别墅石材施工合同.doc

别墅石材施工合同 导读：石材幕墙工程施工合同合同编号：*201811-01甲方： *有限公司（以下简称甲方）乙方： *建筑工程有限公司(以下简称乙方）甲方将*外墙干挂石材工程发包给乙方施工，依照温州永嘉一村支书占地1000平方米建别墅引质疑(组图)石材幕墙工程施工合同合同编号：*201811-01甲方： *有限公司（以下简称甲方）乙方： *建筑工程有限公司(以下简称乙方）甲方将*外墙干挂石材工程发包给乙方施工，依照中华人民共和 国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，遵循平等、自愿、互 惠、互利和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，按期竣工，双方就本工程特 订如下条款，以资共同遵守： 第一条 工程概况 1.1 工程名称：*外墙干挂工程 1.2 工程建设地点：* 1.3 工期要求：自 2018 年 10 月 20 日至 2018 年 12 月 1 日；（工期 50 天）工期起始时间：乙方进场的时间（合同签订后一星期内进场） 1.4 工程质量：满足金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001、J113-2001、 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 的要求，并且符合相关国家 标准及现行国家规定标准要求，达到合格工程标准； 1.5 合同总价价款：人民币约叁拾万零玖仟伍佰伍拾陆元捌角叁分，小写约 ￥309556.83 元（本合同价款含税金不含总包配合费），甲方向乙方拨付工程款 时，乙方向甲方提供合规的增值税专用发票，税率 10%，税金由乙方承担。总 价中包含脚手架及部分外墙保温安装施工费用（外墙保温材料由甲方根据实际需 要提供，不计入总价）。综合单价及总价见后附报价表，结算综合单价为后附报价表中综合单价。 第二条 本合同承包范围及承包方式 2.1 承包范围：*干挂石材钢龙骨制作、安装（包括外墙保温材料的 安装）及石材干挂，包工包辅料（保温材料和石材为甲供成品）严格按照经过甲 方认可的图纸施工。 2.2 承包方式：本工程采用综合单价包干的合同计价形式，在承包范围内乙方包 工、包辅料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，及施工期间市场价格浮动 因素。 第三条 工程期限 3.1 本分包工程总工期要求：全部工作必须在 2018 年 12 月 1 日前完成。 3.2 如遇下列情况，乙方可用书面形式通知甲方顺延工期： 3.2.1 重大设计变更、提供的工程技术资料不准而增加工程量影响进度的。 3.2.2 因不可抗力而影响工程进度的，工期予以顺延。 第四条 工程合同价款 4.1 结算综合单价（结算综合单价为后附报价表中综合单价,后附报价表中未包含 的样式的价格参照报价表中相近样式的结算综合单价）； 4.2 本合同总价为人民币暂按 92209556.83 元(以最终现场实测工程量为准)。 4.3 综合单价包含所需全部人工费、材料费（石材为甲供材料）、机械费（包括 乙供材料的卸场及场内运输、现场保管费用、预埋）、安装费、资料整理、验收、 修补缺陷等直至达到正常使用所需的全部有关事项和物品所产生的费用。结算综 合单价即作为工程竣工结算的依据，不得调整。24.4 合同中工程量为竞争性谈判时模拟量，只做为竞标时报价用，最终以中标的 综合单价按实际测量数量结算。 第五条 付款条件与方式 合同签订一星期内，乙方需组织人员及材料进场，经甲方确认后支付合同总价的 30%，大门龙骨安装完后再支付总金额的 30%，石材干挂完成后再支付总金额的 25%。经结算完成后支付至结算总价的 95%，留结算总价的 5%作为质保金，质 保金在质保期满一年内付清 5%余款，质保期为二年（本工程质保期从正式竣工 验收合格后起计）。 付款方式为：银行承兑。 第六条 工程质量和检查验收 6.1 乙方必须严格按图施工，按照国家施工规范验收规范要求进行施工。 6.2 监理、甲方验收不符合质量要求的坚持返工，直到验收通过为止，其返工的 材料费、人工费等所有费用均由乙方自负。如施工质量不能满足甲方要求，甲方 有权要求其退场，并承担由此给甲方造成的损失。 6.3 乙方设专职质量员跟踪对工程质量监督验收，通过自验后报甲方、监理进行 验收，验收通过方可进行下道工序作业。 6.4 乙方必须设专职资料员，每天认真做好技术资料，工程竣工后一并交于甲方 技术资料员汇总存档。 6.5 工程竣工验收由监理方、甲方和乙方人员参加。在验收过程中发现乙方承包 范围内质量上有问题要求整改，那么乙方必须及时准备人力、物力进行整改，直 到验收通过为止。36.6 工程竣工验收后，乙方报验收结算报告后 15 个工作日内甲方须进行验收给予 办理工程最终结算。 第七条 双方职责和义务 7.1 甲方 7.1.1 协调各工程参与方提供现场施工便利条件； 7.1.2 按时支付工程款； 7.1.3 石材为甲供，石材背栓（石材上锚栓开孔）、石材线条粘接切角组合成品 按乙方加工单由石材厂家加工，石材的排面由乙方负责。 7.1.4 乙方提供石材加工单给甲方后，石材十五天内必须送到并卸到乙方指定施 工地点。 7.1.5 甲方提供给水电设施接口（甲方负责提供用水及用电接口，电费由乙方自 行承担）。 7.2 乙方 7.2.1 按合同要求，因原图纸设计与现场实际施工条件不符，须乙方重新深化设 计后经甲方同意并签字后方可施工及下料，做到按图施工、保质保量，按时完成 所承包工作量。 7.2.3 组织现场施工班子，并在施工现场服从监理方、甲方的统一管理。 7.2.4 搞好现场的文明施工，提供施工人员身份证、上岗操作证，劳务证，严格 禁止在施工区域内一切违规行为的发生，遵守监理方、甲方的各项规章制度。 7.2.5 搞好现场安全生产。如乙方管理人员和职工在安全生产工作方面不服从总 包方、监理方、甲方管理，违规违纪，违章作业等，由此造成的伤亡事故而发生4的处罚和经济损失均由乙方自负。 7.2.6 质保期内责任：质保期内因乙方原因造成的质量问题，乙方须免费进行修 理。如乙方在接到修理通知后一星期内未派人修理，甲方可委托其他单位或人员 修理。其中，因乙方原因造成返修的材料费、人工费用由乙方负责。若由于其它 原因造成损坏的，乙方将积极配合修理并收取所发生的材料费用、人工费。 第八条 施工安全保证措施 8.1 安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有 损失及赔偿责任。 8.2 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做 到经常化、制度化、规范化。 8.3 认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，乙方应对其员 工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。 第九条 争议与违约责任： 9.1 违约 9.1.1 须按工程承包工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾 1 天按 未完成量总金额的 1向甲方支付违约金；如因甲方原因造成工期延误，经监理 公司和甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。 9.1.2 产品质量：乙方提供的产品经甲方验收合格后方可使用。 9.1.3 工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格（以甲方、设计单位、监理 单位等书面确认为准），乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止。因此给甲 方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。59.2 争议 9.2.1 双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成向工 程所在地人民法院起诉。 9.2.2 对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、 裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。 第十条 附则 10.1 甲方派 * 为驻现场负责人，乙方派 * 为现场施工负责人，共同履 行本合同的各项规定。 10.2 幕墙材料技术说明 石材：锈石（甲方材料） 钢材：(热镀锌)、唐山（唐山钢铁股份有限公司） 耐候密封胶：之江牌、白云牌、道康宁 挂件：304 不锈钢 化学锚栓：邯郸猴年、慧鱼 螺栓及背栓：不锈钢（304 不锈钢） 焊条：大桥、金桥 岩棉：50mm 厚，容重 120Kg/m3，外覆铝箔（甲方供材） 10.3 本项目竞争性谈判文件、乙方投标书、报价单、初步设计资料做为本合同 的组成部分。 10.4 乙方按合同要求和谈判文件中承诺提供工程所需材料进行现场封样，施工 中乙方不得擅自变更材料品牌规格和式样，如出现此种情况，乙方需无偿更换未6经批准使用的材料，工期不顺延，并承担给甲方造成的损失。 10.5 本合同条款如对特殊情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定 议定附则条款，作为本合同之附