装修合同纠纷有什么解决方式.doc

装修合同纠纷有什么解决方式 房屋装修合同包含内容有很多，这些方面看似很普通，其实也容易隐藏危机及纠纷，那么装修合同纠纷的解决方式是怎样的，简言之，该怎样处理装修合同纠纷呢?下面将提供几种房屋装修合同纠纷的类型及处理方式，供您参考，希望对您有所帮助。 房屋装修合同包含内容有很多，这些方面看似很普通，其实也容易隐藏危机及纠纷，那么装修合同纠纷的解决方式是怎样的，简言之，该怎样处理装修合同纠纷呢?下面将提供几种房屋装修合同纠纷的类型及处理方式，供您参考，希望对您有所帮助。一、装修合同纠纷的解决方式1、发包人原因形成的纠纷发包人的义务主要表现为，依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，如果承包人请求解除建设工程施工合同，依法应当受到支持。2、工程竣工日期纠纷对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。3、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷对这类纠纷，有约定的从约定，无约定又不能协商一致的，则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。4、工程量增加、减少形成的纠纷房屋装修合同纠纷中，关于工程量纠纷较为普遍，常常表现为工程量有争议增加、有争议减少。对于有争议增加部分，承包人有义务提供关于发包人同意其增加工程量的依据，否则，其主张难以受到支持;对有争议减少部分，可能涉及已经施工工程被减少、或者实际根本未于施工的争议。如发包人拆除工程，则应当支付工程款，反之，如果承包人不能提供发包人许可其工程量减少的依据，则可能面临承担违约责任;对隐蔽工程量争议，如果承包人不能提供事前工程预算资料或者合同约定，不能提供隐蔽前工程量的相关证据证明，即使是工程鉴定也可能难以被确认。5、施工垫资形成的纠纷房屋装修合同一般都有垫资约定。如果当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，能够受到支持，但约定的利息计算标准高于人行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，应当按照工程欠款处理。对垫资涉及的利息部分，如果当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不能受到支持。6、对工程结算形成的纠纷如果当事人在施工合同中约定按照固定价结算工程价款，则应当按照约定进行结算。一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定，是不会受到支持的。7、关于合同主体与履行地问题装饰装修施工合同在某些情况下，可能出现发包人、承包人、转包人、违法分包人和实际施工人等多个主体存在，如涉及工程质量纠纷，则应当将承包人、转包人、违法分包人和实际施工人列为共同被告;如涉及工程款支付纠纷，则应当将工程承包人、转包人、违法分包人列为共同被告。工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。二、怎样处理装修合同纠纷装修合同是业主维权的重要途径，合同中需有项目总价、付款方式、施工期限、违约赔偿、权利义务等条款。具体说来，当事人可依据中华人民共和国消费者权益保护法的有关规定解决，也可以依照民法通则、经济合同法以及其他法律解决，同时也可按照某些行业规定处理纠纷。总之，房屋装修合同纠纷的处理应按照法律规定、本着公平公正的原则进行处理。同时在处理纠纷的过程中，应当注意取证，必要时可以请公证机构协助处理。希望对您有所帮助。装修合同是生活中极为常见的一种合同，但如果您对相应的法律问题不够了解，