建设工程招投标与合同管理试题

1 / 33 建设工程招投标与合同管理试题 |工程招投标及合同管理习题参考答案 一、单选下列各题中 ,只有一个被选项最符合题意 ,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于家。 A、 2、 B、 3 C、 5D、 7 5、合同争议的解决顺序为 A、和解 调解 仲裁 诉讼 B、调解 和解 仲裁 诉讼 C、和解 调解 诉讼 仲裁 D、调解 和解 诉讼 仲裁 2 / 33 6、监理招标主要是对监理单位的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划 及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应 A、没收全部定金补偿损失 3 / 33 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的 50% 10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围4 / 33 内。采购方应。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 13、 FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 15、施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应。 5 / 33 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期 D、给予工期顺延但不给费用补偿 16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的 A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D 经济侵权关系 17、在工程建设监理活动中，监理单位是 A业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人 18、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是 A主合同 B 从合同 C独立合同 D 无条件地必须履行的合同 19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当 A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉 20、监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为。 6 / 33 A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务 21、监理招标的宗旨是指对监理单位的选择。 A能力 B报价 C信誉 D 经济实力 22、中标的承包商将由决定。 A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D 监理工程师 23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由组织试车。 A建设单位 B 设计单位 C施工单位 D设备供应单位 24、业主在合同中承担的风险最小。 A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D成本加酬金 25、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指。 A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔 C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔 26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以为准。 A. 招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务7 / 33 时间，此项 工作应属于。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 28、下列各项中，不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C、招标文件已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经落实 29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括。 A、提供的投标担保有瑕疵 B、货物包装方式不符合招标文件的要求 C、个别地方存 在漏项 D、明显不符合技术规格要求 30、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是。 A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈 31、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为。 A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 8 / 33 C、中标通知书、投标书、协议书、图纸 D、中标通知书、专用条款 、通用条款、图纸 32、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 33、 FIDIC 施工合同条件规定，用从之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A、开工日起至颁布发接收证书 B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C、颁发接收证书日起至颁发履约证书 D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 34、在工程施工中由于原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A、不可抗力 B、承包方的设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化 35、委托任务并负责支付报酬的一方称。 A 承包人 B 发包人 C 出资人 D 出工人 36、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是。 9 / 33 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位 37、监理招标主要是对监理单位的选择。 A报价 B能力 C 人员数量 D 设备 38、合同价款可以有多种约定方式，其不包括。 A固定价格合同 B 可调整价格合同 C固定价格加酬金合同 D 成本加酬金合同 39、在进度控制中，不属工程师的任务。 A 督促承包人完成工程扫尾工作 B 向有关部门递交竣工申请 C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收 40、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应。 A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款 C 按照实际交货数量及时付款 D 待供货方补足数量后再付 41、工程分包的说法错误的为 A 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 42、 FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指 10 / 33 A 工程保修期 B承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 43、自中标通知书发出内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。 A 15天 B 21 天 C 30天 D 35天 44、保证方式没有约定或约定不明确的，按承担担保责任。 A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同 45、当事人采用合同书形式订立的，自合同成立。 A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达成一致意见时 46、确定中标人后内，招标人应当向有 关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A、 15天 B、 21天 C、 30天 D、 35天 47、下列说法不正确的是。 A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。 B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用11 / 33 直接委托方式。 C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。 D、公开招标中，评标的工作量较大， 所需招标时间长，费用高。 48、监理招标主要是对监理单位的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于。 A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作 50、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是。 A、包括开工日期 B、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数 D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数 51、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，12 / 33 使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 工程项目与合同管理期末考试 一、单选题： 1、 在下列合同中，合同是可变更的 合同。 答案： C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B 以合法活动掩盖非法目的 C 因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短 时，宜采用。 A 总价可调合同 B 总价不可调合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同 答案： B 3、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 答案：B 4、一般认为，投标是一种。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 答案： B 5、法律规定合同的诉讼有效期为 2年。若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续 5个月，则该是由消除 后，诉讼时效尚有。 A 9个月 B 6 个月 C 4个月 D 2个月 答案： C 13 / 33 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内天发出招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案： B 7、施工合同示范文本中规定，索赔事件发生内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A 14B10C 28 D56 答案： C 8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是。 A 工程量清单 B 工程预算书 C 工程变更协议书 D施工图 纸答案： C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则。 A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行 C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 答案： D 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：总价合同单价合同成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是。 AB C D 答案： B 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的14 / 33 是 A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 答案： B 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当。 A 对是否参加投标作出决定 B 确定投标方案 C 办理资格审查 D进行投标计价 答案： A 13、唱标按送达投标书的顺序进行。 A 先后 B逆 C任意 D无相关规 定 答案：A 14、根据中华人民共和国招标投标法和国 家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在万元人民币以上时，必须进行招标。 A3000B1000 C100 D50 14 答案： C 15、投标人少于的，招标人应当依 照中华人民共和国招投标法重新投标。 A3 B4 C5D1015答案： A 16、关于投标报价策略论述正确的有。 A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价 C一个建设项目总报价确定后，内部调整时，地基基15 / 33 础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价 16答案： C 17、关于评标，下列不正确的说法是 A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满 8年并具有高级职称或者同等专业水平 D 评标委员会成员不得与 任何投标人进行私人接触 17 答案： D 18、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是。 A 费用由工程师承担，工期由承包方承担 B 费用由承包人承担，工期由发包方承担 C 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D 费用和工期均由承包方承 18 答案： D 19、建设工程施工示范文本附有三个附件，不属于其附件的是。 A 承包人分包工程一览表 B 承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 19答案： A 20、投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单位没有填16 / 33 写单价或合价，则。 A允许投标单位补充填写 B 视为废标 C认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D由招标人退回标书 20答案： C 二、多选题 1、建设工程施工合同示范文本规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下列表述正确的是 A设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准 B承包 人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意 C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更 D变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更 E变更工程价款的报告应由承包人提出 1答案： C D E 2、 评标过程中应当作为废标处理的情况包括 A 投标文件未按对投标文件的要求予以密封 B 拒不按要求对投标文件进行澄清、说明或补正 C 投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应 D经评标委员会确认投标人报价低于其成本价 E组 成联合体投标，投标文件未附联合体各方投标协议 2 答案： C D3 答案： A B C E 3、 凡在国内使用国有资金的项目，必须进行招标的情况包括 17 / 33 A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合 同估算价在 50万元人民币以上 B 重要设备、材料采购等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上 C 施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上 D 项目总投资额在 1000万元人民币以上 E项目总投资额在 2000万元人民币以上 4、 投标文件的技术性评审包括 A实质上响应程 度 B质量控制措施 C 方案可行性评估和关键工序评估 D 环境污染的保护措施评估 E 现场平面布置和进度计划 4 答案： B C D5 答案： A B C E5、工程索赔的依据有 A 工程检验报告 B工程进度计划 C施工合同文本及附件 D施工许可证 E招标文件 6答案： A C D7 答案： A B D E 6、施工合同文本由组成。 A协议书 B中标函 C通用条款 D专用条款 E 规划许可证 7、招投标应遵循的原则有 A公开 B公平 C投标方资信好 D 公正 E 诚实信用 8、根据国家计委关于工程建设项目招标范围和规模标准所作出的具体规定，关系到社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括 A 石油项目 B 供电项目 C 教育项目 D商品住宅 E娱乐场所项目 8答案： B C D 18 / 33 9、标底的编制依据有。 A招标文件确定的计价依据和计价方法 B经验数据资料 C 工程量清单 D 工程设计文件 E施工组织设计和施工方案等 10、建设工程的招标方式可分为 A 公开招标 B 邀请招标 C 议标 D系统内 招标 E行业内招标 9答案： A C D10答案： A B C 三、简答题。 2、建设项目施工招标程序是什么？ 6分 答案： 建设项目的报建 审查建设单位资质 招标申请 资格预招标文件的编制与送审资格预审 发放招标文件 现场勘察 投标预备会 工程标底的编制与送审 开标、评标、定标 签订合同 3、我国对建设工程的最低保修期限有何要求？ 答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 屋面防水工程、有防 水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年 供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期 电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年 四、名词解释： 1、不平衡报价法 19 / 33 答案：不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。 2、工程项目招标 答案：工程招标是指在建筑市场上，建设单位，也称发包方或招标方，即通常指业主或项目投资人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察、设计 、施工、建筑装饰装修、材料设备供应、监理和工程总承包等业务全部或分阶段发包，并对投标商及其报价和施工规划等进行审查、评比，最终选定中标人的行为。 五、案例分析题 1、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包 即 EPC模式 )的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：成立该工程招标领导机构；委托招标代理机构代理招标；发出投标邀请书；对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申 请投标者；向所有获得投标资格投标者发售招标文件；召开投标预备会；招标文件的澄清与修改；建立评标组织，制定标底和评标、定标办法；召开开标会议，审查投标书；组织评标；与合格的投标者进行质疑澄清；决定中标单位；发出中标通知书；建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：指出上述招标程序中的不妥和20 / 33 不完善之处。该工程共有 7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况： 1)其中 1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认 定，该投标作无效投标处理； 2)其中 1家投标 人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理； 3)开标人发现剩余的 5 家投标人中，有 1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。 指明以上处理是否正确，并说明原因。 答案：问题 1 第条发出招标邀请书不妥，应为发布招标通告。 第条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥，资格预审的结果应通知到所有投标者。 第条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。 第条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。 问题 2 第的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章； 第的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件； 第的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。 答案： 21 / 33 合同价： *180+ 480+ *360+*300 = 预付款： *10% 保留金： *5%= 各月应抵扣的工程款： 1 月 0 万元； 2 月： 0 万元；三月： 0 万元，从四月起，每月扣 /3=万元 4月万元； 5月：万元； 6月 ：万元 一月份签证： 560*180*=90720 元万元 二月份签证： A560+750=1250， 560+550=1110 签证量：*=382860 三月分签证： B680+1050=17301400*=1680 1730-1680=50 480*=456 *480+50*456+450*360 =598320 课程名称：工程招投标与合同管理 测试题一 一、单项选择题 1、中华人民共和国招投标 法于起施行。 A、 B、 C、 D、 2、中华人民共和国招投标法规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于。 A、 20 B、 30 C、 10D、 15 22 / 33 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是。 A、 专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立 的 4、评标委员会成员中，成员人数为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的。 A、 3， 3/4B、 3， 2/3C、 5， 2/3D、 5， 3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、 14B、 7C、 28D、 21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在人民币 以上的，必须进行招标。 A、 20 万元 B、 120 万元 C、 200 万元 D、 2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 23 / 33 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为 500 万，则投标保证金最高不超过万元。 A、 10 B、 20 C、 50D、 100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、 四 D、五 12、根据我国招标投标法规定，招标人需要对发出的招 标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、 10B、 15C、 20D、 30 24 / 33 13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100 万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为。 A、 2900 万元， 3000万元 B、 2900 万元， 2900 万元 C、 3100 万元， 3000万元 D、 3100 万元， 2900 万元 14、某招标项目采 用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中的投标书为最优投标书。 A、投标报价 1000万元，评标价 950万元 B、投标报价 1050万元，评标价 940万元 C、投标报价 980 万元，评标价 970万元 D、投标报价 950 万元，评标价 960万元 15、“评标价”是指。 A、 标底价格 B、 预算价格 C、 投标报价 D、 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 16、某工程项目在估算时算得成本是 1000万元人民币，概 算时算得成本是 950万元人民币，预算时算得成本是900 万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币，则根据招标投标法中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得25 / 33 低于。 A、 1000 万元 B、 950 万元 C、 900 万元 D、 800 万元 17、下面评标委员会成员中符合招标投标法规定的是。 A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满 10 年并具有高级职称 D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是。 A、 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标 人签订合同 19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改26 / 33 设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于引起的索赔。 A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 20、开标时间应为。 A、任一时间 B、投标截止时间 C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的 15日内 二、多项选择题 A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用 E、平等 1、我国招投标法规 定，招投标活动应当遵循的原则。 2、我国招投标法规定，开标时由检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。 A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构 3、按照施工合同示范文本的规定，由于等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。 A、 发包人未按约定提供施工场地 B、 分包人对承包人的施工干扰 C、 设计变更 D、 承包人的主要施工机械出现故障 E、 发生不可抗力 4、招标投标法规定，投标文件的投标人应确定27 / 33 为中标人。 A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低 D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高 5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是。 A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任 6、投标单位在下列情况，将被没收投标保证金。 A、 投标有效期内撤回其投标文件 B、 中标单位未在规定期限内提交履约保证金 28 / 33 C、中标单位签订了合同后 D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的 7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为。 A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔 D、合同外索赔 E、道义索赔 8、下列等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。 A、涉及国家秘密 B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目 D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的 E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的 9、采用公开招标方式，等都应当公开。 A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果 10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标 ,十多家单位参与竞标 ,根据招标投标法关于联合 体投标的规定，下列说法正确的有。 A、 A 单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 29 / 33 B、 B、 C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。 C、 D、 E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人 D、 F、 G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任 E、 H、 I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 三、判断题 1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。 2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。 3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。 4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员 会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。 5、要约通知发出后即生效。 6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。 7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。 8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二30 / 33 级和三级资质。 9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。 10、索赔与反索赔具有同时性。 四、案例题 1、某办公楼施工招标文件的合同条 款中规定：预付款额为合同价的 30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。 某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为 9000万元，总工期为 24个月，其中：基础工程估价为 1200 万元，工期为 6 个月；主体结构工程估价为 4800万元，工期为 12个月；装饰和安装工程估价为 3000万元，工期为 6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为 1300 万元，主体结构工程调整为 5000万元，装饰和安装工程调整为 2700万元。 另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的 5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定31