土木工程合同管理试题

1 / 35 土木工程合同管理试题 10级、 11级工程管理各位同学： 现将土木工程合同管理的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。 试题汇编分为： 1.试题结构介绍，2.试题样卷， 3. 试题分类。 “论述题”部分，请参阅教材各章的习题。 预祝你们考试成功！ 彭老师 2016年 10 月 26日 试题结构； 一、单项选择题 二、多项选择题 三、名词解释题 五、案例分析题 六、论述题论试题 样 卷 湖北省高等教育自学考试 2016年 1 月工程合同管理试卷 一、单项选择题 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未2 / 35 选均无分。 1建设施工安装合同的法律关系客体是指 A物 B货币 C行为 D智力成果 2投标保证金一般为投标总价的 A 2 B 3 C 4 D 5 3施工合同 的特点是 A合同管理变量少 B与效益、风险无关 C管理周期长 D单一的合同管理 4在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为 A多方案报价法 B扩大标价法 C不平衡报价法 D突然降价法 5业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计和材料 设备供应单位，并在实施中进行项目管 理，这种模式是指 A平行承发包模式 B设计或施工总分包模式 C项目总承包模式 D项目总承包管理模式 6在建设法律关系中，建设部属于 A主体 B客体 C内容 D实体 3 / 35 04621工程合同管理试卷第 1页 7工程价格在实施期间可随价格变化而调整的合同是 A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D总价合同 8项目采购中的 PPP模式是指 A项目总控模式 B公私合营模式 C私人主动融资模式 D合伙模式 9下列属于可撤销合同特点的是 A可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同 B可撤销合同自始无效，在未被撤销之前，仍然是无效合同 C对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求工商行政管理部门作出 D当事人只能撤销合同，不可以变更合同的内容 10某房地产开发商向预先选定的几家施工单位发送投标邀请书，邀请其参与投标，此发包 方式为 A公开招标发包 B邀请招标 发包 C直接发包 D议标 11投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是 4 / 35 A市场行为 B企业行为 C正当竞争行为 D不正当竞争行为 12依法可以不公开招标的项目是 A全部使用国有资金投资的项目 B国有资金投资并控股的项目 C国有资金投资占主导地位的项目 D投资在 3000；K 元 A、民币以上的项目 13 FIDIC 是指 A美国建筑师联合会 B国际咨询工程师联合会 C国际建筑师协会 D英 国土木工程师学会 14公开招标与邀请招标在招标程序上主要差异在于 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 15设备安装工程具备单机无负荷试车条件，组织试车的是 A发包人 B监理单位 C承包人 D设备供应商 16下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的是 A协商 B调解 C仲裁 D诉讼 17招标投标法规定开标的时间应当是 A提交投标文件截止时间的同一天 B提交投标文5 / 35 件截止日期的同一时间 C提交投标文件截止日期的第二天 D提交投标文件截止日期的 30天内 18施工合同文件当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 A合同专用条款 B投标书 C协议书 D合同通用条款 19施工合同中索赔的性质属于 A经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁 20 FIDIC 土木工程施工合同条件适用于 A单价合同 B总价合同 C成本加酬金合同 D任何合同 二、多项选择题 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。全选对的，得2 分；选对但不全的，得 1分；选错或未选的，不得分。 21必须依法公开招标的项目有 A全部使用国有资金投资项目 B国有资金投资占控股项目 C国有资金投资占主导地位项目 D总投资在 3000万元人民币以上项目 6 / 35 E涉及国家安全工程项目 22监理委托合同中，属于委 托人权利的有 A规划设计决定权 B工程设计变更审批权 c实施项目的质量监督控制权 D工程建设有关协作单位协调主持权 E生产工艺设计认定权 23设计合同规定设计人的义务包括 A按约定时间提交设计文件 B组织设计审查会 C负责设计交底 D完成必要的设计变更 E组织工程验收 24建设工程施工合同文本构成部分有 A中标通知书 B协议书 C通用条款 D合同选项表 E专用条款 25工程款支付主要包括 A预付款 B履约保证 C付款方式 D支付保证 E保留金 三、名词解释题 26 CM模式 27不安抗辩权 28工程建设招标 29仲裁 30工程施工合同 7 / 35 四、简答题 31简述工程合同管理的特点。 32简述合同终止的条件， 33简述 FIDIC 合同条件下指定分包商与一般分包商的区别。 34简述工 程物资采购合同的特征。 35简述订立工程施工合同应具备的条件。 五、案例分析题 36某酒店对客房进行改造装修，装修面积 4000甜。某施工单位根据领取的招标文件和全套 施工图，利用低价投标策略并中标。该施工单位于2016年 11月 18日与业主签订了固定总价施工合同，总价包干，合同工期为 90 天。合同造价为 248 万元，其中已包含风险费。主要装修材料由业主提供，并运至施工现场。合同规定工程发 生设计变更、现场条件变化和工程量增减都不得调整合同价格。施工单位于 2016 年 11 月 25 日按照业主的开工指令进场施工，开工后 10 天，业主对客房的装修设计进行较大变更， 并增加了客房衣柜与窗套施工，并以设计变更形式发给施工单位。该施工单位收到设计变 更后，对设计变更引起的工程造价进行预算，增加工程造价约 30万元。该施工单位及时向 业主提出 30万元的索赔要求。工程进行了一个月后，业主因资金不到位，不能按期支付工 程8 / 35 进度款，口头要求承包商暂停施工 20 天，承包商也口头答应。恢复施工后不久， 2016 年 元月 14 日至 21 日，因罕见的暴风雪导致交通受阻，定购的几种主要装修材料滞留在运输 途中，不能按时进场，导致停工 7 天。施工单位春节期间按有关规定放假 7 天，没有施工。 施工单位向业主提出顺延工期 34天。 问题： 该工程采用固定总价合同是否合适 ?为什么 ? 该合同的变更形式是否妥当 ?为什么 ? 因设计变更引起造价增加，承包商提出的索赔要求是否合理 ?说明原因。 承包商可以提出的工期索赔应为多少天 ?说明理由。 六、论试题 37试述建设工程索赔的原因。 试题分类 一、单项选择题 1 工程合同管理导论 P1 31 P6 模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起 较多的索赔。 201610 A.设计 招标 建造 B.设计 建造 C.项目管理 D.设计 采购 建设 9 / 35 P8 模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。 201601 A.设计 招标 建造 B.设计 建造 C.项目管理 D.设计 一采购一建设 P8 于 1968 年由等人在美国纽约州立大学研究后提出，也称为 Fast-Track Construction Management 快速施工法的建设模式是 XX10 A. 传统模式 B. EPC模式 C. CM模式 D. BOT模式 P10是指项目业主聘请一家公司 代表业主进行整个项目过程的管理，这家公司被称为“项目管理承包商”。 201610 模式 模式 模式 模式 P12 是 20 世纪 80 年代在国外兴起的基础设施建 设项目依靠私人资本的一种融资、 建造的项目管理方式，或者说是基础设施国有项目民营化。 201601 方式方式 方式方式 10 / 35 P15 对于非常复杂的工程项目， _模式是最适合的。在此模式中， _承包商 处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此 _承包商更擅长于组织协调。 201601 A.设计 建造设计 建造 设计 建造 B.建设管理建设管理建设管理 C.项目总控 项目总控项目总控 D. EPCEPC EPC P15采用不同的项目采购模式，工程项目建设的进度快慢不同。模式的建设进度 最快，能保证工程快速施工，高水平地搭接。 201610 A.传统项目采购 B.设计 建造 C.建设管理 D.项目伙伴 P20 下列属于合同策划阶段合同管理主要内容的是 201601 A.组织合同谈判和签订 B.合同索赔管理 C.合同总体分析与结构分解 D.项目采购模式和合同类型选择和确定 P22 合同管理制度是承包商的一项基本管 理制度，它具体规定企业内部具有合同 管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。 201601 11 / 35 A.统计考核 B.目标 C.质量责任 D.检查和奖励 2 合同法基本原理 P32 91 P32合同是指平等主体的之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 201610 A.自然人 B.法人 C.其他组织 D.自然人、法人、其他组织 P33建筑工程合同所涉及的内容特别复杂，合同履行期较长，为便于明确各自的权利和义务， 减少履行困难和争议，合同法第 270条规定，“建设工程合同应当采用”。 201601 A.口头形式 B.书面形式 C.默示形式 D.诺成形式 P33建设工程合同一般应采用 201601 A.口头形式 B.默示形式 C.书面形式 D.视听形式 P36合同法律关系的要素不包括 201610 A.合同法律关系主体 B.合同法律关系行为 C.合同法律关系客体 D.合同法律关系内容 P36在合同法的基本原则中，只有在双方当事 人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成 立，该原则被称为 201601、 201601 A.平等原则 B.合同严守原则 C.合同自由原则 D.鼓励交易原则 P37 施工企业的法人是指。 12 / 35 A、依法成立的建筑公司 B、公司总经理 C、合同签字人 D、公司股东大会 P37当事人订立合同，应当具有相应的和民事行为能力。 201610 A.民事权利能力 B.行政权利能力 C.刑事权利能力 D.法律权利能力 P38 某单位与某设计院就购买该设 计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 P38 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是 。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动 【解析】注意区分 B选项，“行为”重在过程，是指人的有意识的活动 ;而“智力成果”重在结果，题干描述的是买专利，所以客体是“智力成果”。 P38下列属于合同法律关系的客体。 201610 A.承包商 B.监理工 程师 C.标的 D.合同条款 P39 是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 201601 A.质量 B.报酬 C.违约责任 D.标的 P40 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订13 / 35 书面施工合同，承包人就开始实际施工。 工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 201610 A不成立 B.无效 C.成立 D.可撤销 【解析】依据合同法，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面 形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合 08级、 09 级工程管理各位同学： 现将土木工程合同管理的试题汇集发给你们，请认真对照教材做一遍。 试题汇编分为： 1.试题结构介绍。 2.试题样卷。 3.模拟试题 。 4.试题分 类。 预祝考试成功！ 彭老师 2016年 11 月 27日 试题结构； 一、单项选择题 二、多项选择题 三、名词解释题 14 / 35 五、案例分析题 样卷 一、单项选择题 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号 内。错选、多选或未选均无分。 1合同担保方式中，既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 A保证 B定金 C留置 D抵押 2当事人负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权 拒绝其 履行要求，这种情况为 A同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C先履行抗辩权 D后履行抗辩权 3对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同 ? A建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C合同管理部门 D人民法院 4依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受 货物时，遇价格上涨，应 A按原价格执行 B按新价格执行 15 / 35 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 5合同法中规定的“缔约过失责任”是指 A因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任 D订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自已负责 6投标人在投标过程中出现下列情况时，招标人可以 没收投标保证金的是 A投标文件的密封不符合招标文件的要求 B投标文件中附有招标人不能接受的条件 C。购买招标文件后不递交投标文件 D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 7评标委员会成员人数应为 !人眇上的单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数 的 A 1 4B 1 3C 1 2D 2 3 8如果下列合同文件出现不一致，具有最高解释效力的是 16 / 35 A图纸 B工程量清单 C中标通知书 D施工合同专用条款 9承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划，应 A由建设单位主管部门确认和提出修改意见 B由业主确认和提出修改意见 C由工程师确认和提出修改意见 D由项目经理确认和提出修改意见 10在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包 人的时限为 A 24小时 B 48小时 C 3 天 D 7 天 11工程项目施工合同以付款方 式划分可分为：总价合同；单价合同：成本加酬金合 同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是 A一一 B一一 C一一 D一一 12当仲裁庭由 3 名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由 A仲裁委员会主任指定 B仲裁庭指定 C当事人共同选择 D仲裁委员会指定 17 / 35 13投标保函的金额一般为投标报价总金额的 A B 3 C 3 5 D 5 10 14在 FIDIC 土木工程施工合同条件中，有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的 是 A业主 B承包商 C分包商 D设计单位 15按照惯例，下列风险中应由业主承担的是 A一个有经验的承包者不能预测的情况的风险 B进度和质量风险 C材料和设备采购风险 D报价的完备性和正确性风险 16建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为 A建设工程总承包合同、建设工程承包 合同、分包合同 B建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同 c施工合同文本、 FIDIC 土木工程施工合同条件 D计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同 17投标保证金的有效期一般应超过投标有效期 A 7天 B 14天 C 28天 D 30天 18按索赔事件的性质，索赔可分为工程变更索赔、18 / 35 工程终止索赔、不可预见的外部障碍或 条件索赔和 A工期拖延索赔 B综合索赔 C承包商与业主问的索赔 D单项索赔 19 FIDIC 合同条件规定，保留金全部退还给承包商是在 A施工全部完毕之后 B工程移交之后 C保修期满之后 D竣工验收报告批准之后 20如果合同中约定了仲裁条款，则在合同履行过程中一旦发生争议，不能选用的解决方式 是 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 二、多项选择题 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的 括 号内。错选、多选、少选或未选均无分。 21当事人在合同的订立过程中有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包 括 A。假借订立合同，恶意进行磋商的 B泄露对方商业秘密的 C提供虚假情况的 19 / 35 D故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 E经过艰苦的谈判但最终未签订合同的 22我国招标投标法规定，建设工程招标方式包括 A公开招标 B邀请招标 C议标 D地区内招标 E行业内招标 23按我国建设工程施工合同的规定，应由发包人完成的工作包括 A土地征用和拆迁 B临时用地申报批准手续 C提供工程地质报告 D做好现场安全保卫工作 E提供工程进度计划表 24在建设工程设计合同履行中，因故发生变更或违约时，关于设计费的正确处理方法有 A委托人因故要求修改设计的，需增付相应设计费 B委托人因故要求中途停止设计时，承包人不退还已多付的设计费 C委托人因故要求中途停止设计的，承包人需要退还已 多付的设计费 D因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的，应增付设计费 E委托人超过合同规定的日期支付设计费时，应偿20 / 35 付逾期违约金 25 FIDIC 合同条件规定，承包商的义务包括 A对工程质量负责 B在缺陷责任期内负责照管工程现场 C执行工程师发布的各项指令 D拒绝接受指定的分包商 E对施工现场的安全负责 三、名词解释题 31简述违约责任与缔约过失责任的区别。 32简述工程项目施工招标应具备的条件。 33在施工合同的履行过程中，应不可抗力导致的费用应如何分担？ 34新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围？ 35简述引起工程费用索赔的主要原因。 五、案例分析题 36某项工程建设项目，发包人与承包人按建设施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工个过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成相应的损失，承包人及时向监理工程师提出了索赔要求，并附索赔有关资料和证据。索赔报告的 基本要求如下： 遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失，故应由发包人承担赔偿责任。 21 / 35 给已建部分工程造成损失，损失计 18万元，应由发包人承担修复的经济责任，承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤，处理伤员医疗费用和补偿金总计 3 万元，发包人应予以赔偿。 承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏，造成损失 8万元，由于现场停工造成台班费损失万元，发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费万元，发包人应予支付。 因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8天。 由于工程破坏，清理现场需费用 2 4 万元。发包人应予以支付。 问题：对承包人提出的要求如何处理 ? 37 某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目，在委托设计单位完成施工图设计 后，通过招标方式选择监理单位和施工单位。 中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时，业主虑到过多分包可能会影响工期只同意桩基础工程的分包，而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中，房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使 用功能进行 调整。 22 / 35 在主体结构施工完成时，由于房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。 问题： 房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗 ?为什么 ? 施工单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗 ?为什么 ? 模拟试题及答案 一 .单选 初步设计经审查后 ,发现需要在 原定委托设计范围内进行必要的修改 ,如果不是属于依据 资料错误原因 ,则修改资料责任应由来承担 . A.委托方 B.设计单位 C.监理工程师 D.主管部门 监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由。 A.业主承担 B.业主从监理费中扣除，转付给承包方 C.承包方承担，因他执行的是无效指令 D.监理单位给予支付 采用 FIDIC 合同条件的施工合同，计入合同总价23 / 35 内的暂定金额使用权由控制。 A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商 监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位。 A.向业主支付使用费并归还业主 B.将设备免费带走 C.向业主支付折旧费后带走 D.不须向业主支付费用将设备归还业主 合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到 1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为 4万元，则违约方应支付对方的金额为。 万元 万元 万元 万元 经济合同一方当事人在规定期限 内不履行仲裁裁决时 ,。 A.另一方可请求法院强制执行 B.仲裁机构可强制执行 C.另一方可以请求公安机关强制执行 D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款 设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，。 A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数24 / 35 扣回 C.每次阶段支付时均不许扣减定金 D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同 进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商。 A.可继续施工 B.应等待监理工程师进一步指示后在施工 C.要求监理工程师再次检验 D.可报请业主作出决定 一方当事人 要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由。 A.提出变更方承担 B.对方承担 C.平均分担 D.提出变更方按较大的比例承担 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至止所经过的日 历天数。 A.合同约定的竣工日 B.竣工验收合格的提交竣工25 / 35 验收报告之日 C.办理竣工结算之日 D.工程保修期满之日 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时 , A.同质业主后即可调换 B.无需 通知业主即可调换 C.取得业主书面同意后才能调换 D.合同签订后不允许再调换 分包商在施工现场的协调管理工作，应由负责。 A.业主 B.监理工程师 C.总包商 D.分包商自己 招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的。 A.施工图预算价格 B.当前建筑市场价格 一、单项选择题在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1建设单位甲就拟 建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的 内容是指【】 A.拟建办公楼 B甲单位和乙单位 C甲单位与乙单位签订合同的行为 D甲单位的权利和乙单位的义务 2要式合同必须采用【】 26 / 35 A口头形式 B法律规定的形式 C口头或书面形式 D书面形式 3根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A合同是当事人意思表示一致的协议 B合同的签订也可以经由当事人一方完成 C 合 同的当事人具有平等的民事主体资格 D合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议 4合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A合同变更 B合同生效 C合同转让 D合同无效 5合同的保全发生在【】 A合同未生效时 B合同生效期间 C合同被判定为无效后 D合同被撤销后 6根据合同法规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行 使期限是 【】 A l 年内 B 2 年内 C 3年内 D 4年内 7下列表述中，不属于无效合同的是【】 A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利27 / 35 益 B损害社会公共利益 C以合法形 式掩盖非法目的 D乘人之危订立的合同 8建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A完整的施工管理资料 B完整的施工技术人员资质证件 C施工 单位签署的工程质量保修书 D主要建筑材料的进场试验报告 9按照建筑工程施工合同的规定，工程预 付款的比例是 A安装工程一般不超过合同价的 10% B建筑工程一般不超过合同价的 10% C建筑工程 一般不超过当年建筑工程工作量的 30% D安装工程一般不超过当年安装工程工作量的 30% 10工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合 格时，则应【】 A由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延 B由发包人承担其全部费用，工期不予 以顺延 C由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延 D由承包人和 发包人共同承担其 全部费用，工期应予以顺延 11在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间28 / 35 的关系是【】 A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系 C委托与被委托关系 D监理与被监理关系 12依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交【】 A索 赔意向通知 B现场同期记录 C索赔报告 D索赔证据 13下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B工期不顺延，承包商承担与工程有关的 损失 C工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D工期顺延，各自的损失各自承担， 工程的损失由业主承担 14被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工 程师应当【】 A立即给予答复 B在 24 小时内给予答复 C在 48小时内给予答复 D提出处理意见 15根据建设工程施工合同文本中相关条款 ，关于延期开工，下列表述正确的是【】 A承 29 / 35 包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B工程师在 接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C承包人的延期开工申请得到同意 后，可延期开工，但工期不能顺延 D承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不 予顺延 B国际工程施工 C国际和国内询价采购 D有限国际招标 17在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包 给指定分包商的是【】 A总 包单位 B承包商 C雇主 D设计单位 18签订保证合同的当事人应该是【】 A.债权人与债务人 B保 16 FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】 A国内工程施工 证人与被保证人 C债权人与保证人 D保证人与债务人 19在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】 A和解 B调解 C仲裁 D诉讼 20建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】 30 / 35 A准确性 B综合性 C时效性 D复杂性 二、多项选择题在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选 均无分。 21依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是【】 A运输合同为无偿合同 B工程施工合同为双务合同 C寄存合同为实践合同 D勘察设计合同为要式合同 E赠与合同为有偿合同 22当事人一方不履行合同义务 或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括【】 A合同继续履行 B采取补救措施 C支付双倍违约金 D返还财产恢复原状 E赔偿损失 23某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔 的费用包括【】 31 / 35 A人工费 B材料费 C机械费 D管理费 E利润 24建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】 A专业承包合同 B可 调整价格合同 C分包合同 D成本加酬金合同 E固定价格合同 25建设工程施工合同由哪三部分组成？【】 A协议书 B通用条款 C专用条款 D工程质量保证书 E承包人承揽工程项目一览表 三、名词解释题 26双务合同 27缺陷通知期 28建设工程监理 29不安抗辩权 四、简答题 30简述无权代理的主要表现形式 31通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 32简述建设工程施工合同 )中工程进度款支付的程序。 33 FIDIC 施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？ 32 / 35 五、计算分析题 一、单项选择题 1 D 2 B 3 B 4 C 5 B 6 A 7 D 8 B 9 C 10 A 11 D 12 A 13 D 14 B 15 D 16 B 17 C 18 C 19 C 20 A 二、多 项选择题 21 BCD 22 ABE 23