处理：A.业主拒收物资；承包人重新提供合格的物资，并承担一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝物资所需要的其它费用。B. 根据物资的疵劣和受损程度以及业主遭受损失的金额，经双方同意降低物资价格。C. 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，承包人承担一切费用和风险并负担业主遭受的一切直接费用。同时承包人应相应延长被更换货物的质量保证期。17.4 承包人其他违约行为及责任：如果：1）实际到施工现场的主要人员和用于本工程的主要施工机械与投标书严重不符；2）未经发包方同意，承包人擅自将本工程的部分或全部工作转包给其它施工单位；3）工程进度与投标书中所报计划严重背离等；4）承包人实际提供的施工组织机构、施工机具型号、主要施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等与投标文件相对应的部分及国家有关安全生产条例严重不符。则：业主可对承包人进行不低于1万元的罚款，直至另派人员或者施工单位进驻现场接管工程，并解除承包人在本合同项下的承包。发生上述形势时，承包人还应赔偿业主的损失。17.5 迟延支付的责任：除非业主依照法律或本合同约定有被豁免的理由，业主应当按照银行利率计付违约金。17.6 索赔17.6.1 任何索赔通知均应当采用书面形式。 17.6.2 如果被索赔方在接到或者应当接到索赔通知后30天内未能答复，该索赔应视为被接受。17.7严格进行合同兑现，对认定有“工程转包、违法分包及挂靠资质”行为的除给以工程金额1%的处罚（工程建设项目施工招标投标办法（七部委2003年5月1日第30号）中处罚的上限，规定为0.51%）外，两年内不允许其参加神东煤炭分公司的投标。第18条通知为双方联系之目的，合同要求的全部通知都应按下列地址和收信人送给业主和承包人的代表，或者业主或承包人。18.1 业主联系方式业主地址：陕西省神木县大柳塔镇邮编：719315业主代表：电话：传真：E-mail：18.2 承包人联系方式承包人地址：内蒙伊旗乌兰木伦镇温家圪堵邮编：017209承包人代表：高平电话真：E-mail：第19条合同修订对本合同条款做出的任何改动，均须由双方签署书面的修改书。第20条争议解决20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向业主所在县或市或省、自治区的有权法院提请诉讼。20.2在双方争议解决过程期间，除有争议的事项本身外，合同其它部分继续执行。第21条合同执行21.1与本合同项下工程有关的技术标准和规范，由承包人自己收集，业主不负提供之义务。但是，业主自身关于同类工程或者本工程有规定并且要求承包人执行的，业主应当提供给承包人。21.2本合同不允许分包，但业主指定的分包商不在此限。21.3承包人应当在开工前三天向业主报送及监理工程师报审施工组织设计及工程进度计划，有关工程进度计划的要求详见本合同“合同条件”。21.4承包人为履行本合同所需的交通道路、运输等一切手段、方法及费用均由承包人自行解决。21.5承包人在施工机械和人员进入现场后，应接受业主委派的监理工程师及业主方安检人员对其施工组织机构、施工设备、主要施工人员的身份证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等的核查，如达不到安全生产要求或者其承诺的，应立即整改。21.6承包人在全部工程竣工验收优良后的15日内办理完毕质量认证手续，并在此后一周内一式三份，向业主递交竣工结算报告、完整的结算资料、竣工图及工程档案，每推迟一天罚款1000元，并在结算中直接扣除。21.7本合同自双方签章之日起生效，设定履约保证金的则自履约保证金提供之日起生效。21.8合同一式 份，业主执 份，承包人执 份。21.9本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。二、合同条件合同与解释1、定义以下词句将具有的意义：1.1“业主”系指协议中指定其为业主的实体，包括法定的继承人或得到许可的业主的转让人。1.2“业主代表”系指业主委派的代表业主行使工程管理职责的人。1.3“承包人”系指协议中指定其为承包人的实体，包括法定的继承人或得到许可的承包人的转让人。1.4“承包人代表”系指承包人委派的代表承包人行使工程实施管理职责的人。1.5 “分包人”系指由承包人直接或间接将部分工程，包括材料供应分包给的任何人，包括其法定继承人或其转让人。1.6“工程师”除非另有明确的所指，均指监理工程师。1.7“工程”系指本合同约定的由承包人完成的工程设计、实施、物资供应以及其它将由承包人根据合同执行的全部工作和服务。1.8“物资”系指应由承包人提供并列入工程中的设备，机器、仪器、材料及其他各类物品(包括承包人根据第7.3款采购的零备件)，但不包括施工设备。1.9“施工设备”是指承包人为了工程的实施所提供的设施、设备、机器、工具、仪器、用具等各类东西，但不包括材料或用来组成本合同部分工程的东西。1.10“验收”是指业主对工程(如果合同有规定也可以是工程的一部分)做出的正式验收，这将证明承包人在以下方面完成合同，包括试运行(或部分试运行)、性能检验。1.11“缺陷责任期”系指自工程通过正式验收日起的质量保证期，在此期限内，承包人应依照约定对工程或工程的任一部分的缺陷负责修补。1.12“完工时间”系指根据合同规定，承包人应完成全部工程并通过验收的时间。1.13“年、月、日”均系公历。1.14“电报”除非另有说明，是指电报或者传真。2、合同文件根据协议书1.2条(优先次序)，构成合同的所有文件都是相互关联、相互补充、相互解释的。合同应作为一个整体理解。3、标题合同文件的标题只是为了查阅方便，不是合同的组成部分，也不影响对合同的解释。4、通知4.1凡合同项下的通知，都应派人员交送、航空邮寄或用电报发至合同协议书规定的有关方的地址，并且：4.1.1任何电报通知都在两天内以航寄通知加以确认。4.1.2任何航寄通知都应被视为发送邮件后的10天交到(在未收到邮件已被收到的确认时)并在提供发送事实时，应能充分显示装有通知的信封已正确写明地址，付足邮资和送到邮政机构以备航邮。4.2在本条款下，通知包括合同项下的任何指示，命令和证明。权利与义务5、承包人的责任5.1承包人应确认他签署合同的基础是：充分研究了本合同条件及业主提供的与工程有关的资料，以及可能通过现场考察获得的和其它在承包人提出建议时可得到的与工程有关的资料和信息。如果未能掌握这些资料和信息、不能免除承包人对成功完成工程作出对困难或成本估计的责任。5.2承包人应遵守国家和工程所在地的法律法规与规章，并应确保业主不因承包人及承包人员工之过错而受到责任追究，这些法律法规与规章包括但不限于安全作业、劳动保护、工伤救护、疫情防治、邻近环境保护、治安保卫等。并且，承包人应当根据前述规范，进一步制订现场实施规则，并切实加以执行。如果业主因承包人或者承包人员工之过错而受到起诉或索赔，业主应直接书面通知承包人，承包人应自负费用受理这些事务，承包人未受理这些事务时，业主可自行受理，为此发生的费用由承包人承担。5.3除非有排除性规定，承包人负责的工作范围包括取得施工许可证、实施协议条款第二条所述之工程、协助验收、移交业主、移交后的保修服务、操作培训、保护施工现场与地下管线等。所有这些应符合计划程序、规范、图纸、标准以及其他文件。除此之外，承包人应进行并提供合同中没有具体规定但为工程正常实施所必需的工作和材料。5.4承包人应当保证将合同价款中的安全与文明施工措施费全额用于安全与文明施工措施。如果承包人未能履行本项责任，承包人应承担因此对业主及其本人造成的损害，业主同时有权在核实后给予承包人30%100%的处罚。5.5如果合同约定由承包人提供物资，那么，5.5.1承包人所提供物资内必须附有原始的装箱清单或出厂资料，并确保资料与实物一致。5.5.2物资在装卸、运输和仓储过程中应有足够的保护，防止物资受潮、生锈、被腐蚀、受到冲击以及其它原因引起的损坏。5.5.3承包人提供物资的运输、装卸、保险、风险和损失均由承包人承担。5.5.4承包人应当对自制或外购物资进行检验，禁止使用不合格物资，检验应当有检验记录。5.5.5甲方保留对物资进一步检验的权力，乙方免费提供甲方为检验而需要的标准、技术资料、检测设备，但甲方未检验以及检验合格的结论不得作为乙方免除对物资质量负责的理由和证据。双方商定甲方将对特定物资做进一步检验的，乙方应当及时通知甲方检验。未商定时，乙方应当在检验条件成熟时提示甲方检验。甲方检验结果和乙方结果不一致的，乙方有权提出异议，该异议应当在检验报告出具后一周内向甲方书面提出。双方无法就检验结果达成一致意见时，可以另行共同委托专业检验机构检验，该检验结果除被司法检验推翻外为最终结果。5.6如果承包人和业主就本工程项下的零备件和消耗品的供应同时达成了协议，那么，承包人应在可行和及早的时间内向业主列出零备件和消耗品清单，包括其可支持使用的时间、价格信息、采购方案等。如果没有达成前述协议，并且这些零配件和消耗品存在停产的可能，那么，承包人应当在获得该信息时，给业主以提示，以便业主完成储备；进一步，如果上述零备件和消耗品系承包人所生产，那么，停产后，承包人应当应业主要求，无偿提供零备件蓝图、图纸和规格。5.7承包人必须根据现场条件和周边环境，设置醒目和适当的安全警示标志和设施。业主对此有特别要求的，承包人必须执行。承包人同时还必须负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护并承担相应费用。5.8承包人在发生安全事故后应立即将详细情况报告业主，如果出现人员死亡或其他严重事故，应以最快方式通知业主及当地政府劳动安全监察部门。承包人或者其代表逃逸的，业主有权在控制范围内冻结、处置其全部资产，并免受承包人事后之追究。5.9专门用于本工程施工的由承包人提供的所有设备、临时设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用（承包人所提供的机具及设备必须保证性能良好）。未经业主代表或者工程师同意，不得运出现场。5.10在承包人无延长工期的正当理由下，如业主方代表认为工程或部分工程的进度太慢，不能按竣工时间完成时，可通知承包人采取必要措施以加快进度。承包人对采取这些措施无权另收费用。5.11除非获得另外许可，承包人只能把工程现场作为执行合同之用。承包人需要在工程现场建设工作活动场、食堂、宿舍、临时通道等，应当将建设方案报业主备案；前述临时设施如果是在工程现场以外建设，必须报业主或者土地使用权人批准。因建设临时设施给社区造成不便时，应当设法降低影响，并妥善处理与社区之补偿关系。5.12承包人不应从业主的人员中招收或试图招收职员。5.13乙方附随义务：本合同中，乙方除依照约定进行工作外，同时承担以下附随义务：(1)检验检测的义务：包括维修前对标的物的状态检测、维修过程中的各环节检测、材料检测、维修后的检测与试验等；（2）告知与通知的义务，包括告知甲方维修工艺、检验检测结果，通知甲方对关键部位、隐蔽工程以及整体工作成果进行验收；（3）合同有效期后的跟踪服务等。6、业主的责任6.1业主应尽可能保证其向承包人提供的资料的准确性，这些资料可能包括工程地质资料、水准点与坐标控制点、工作性能要求、地下管线资料等。具体内容由双方另行约定。6.2业主应保证其对现场拥有使用权。6.3业主应当为施工提供水、电、通讯接口点。接口点至现场的其他费用以由施工用的水、电、通讯费用则由承包人承担。6.4如果有必要，业主应提供足够的人员接受合同中约定的培训，并为承包人正常进行预调试、调试、性能检验提供方便。6.5业主应当协调承包人与设计人、监理人、建设项目所在单位之关系，为承包人执行合同提供方便。6.6承担对古树名木、文物的特殊保护费用。保证与责任7、承包人保证在缺陷责任期内，工程质量无缺陷；如果有，承包人将至迟在接到通知后5日内派员处理，并在业主指定的期限内自费处理至优良状态，紧急事故立即派员处理。对于涉及结构安全的质量缺陷，承包人应当立即向当地行政主管部门报告，并先行采取必要的安全防范措施，然后，按照设计院提出的保修方案进行实施。处理结束后，由业主组织验收。如果承包人不能按照前述要求进行处理，业主可以自行处理，因此所发生的费用由承包人承担。8、承包人对缺陷责任的义务在以下情形下不予适用：(a)由业主提供的设备和材料；(b)作业正常损耗；(c)正常寿命比规定缺陷责任期更短；(d)由业主或以其名义指定、提供或规定的设计、规范或其他数据；(e)由业主或以其名义提供的其他材料或执行的工程；(f)因业主不当操作或维修所产生的问题。9、如果承包人未能在合理期限内对缺陷或由此给工程造成的损失开展必需的补救工作，业主可以继续进行此工作，费用由承包人负担；如果由于对缺陷、损坏的修补使工程不能使用，则承包人对缺陷修补的保证期限应予展延，展延期限等同于业主不能使用的时间。10、下列关于质量保修期的规定，援引自国家有关规定，除非双方另有约定外，适用于本合同工程的对应部分：10.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；10.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；10.3装修工程为 贰 年,本条中已明示的项目不在此限；10.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；10.5供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；10.6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年；10.7井巷工程中井筒、开拓巷道、集中煤仓等主要硐室的保修期为 贰 年，其余工程为 壹 年。工程的实施11、代表11.1在合同有效期内，业主代表的行动将代表业主，业主可以随时更换代表，但是更换代表应以书面形式通知承包人，并且不能产生权力重复的现象；承包人代表的行动将代表承包人，承包人可以更换代表，但是应当经过业主同意，并且更换代表不能否定前任代表作出的任何承诺。11.2双方之间关于执行合同的协调与决定应当通过代表进行或者在代表知情的条件下进行，但是双方此外通过法定方式实施的行为依然有效。11.3从现场工程开工起到验收止，承包人应保障其代表或者项目经理至少有一人亲临现场，履行现场管理职责。否则，只要出现现场管理混乱或其他不良现象，均视为承包人的过错。11.4在工程执行过程中，只要业主认为承包人代表或其任何人员行为不当、或不称职，均可以要求承包人将更换人员。如果业主同时提供了证据，则承包人必须调离该人员。12、组织机构图与工程进度计划12.1承包人应于开工前、最迟不超过本合同生效后一周内，将其组织机构图及关键工作人员的身份和履历报送业主，如果机构图有修改，承包人亦应立即书面通知业主。业主对承包人的组织机构有反对权，如果业主同时提供了反对的证据，则承包人必须调整。12.2承包人应于开工前、最迟不超过本合同生效后一周，向业主提供一份详细的工程进度计划，说明：（1）其完成工程的顺序、工艺、完成时间；（2）要求业主要完成合同义务的合理日期等。12.3在任何时候承包人的实际进度如落后于计划进度，或很明显要落后时，承包人须或者应业主要求，对原计划进行修改，并递交一份修正后的计划，同时考虑到当时的情况，向业主通报加快进度所采取的措施，以求在规定的完工期内完成工程。13、工程实施13.1开工开工必须履行开工报告批准程序。如果业主批准的开工时间早于或者晚于约定开工时间，并因此导致完工时间应当调整的，承包人应当从业主处取得完工时间允许调整的许可。13.2施工承包人应当按照国家标准、规范以及业主批准的工程进度计划、作业方案进行施工，并自备有资质的人员对施工的全过程进行监督和控制。业主可以随时对承包人的施工工作进行检查。13.3进度报告进度报告应采用业主可接受的形式并须说明：(a)每项任务实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；(b)每一任务比计划是提前还是落后，如落后，则应作出评价，说明可能产生的后果以及正在采取的纠正措施。13.4应急工作如果在执行合同过程中出现紧急情况，不进行紧急保护或补救将会对工程造成损害，承包人应立即着手此工作，并以尽可能快的速度向业主报告。13.5看护和照明出于顺利执行合同需要，或为了保证业主和附近财产以及公众的安全，承包人应自负费用负责已完成品、半成品的保护，并提供和维护所有照明。13.6清理现场13.6.1工作过程中的现场清理工作过程中，承包人应适当清除现场的所有不需要的障碍物，并应保存或转移剩余材料，清除现场残物，垃圾或临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。13.6.2验收后的现场清理业主验收工程后，承包人应清除现场的所有残物，垃圾和碎石，使现场保持干净和安全。13.7隐蔽工程隐蔽工程在业主检验前不得覆盖，除非这种检验在承包人通知业主后48小时内仍然没有进行。13.8工程部分完工、预调试、调试、试运行与性能检验13.8.1一旦工程部分完工，业主可以应承包人的请求或者自行决定对完工部分进行验收，并出具报告。13.8.2对于设备安装工程而言（如果有），在前款工作完毕后，承包人应按照合同约定或者标准或者惯例，对所安装的设备进行预调试、调试和试运行。在此过程中，业主应当根据合同约定或者自行决定委派人员参加，并提供设备预调试、调试和试运行所必须的协助。13.8.3承包人所进行的上述工作，都必须记录在案，并报请业主代表或者工程师签字确认。13.8.4在承包人认为工程部分或全部己在稳定状态下运转时，承包人应书面通知业主进行性能检验，以确定该工程或其部分是否已达到规定的工艺性能和消耗保证。13.8.5如果因承包人的原因，未达到性能保证，承包人应自负费用对工程或其部分做必要的变化，修正或增补以使其至少达到这些保证，承包人应通知业主并重复进行性能检验直到达到要求的水平。13.8.6如由于承包人原因、尽管达到最低水平，但未能部分或全部达到工艺性能保证和消耗保证，承包人应选择：(a)自负费用对工程或其部分做必要的变化、修正、增补并进一步进行性能检验；或者(b)对因此给业主造成的损失承担赔偿责任。13.8.7无论是否已经依照13.8.5款或者13.8.6款进行了处理，业主对于未能全部或者部分达到性能保证的工程均可以处以合同价格2%以下的罚款。14、验收14.1对工程或其部分的验收条件是：(a)性能检验成功完成而且达到工艺性能保证和消耗保证，或者依照13.8.6款进行了处理；（b）承包人按国家工程竣工验收有关规定向业主提供了完整竣工资料和竣工验收报告。14.2承包人在工程具备验收条件后应以书面形式通知业主组织验收。14.3验收过程中，业主对工程质量或者工作性能提出反对意见的，承包人应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。如果收到承包人通知，业主在28天内未组织验收，或验收后14天内未提出修改意见，也未能以书面形式说明其未通过竣工验收的理由，则视工程竣工验收报告已被认可。工程或其有关部分将被认为在承包人发出上述通知之日就已被通过验收。14.4工程竣工验收通过或者按照业主要求修改后通过，工程完工时间则以承包人请求验收之日或者请求再次验收之日为准。15、工程照管承包人对工程或其部分看护照管责任应持续到工程验收日，并自负费用使工程在此期间所受任何损失破坏恢复完好。承包人也应承担由其或其分包人在此期间引起的损失或破坏的责任。合同变更、暂停与终止16、补正由于承包人在履行合同规定的义务时产生过失而做的补正，不应认为是合同意义上的“变更”，此类补正也不能导致对合同价格和完工时间的调整。17、工程变更承包人拟变更工程，必须先履行设计和监理的初审手续，然后报业主同意。如果双方拟就工程进行变更，则应当同时对因此引起的工期、合同价格及其它条款的影响达成意见。18、完工期限的延长18.1如果由于下述原因，完工期可以推延：(a)工程变更；(b)发生施工障碍或不可抗力事件；(c)业主作出暂时停工的决定；(d）一周内非承包人原因停水、停电，造成停工累计停工超过8小时；(e)合同特别提到的其他事项。18.2除非合同另有特别规定，承包人应书面通知业主要求完工期展延，同时附上证明所需展期的细节或情况。一旦收到通知及延期说明细节之后，业主与承包人应在合理可行的最短对间内就延长期限达成协议。18.3承包人应尽最大努力缩短完成合同义务的拖延时间。19、暂停19.1业主可以书面形式通知承包人要求他暂停履行其合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务，有效日期和理由，承包人应据此暂停履行其义务(除非照管工程所需的部分)直到业主签发恢复履行的书面通知。19.2如果暂停不是因为承包人的违约，则暂停时间不应超过60天，因此增加承包人费用的，由双方协商解决。暂停时间超过60天时，承包人有权要求业主恢复合同执行或者解除承包人的相应义务。如果业主在此后满30天仍未能进行上述行动，且暂停仅影响到工程的一部分，则将视为取消此工程部分，而如果暂停影响到整个工程、则视为终止合同。19.3暂停时间内，未经业主书面同意，承包人不应将任何物资、系统的任何部分或任何建设设备运离施工现场。20、合同的终止20.1业主方面的终止（非因承包人过失）20.1.1业主可在任何时候，以任何理由终止合同，但应就此向承包人递交一份书面通知书(“终止通知”)。20.1.2收到上述终止通知后.承包人应立即或按终止通知规定的日期：(a)停止一切进一步的工作，业主在终止通知中规定为了保护已完工的部分工程的工作除外；(b)终止一切分包合同，根据下列(e)(2)段转让给业主的部分除外；(c)将所有施工设备运离工地，让承包人及其分包人的所有员工撤离工地，将所有残留物，垃圾及瓦砾清除出工地，使工地处于清洁状态；(d)承包人已经完成的订货由业主承担一切费用；(e)在业主履行了支付义务或者给予了支付保证的前提下：(1)将于终止日时完成了的工程部分交付给业主； (2)在终止日将承包人及分包人准备的与工程有关的任何图纸、规格及其它文件交给业主。20.1.3业主应向承包人支付下列金额：(a)在终止日承包人已完成的工程部分的合同价格；(b)承包人由于将施工设备搬离现场及遣送员工所支出的合理费用；(c)总包人向分包人支付有关终止分包合同的任何费用，包括任何取消合同的费用；(d)承包人为保护工程而支出的费用;(e)在终止日承包人对未执行的工程部分所享有的合理利润额；(f)上述(a)至(d)未包括的，承包人为履行与第三方的所有其他有关合同的义务，承诺及要求等的费用支出。20.2属承包人过失导致的终止20.2.1如果承包人发生下述情况，业主可以直接向承包人发出书面终止通知书(“终止通知”)以终止合同，但不损害其拥有其他权力或补救措施:(a)承包人破产或无力偿债，或处于破产保护状态