土木工程合同管理题库

1 / 31 土木工程合同管理题库 一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 A.拟建办公楼 B甲单位和乙单位 C甲单位与乙单位签订合同的行为 D甲单位的权利和乙单位的义务 2要式合同必须采用【】 A口头形式 B法律规定的形式 C口头或书 面形式 D书面形式 3根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A合同是当事人意思表示一致的协议 B合同的签订也可以经由当事人一方完成 C合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 2 / 31 A合同变更 B合同生效 C合同转让 D合同无效 5合同的保全发生在【】 A合同 未生效时 B合同生效期间 C合同被判定为无效后 D合同被撤销后 6根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是【】 A l 年内 B 2 年内 C 3年内 D 4年内 7下列表述中，不属于无效合同的是【】 A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B损害社会公共利益 C以合法形 式掩盖非法目的 D乘人之危订立的合同 8建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A完整的施工管理资料 B完整的施工技术人员资质证件 C施工 单位签署的工程质量保修书 D主要建筑材料的进场试验报告 9按照建筑工程施工合同的规定，工程预付款的比例是 A安装工程一般不超过合同价的 10% B建筑工程一般不超过合同价的 10% C建筑工程 3 / 31 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延 C由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D由承包人和发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系 C委托与被委托关系 D监理与被监理关系 12依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承 包人应向工程师递交【】 A索 赔意向通知 B现场同期记录 C索赔报告 D索赔证据 13下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B工4 / 31 期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失 C工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D工期顺延，各自的损失各自承担， 工程的损失由业主承担 14被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求， 工 程师应当【】 A立即给予答复 B在 24 小时内给予答复 C在 48小时内给予答复 D提出处理意见 15根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是【】 A承 包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B工程师在 接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C承包人的延期开工申请得到同意 后，可延期开工，但工期不能顺延 D承包人未在规定时间内提出延期 开工要求，工期不 予顺延 B国际工程施工 C国际和国内询价采购 D有限国际招标 17在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是【】 A总 5 / 31 包单位 B承包商 C雇主 D设计单位 18签订保证合同的当事人应该是【】 A.债权人与债务人 B保 16 FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】 A国内工程施工 证人与被保证人 C债权人与保证人 D保证人与债务 人 19在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 20建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 A准确性 B综合性 C时效性 D复杂性 二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选 均无分。 21依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】 A运输合同为无偿合同 B工程施工合同为双务合同 6 / 31 C寄存合同为实践合同 D勘察设计合同为要式合同 E赠与合同为有偿合同 22当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】 A合同继续履行 B采取补救措施 C支付双倍违约金 D返还财产恢复原状 E赔偿损失 23某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔 的费用包括【】 A人工费 B材料费 C机械费 D管理费 E利润 24建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】 A专业承包合同 B可 调整价格合同 C分包合同 D成本加酬金合同 E固定价格合同 25建设工程施工合同由哪三部分组成？【】 A协议书 B通用条款 C专用条款 D工程质量保证书 E承包人承揽工程项目一览表 三、名词解释题 26双务合同 7 / 31 27缺陷通知期 28 建设工程监理 29不安抗辩权 四、简答题 30简述无权代理的主要表现形式 31通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 32简述建设工程施工合同 )中工程进度款支付的程序。 33 FIDIC 施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？ 五、计算分析题 一、单项选择题 1 D 2 B 3 B 4 C 5 B 6 A 7 D 8 B 9 C 10 A 11 D 12 A 13 D 14 B 15 D 16 B 17 C 18 C 19 C 20 A 二、多项选择题 21 BCD 22 ABE 23 ABCDE 24 BDE 25 ABC 三、名词解释题 26双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。 8 / 31 27缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期 间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。 28建设工程监理 是指具有相应资质的监理单受工程项目业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。 29不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。 四、简答题 30答：无权代理主要有以下几种情况：根本无权的代理 。授权行为无效的代理。超越代理权范围进行的代理。代理权消亡以后的代理。 31答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 32答：工程款的支付程序为：在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款同期结算。 调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款同期调整支付。发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人9 / 31 发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后 仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起应付款的贷款利息。发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 33答： FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：合同协议书；中标函；投标函；合同专用条件；合同通用条件；规范；图纸；资料表。应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。 五、计算分析题 34答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承担责任。可索赔工期的工程量为：3600-2700 =630 按比例法计算可索赔工期为： = + 7 35丙与丁的行为不合法。丙的行为属于非法转包；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承担连带责任。 建筑法关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分10 / 31 包的名义分别转包给他人。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。 A物 B货币 C行为 D智力成果 2投标保证金一般为投标总价的 A 2 B 3 C 4 D 5 3施工合同的特点是 A合同管理变量少 B与效益、风险无关 C管理周期长 D单一的合同管理 4在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项 的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为 A多方案报价法 B 扩大标价法 C不平衡报价法 D突然降价法 5业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管11 / 31 理的单位，再由它分包给若干设计和材料 设备供应单位，并在实施中进行项目管理，这种模式是指 A平行承发包模式 B设计或施工总分包模式 C项目总承包模式 D项目总承包管理模式 6在建设法律关系中，建设部属于 A主体 B客体 C内容 D实体 04621工程合同管理试卷第 1页 7工程价格在实施期间可随价格变化 而调整的合同是 A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D总价合同 8项目采购中的 PPP模式是指 A项目总控模式 B公私合营模式 C私人主动融资模式 D合伙模式 9下列属于可撤销合同特点的是 A可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同 B可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同 C对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出 D当事人只能 撤销合同，不可以变更合同的内容 12 / 31 10某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参与投 标，此发包方式为 A公开招标发包 B邀请招标发包 C直接发包 D议标 11投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是 A市场行为 B企业行为 C正当竞争行为 D不正当竞争行为 12依法可以不公开招标的项目是 A全部使用国有资金投资的项目 B国有资金投资并控股的项目 C国有资金投资占 主导地位的项目 D投资在 3000；K 元 A、民币以上 的项目 13 FIDIC 是指 A美国建筑师联合会 B国际咨询工程师联合会 C国际建筑师协会 D英国土木工程师学会 14公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 13 / 31 15设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是 A发包人 B监理单位 C承包人 D设备供应商 16下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是 A协商 B调解 C仲裁 D诉讼 17招标投标法规定开标的时间应当是 A提交投标文件截止时间的同一天 B提交投标文件截止日期的同一时间 C提交投标文件截止日期的第二天 D提交投标文件截止日期的 30天内 18施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 A合同专用条款 B投标书 C协议书 D合同通用条款 19施工合同中索赔的性质属于 A经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁 20 FIDIC 土木工程施工合同条件适用于 A单价合同 B总价合同 C成本加酬金合同 D任何合同 二、多项选择题 14 / 31 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。全选对的，得2 分；选对但不全的，得 1分；选错或未选的，不得分。 21必须依法公开招标的项目有 A全部使用国 有资金投资项目 B国有资金投资占控股项目 C国有资金投资占主导地位项目 D总投资在 3000万元人民币以上项目 E涉及国家安全工程项目 22监理委托合同中，属于委托人权利的有 A规划设计决定权 B工程设计变更审批权 c实施项目的质量监督控制权 D工程建设有关协作单位协调主持权 E生产工艺设计认定权 23设计合同规定设计人的义务包括 A按约定时间提交设计文件 B组织设计审查会 C负责设计交底 D完成必要的设 计变更 E组织工程验收 24建设工程施工合同文本构成部分有 A中标通知书 B协议书 C通用条款 D合同选项表 E专用条款 25工程款支付主要包括 A预付款 B履约保证 C付款方式 D支付保证 E保留金 15 / 31 三、名词解释题 26 CM模式 27不安抗辩权 28工程建设招标 29仲裁 30工程施工合同 四、简答题 31简述工程合同管理的特点。 32简述合同终止的条件， 33简述 FIDIC 合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。 34简述工程物资采购合同的特征。 35简述订立工程施工合同应具备的条件。 五、案例分析题 36某酒店对客房进行改造装修，装修面积 4000甜。某施工单位根据领取的招标文件和全套施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位于 2016 年 11 月 18 日与业主签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为 90 天。合同造价为 248万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于2016 年 11 月 25 日按照业主的开工指令进场施工，开工后16 / 31 10天，业主对客房的装修设计进行较大变更，并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变 更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约 30 万元。该施工单位及时向业主提出30万元的索赔要求。工程进 行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工程进度款，口头要求承包商暂停施工 20天，承包商也口头答应。恢复施工后久， 2016 年元月 14 日至 21 日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输途中，不能按时进场，导致停工 7天。施工单位春节期间按有关规定放假 7 天，没有施工。施工单位向业主提出顺延工期 34天。 问题： 该工程采用固定总价合同是否合适 ?为什么 ? 该合同的变更形式是否妥当 ?为什么 ? 因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理 ?说明原因。 承包商可以提出的工期索赔应为多少天 ?说明理由。 六、论试题 37试述建设工程索赔的原因。 建设工程合同管理习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工17 / 31 程暂停，承包商均有权索赔。 A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。 A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标 价格 A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。 A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了 A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底 15，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。 A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法 律效率来源：学易网 18 / 31 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。 A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标 A、是 B、否 11、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员 A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。 A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人 A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率 A、是 B、否 15、合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。 19 / 31 A、是 B、否 16、根据担保法的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人 A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。 A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。 A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告 A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保建设工程一切险的目的是为了。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、 控制风险 2、 FIDIC 合同条件规定，工程师视工程进展情况，20 / 31 有权发布暂停施工指令。属于的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由。 A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包 人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 4、不属于委托监理合同监理人义务的是。 A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 5、工程师有权处理的索赔是承包商。 A、依据合同条款提出的索赔 B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔 21 / 31 6、 FIDIC 施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为。 A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格 7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通知，工程师在 48小时内未作答复，承包人。 A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工 程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、 fidic 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工22 / 31 期概念应为，从的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签 字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。 A、债权与债务 B、代理与被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务 11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，对修改后的设计文件负责。 A、发包人 B、原设计人 C、修改单位 D、承包人 12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应。 A、没收全部定金补偿损失 23 / 31 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。 A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以为准。 A、现场考察时招标人口头解释 B、招标文件规定 C、书面回函解答 D、仲裁 机构裁定 15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合24 / 31 同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同法，应在履行。 A、支付货币一方所在地 B、接受货币一方所在地 C、货币存放地 D、货币使用地 16、 FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件。 A、承包商承担部分责任 B、业主可要求承包商承担全部责任 C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D、应由指定分包商承担全部责任 17、 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师之后，退还承包商合同约定的全部保留金。 A、签发工程移交证书 B、签发解除缺陷责任证书 C、签发分部工程移交证书 D、退还履约保函 18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和25 / 31 效率降低，此时，承包人。 A、有权要求赔偿 B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D、无权要求赔偿 19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用确定。 A、补充协议来源：学易网 B、合同有关条款 C、交易习惯 D、在不动产所在地履行 20、必须以第三方财产提供担保的方式是担保。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、定金 21、 FIDIC 施工合同条件中，基准日是指的日期。 A、提交履约保函的日期 B、递交投标书截止的日期 C、递交投标书截止日前 28天的日期 D、签署协议书的日期 22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同26 / 31 履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以。 A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7天后停止施 工 D、在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工 23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该。 A、不退定金 B、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、不支付设计费 24、施工合同的履约保函有效期自止。 A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时 B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日 C、履约保函约定生效日起 ，到约定的期满之日 D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日 25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置的财产应当是。 A、违约方抵押的财产 B、违约方合同外的财产 27 / 31 C、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的财产 26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是。 A、定金来源：学易网 B、留置 C、抵押 D、质押 27、 FIDIC 施工合同条件内所称的合同工期是指。 A、完成合同内注明的全部工程的时间 B、完成合同内外全部工程的时间 C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期 D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期 28、建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括。 A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误