农村生活污水查漏补缺工程施工合同模板

SF-2013-0204合同编号： 广 州 市 建 设 工 程施 工 合 同工程名称：狮岭镇振兴村农村生活污水查漏补缺工程 工程编号： 工程地点：花都区狮岭镇振兴村 发 包 人： 广州市花都区狮岭镇人民政府 承 包 人： 广州市城乡建设委员会 制定广州市工商行政管理局目录第一部分 协议书1第二部分 通用条款5第三部分 专用条款116第四部分 补充条款139第五部分 附件145第一部分 协 议 书发包人:（全称）广州市花都区狮岭镇人民政府 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称：狮岭镇振兴村农村生活污水查漏补缺工程 工程地点：花都区狮岭镇振兴村工程内容：施工设计图纸及工程量清单的全部工程内容 工程规模： 工程立项、规划批准文件号：花发改基【2019】28号资金来源： 财政资金 二、工程承包范围 承包范围: 施工设计图纸及工程量清单的全部工程内容；本项目工程验收、结算评审等所需工程资料的整理、移交及相关配合工作。承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干、项目措施费包干 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_90_天。具体开工日期以监理单位发出的开工令为准。四、质量标准 工程质量标准：符合国家颁发的市政工程质量标准 及地方、行业的现行工程质量验收标准规范，验收合格。如水务主管部门对验收有新的规定，则承包人必须无条件按新规定执行。五、合同价款 合同总价（大写）： 人民币 ；（小写）： 。项目单价：R详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点：广州市花都区合同双方约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签章并加盖双方合同章（公章）之日起生效。合同签署页发包人（盖章）：广州市花都区狮岭镇人民政府承包人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：单位地址：单位地址： 邮政编码：510800邮政编码：联系电话：联系电话：传 真：传 真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行： 帐 号：帐 号：纳税人识别号：纳税人识别号：业务联系人及联系方式：业务联系人及联系方式：第53页，共54页第二部分 通用条款本合同通用条款与广州市城乡建设委员会和广州市工商行政管理局制定的广东省建设工程标准施工合同（穗建筑2013598号）的通用条款一致。第三部分 专用条款1 定义1.53 所采用的书面形式包括： R 文书； R 信件； 电报； R 传真； R 电子邮件； 其他： / 2 合同文件及解释2.2 合同文件的优先解释顺序如下：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；（2）协议书；（3）专用合同条款、补充条款； （4）通用合同条款； （5）中标通知书；（6）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要及总说明等）；（7）投标文件；（8）技术标准、规范及有关技术文件和要求；（9）施工设计图纸；（10）已标价工程量清单；图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。5 施工设计图纸5.1图纸的提供（1）发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。（2）发包人提供图纸的期限：本合同签订后两个工作日内。（3）发包人提供图纸的数量： 两套。5.3图纸的修改和补充在监理人批准合同进度计划后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。6 通讯联络6.2 各方通讯地址、收件人（1）发包人指定的接收地点： 广州市花都区狮岭镇东升中路83号（2）发包人指定的接收人为： 。（3）监理人指定的接收地点： 。（4）监理人指定的接收人为： 。（5）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，将授权代表或接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。（6）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。（7）发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。19 发包人19.2发包人完成下列工作的约定（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的约定：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。（2） 完成施工所需水、电、通讯线路、道路接驳的约定：发包人协助承包人将施工所需用水、用电、通讯线路、施工现场与城乡公共道路间通道从外部接至施工现场，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。（3） 提供施工所需的有关资料的约定：工程地质资料与设计文件同时提供，此资料仅供参考；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。 （4） 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：根据施工需要及时办理施工所需各种证件以及土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁等工作，使施工现场具备施工条件。如发包人将上述某项工作委托承包人完成，应承担所发生的经济支出并给付承包人相应的费用。 （5） 现场交验的时间：开工前七天。（6） 提供标准与规范的时间：开工前七天。（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前七天。（8） 协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，保护工作费用视同承包人在投标报价时已综合考虑，发包人不另外计量支付。发包人委托承包人办理的工作：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。19.3 提供施工场地施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 三 天基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同预定的开工日期向承包人移交部分施工场地，并根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应据此调整施工进度计划,因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，应根据实际情况相应推迟完工日期；双方无法达成一致意见的，由发包人上级主管部门裁定。场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。19.4 支付款项工程款支付期限与支付方式按专用条款第80款、81款及83款规定执行，最终以花都区财政部门规定为准。20 承包人20.2承包人完成下列工作的约定（1）除专用条款第48款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计专项施工方案和施工措施计划及其评审，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。（2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五提交本周内工程进度表（含现场施工照片）；每月15号提供一次完成工程进度月报表及余下工程施工进度计划报表各一份。（3）提交支付申请和工程款额报告期限：每月15号前向监理工程师报送“工程进度月报表”和“计量支付申请书”，监理工程师确认的时间为每月18日前。 （4)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责提供和维修施工使用的照明、围栏设施等安全标志；承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据监理工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）（粤建质【2014】134号）、广州市建设工程文明施工管理规定（广州市人民政府令第62号）、广州市市政工程文明施工规范实施细则2004和市水投集团关于印发进一步提升建设工程施工围蔽水平工作行动方案的通知（穗水投业务【2014】98号）、市水投集团关于印发广州市水务投资集团有限公司建设工程文明施工管理方案及措施的通知、广州市水务投资集团有限公司安全文明施工标准化手册（试行）广州市城乡建设委员会关于印发进一步提升建设工程施工精细化管理工作方案的通知（穗建质【2014】859号）、广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知（穗建质【2014】754号）广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）等要求执行。如发现承包人违反上述要求，发包人有权就每一处不符合要求的地方要求承包人支付人民币10000.00元作为违约金。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全，保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的要求：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、水闸、码头、堤围等设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。有关费用已包含在合同价款内，承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。（7）承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。（8）施工场地周围地下管线、架空线路和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、绿化、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修、重建、补种等费用及其赔偿责任。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：广州市建设工程文明施工管理规定（广州市人民政府令第62号）；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程交工验收后10天内，承包人应从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。（11）其他工作1、配合有关部门的检查、审计等工作，包括并不限于提供工程或账务资料和说明。2、进场后每周按审定格式申报人材机投入量及实物工程量完成量，以此作为工程款（进度款）支付的依据。承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。3、承包人应当按照国家及广东省、广州市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本工程建设人员（包括施工人员）的管理，对其参与本工程建设的所有管理人员和作业人员（包括施工人员）办理意外伤害保险，上岗时一律出示证明文件。施工人员意外伤害保险期限自本工程开工之日起至竣工验收合格之日止。该项费用已包含在合同总价款内。4、承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。发包人和监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可予以代付工人工资，并从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市市政项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。5、在施工期间，承包人须做好施工扬尘污染防治和用工实名管理工作，编制建设工程施工扬尘污染防治和用工实名管理专项方案以及费用使用计划。有关费用已按省、市造价文件（粤建标函2018106号关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知、穗建造价201864号广州市建设工程造价管理站关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知增加计算，开列在安全文明施工措施费中，属于不可竞争费用，绿色施工措施费已相应调整计算。工作内容要求如下：按照广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）（粤办函2017708号）和广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知（粤建电发201820号）及政府部门、建设单位的有关要求，采取措施进行施工扬尘污染防治。按照广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法（粤建规范20181号）及政府部门、建设单位的有关要求，利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理。21现场管理人员任命和更换21.2 承包人代表任命和更换（1）承包人代表应包括项目经理、项目副经理（如有）以及主要行政负责人、技术负责人安全生产负责人等。承包人的项目经理、技术负责人在本工程单位工程验收合格前未经发包人同意不允许更换；由于承包人的原因更换项目经理、技术负责人的，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的工程款项中扣除10万元/人次作为更换承包人代表的罚款；（2）承包人如需更换项目经理，应具备下列条件：1、新更换的项目经理必须与前任项目经理的专业一致并且资格等级一致或高于，资历与工作经验应等于或高于前任代表，且应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。2、不能同时在其他工程项目中服务。3、至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。（3）前任承包人代表与后任承包人代表做好交接工作，后任承包人代表继续行使合同规定的承包人代表的职权和履行相应的义务，承包人应督促做好前述工作，如发现由于承包人代表的更换令至发包人受到影响，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的工程款项中扣除罚金最高50万元/人次（以发包人通知金额为准）。（4）如承包人代表的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求、或工作态度存在严重不足（如无故不出席发包人、监理工程师组织的有关会议），不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换，承包人应在收到通知后7天内提供调换人员名单和简历等资料，或者向发包人提交整改报告，发包人不予接受的，则承包人必须在收到第二次通知的7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质；且发包人有权承包人履约保证金或应付、将付给承包人的工程款项中扣除10万元/次作为更换承包人代表的罚款；施工过程中项目经理、项目总监不能按要求到位累计1个月或以上，视为更换。（5）承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，不得授权他人代理，并由监理工程师进行考勤。经发包人现场检查，项目经理不在现场 1 次，发包人将从合同总价中扣减 2 万元/人次的扣款，累计达到 5 次的，发包人可要求撤换该项目经理，并报水行政主管部门记项目经理和承包人不良行为各一次。技术、安全生产负责人应保证全过程负责本工程的各项技术管理工作，经发包人现场检查，技术、安全生产负责人不在现场 1 次，发包人将从合同总价中扣减 2 万元/人次的扣款，累计达到 5 次的，发包人可要求撤换该技术、安全生产负责人，并报水行政主管部门记技术、安全生产负责人和承包人不良行为各一次。（6）工程施工开工前，项目管理班子主要成员（包括项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等）不到位，则项目监理不签发开工令，工期不顺延；施工中项目管理班子主要成员离开工地应向发包人请假，经批准后才能离开，非特殊原因，主要成员离开工地时间（累加计算，如项目经理和项目副经理在同一天均不在工地的，则按2天计算，以此类推）每月不得超过10天，且项目经理、项目副经理、主要技术负责人不得同时离开工地。（7）项目管理班子主要成员未经发包人批准擅自离开工地，发包人有权按照每天1万元从履约保证金或应付或将付给承包人的款项中扣罚违约金，直至承包人管理班子主要成员到位为止。（8）项目管理班子主要成员擅自离开工地的，项目监理将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，且工期不顺延，由此产生的工期及经济损失由承包人自负。（9）承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，扣款100元/人.次。（10）上述扣款发包人可以在履约金或者工程款中直接扣除。 22 发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制 （1） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址：广州市花都区狮岭镇东升中路83号 邮政编码： 510800 联系电话：传真号码： 23 监理工程师23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 （1） 监理人： 法定代表人： （2） 任命（ ）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 25承包人代表25.1 承办人任命（ ）为承办人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 27承包人劳务27.5 承包人向雇员支付劳务工资承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。发包人和监理人可不定期检查工资发放情况，若发现承包人有拖延或拒绝支付工人工资的情况，发包人可予以代付工人工资，并从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除10万元/次作为违约金。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。发包人有权终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市市政项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。设立工人工资支付分账管理制度，确保农民工资请及时足额发放。承包人必须严格按照 关于印发的通知 （粤人社规【2015】3 号）设立工人工资支付专用账户，并严格按照该文件执行支付工作。28 工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定：中标金额的10%（银行担保） （1）履约担保的金额：（大写） 人民币 （小写 ） （2）提供履约担保的时间：签订本合同后十五个工作日内提供，逾期将以不响应招标文件条款的理由，取消承包人的中标资格，由第二中标候选人补上。 （3）出具履约担保的担保人：履约担保采用银行保函的形式，出具履约担保的银行须为注册地点在广州行政辖区内的银行。28.2履约担保期限和返还履约担保期限从提供履约担保之日起至工程完工之日止。履约担保在本合同工程完工后的30天内发包人将保函原件返还。28.7双方延长担保期限合同工程单位工程验收合格前，承包人需保证提交的履约担保在有效期内。承包人提交的履约担保在有效期到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月；合同工期预计少于6个月的，新提交的保函期限以双发协商确定。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。发包人收到承包人新提交的保函后，将原有保函退回给承包人。28.8约定担保事项当发生违约扣罚或其他原因，导致履约保证金余额少于剩余工程量价款的10%，或者少于合同总价的2%的，承包人应在收到发包人通知之日起在7天内补足，补足后的履约担保金额应相当于剩余工程量价款的10%，且不得低于合同总价的2%，否则按两者较高者补足。对于未按时限要求补足的，发包人有权扣罚剩余的全部履约担保金并有权解除合同。33 进度计划和报告 33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定（1）开工前7天提交施工组织设计，每月15日前报送下月“工程进度计划表”。监理工程师确认的时间：收到方案后5天，每月18日前批复“工程进度计划表”。 （2）承包人除了每月15日前提交月度进度报告外，还应该在原定计划比较的基础上，同时编制下月进度计划和下月资金使用计划及修订剩余工程的总体计划。每一次报告所包括的期间，应自合同签订之日起至当月的月底止。（3）上述计划的提交时间为：随同月度支付申请书一同向监理工程师提交，否则发包人有权不予支付或降低支付比例，直至承包人提供完整资料为止；如当月承包人未提出款项支付申请的，则进度计划仍需单独提交。（4）月度报告的内容至少应包括：1、施工阶段的工作进展情况的图标和说明并附上有关证明材料；2、安全和文明施工情况的统计；3、实际进度与月度及总体计划的对比和延误原因分析，以及为消除延误正在或准备采取的措施35暂停施工和复工35.4 承包人原因造成暂停施工为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责：1、拒绝监理等单位管理；2、施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；3、未经监理单位检验而进行下一道工序作业；4、擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的代用材料；5、擅自变更设计图纸的要求；6、转包工程；7、擅自让未经发包人批准的分包单位进场作业；8、存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；9、未按双方约定的要求上报所需的资料。42 质量标准 42.1 约定的工程质量标准 （1） 合同工程质量标准：符合国家颁发的市政工程质量标准 及地方、行业的现行工程质量验收标准规范，验收合格。如水务主管部门对验收有新的规定，则承包人必须无条件按新规定执行。且工程施工质量必须一次性验收合格，否则承包人将按每次5000元向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延，由此导致工期延误的，承包人另需承担相应的违约责任。45 安全文明施工 45.3承包人责任：（3）对发生安全生产死亡事故的施工承包人，每死亡一人扣款50万元，由发包人直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足的，从应支付的工程款扣除。（8）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须对施工作业面采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。（9）安全生产措施费按广州市建委转发省建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知（穗建筑2008967号）文件规定执行，专款专用。所有安全防护措施的费用已包括在合同价款内，发包人不再另行计付。承包人工地文明施工不能满足规定时,发包人不予支付本项费用。（10）承包人在本工程施工中发生重大质量事故的，发包人除有权每次扣减承包人相当于合同总价10的违约金外，还可单方解除合同并要求承包人承担由此产生的全部经济和法律责任；发生安全事故的，自事故发生之日起两年内承包人不得再参与发包人其它工程项目的投标。45.6施工场地的环保、卫生要求施工期间，垃圾余泥送至合法堆放点，其相关发生费用由承包人负责，若遇保洁工作存在问题遭投诉的，每投诉一次扣款5000元。46 测量放线 46.1 承包人提交施工控制网资料的约定发包人负责联系设计单位向承包人作技术交底，提供道路测量控制桩、水准点和标高。承包人应负责对设计提供的道路测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，并填妥测量复核记录签字备案，然后将用地边线标识后提交给发包人委托的拆迁单位作为控制边线。47 钻孔与勘探性开挖47.3 要求在施工过程中，承包人有保护地下管线安全的责任。在施工前，承包人应按20.2第8款要求进行摸查。如因施工损坏，由承包人承担相关责任并负责经济赔偿。在施工过程中，要求承包人在钻桩开钻及排水沟、基坑开挖前，先进行勘探性探测（钻孔桩施工时应挖相当桩截面不少于3.0米深的探坑），确认没有遇到地下任何管线后，才允许开钻及开挖，否则由此引起的一切损失由承包人负责。49 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购材料和工程设备 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。并对发包人供应材料和工程设备提供保管义务。 49.2 承包人供货要求 凡因承包人使用不合格产品或材料而造成的工程质量事故或人身伤亡事故，均由承包人负责赔偿并承担责任。承包人所采购的材料、设备在保修期内如出现产品质量问题，承包人必须负责更换，并承担相关的费用，必要时承包人须向发包人提供有关产品资料和技术指导及零配件供应等售后服务。工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。工程量清单所述之永久工程必须使用全新材料。 49.4 承包人使用采购的材料和工程设备的责任监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人采购或使用的工程材料设备经第三方抽检或者监理工程师、发包人、政府质量监督部门抽检，发现不合格的，按5万元/次从履约保证金或者应付、将付给承包人的款项中扣除违约金，累计发现3次，则在扣除违约金的同时，发包人有权解除合同。承包人不执行监理工程师依据49.3款和49.4款发出的指令，则发包人除可自行或指派第三方执行该指令外，还有权按5万元/次加扣违约金，并有权决定是否解除合同。49.9承包人材料设备投入不足的责任承包人必须按照招标文件的要求和投标书的承诺进行材料、施工设备的投入，以满足工程进度的要求。当监理工程师或发包人认为材料、施工设备的投入不能满足工程进度的需要而指令承包人加大投入，承包人需无条件执行指令。否则，经监理工程师证明，发包人有权根据投标人的承诺或发包人指令要求的设备台（套）数，根据缺少数量按照每台（套）5000元/天扣除违约金，直至承包人整改完成。50 材料和工程设备的检验试验50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备 （1） 种类： 以发包人通知为准 （2） 检测机构： 以发包人通知为准 50.7检验试验费的支付检验试验的相关费用，由承包人负责，相关费用包含在投标报价中。由发包人委托检测的，由发包人支付给第三方检验试验单位，出现不合格材料的，在承包人当月应付或将付工程款中或履约保证金中扣除相关费用。52 工程质量检查52.2工程质量检查的要求承包人向监理人报送工程质量报表的要求：施工期间每周一次，包括但不限于现场质量资料、安全资料、施工计划、工程进度完成情况、现场图片等。监理人收到承包人相关资料后2天内完成审查。52.3工程质量不达标准的处理和责任（1）在工程施工过程中发现工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应主动进行整改，否则只要发包人或监理工程师认为必要，均可发出指令要求承包人在一定时限（一般为7天）内整改（拆除并重新施工），直到符合合同约定验收标准为止，相关费用和延误的工期由承包人承担。如在发包人规定的时间内仍达不到合同约定标准的，由发包人委托第三方进行修复，修复费用预算按照最新定额（信息）价计算，包括发包人拆除和重新施工费用在内的由此增加费用和（或）工期由承包人承担。如承包人未按照指令期限整改的，则发包人还有权要求承包人另行支付修改费用的20%作为违约金。（2）工程完工（竣工）验收达不到合同约定的质量标准的，除按照本条款第1项规定进行整改外，发包人有权在承包人履约保证金或应付、将付款项中扣除合同总价2%作为违约金。53 隐蔽工程和中间验收53.1隐蔽工程在隐蔽前，必须经联合验收小组成员验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业。监理工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，监理工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。如花都区水务工程质量安全监督部门对隐蔽工程和中间验收有最新的规定时，则按最新的规定执行。55 工程试车55.1 试车内容 R 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求： 59 缺陷责任与质量保修 59.1 缺陷责任期计算 缺陷责任期：缺陷责任期自实际本合同单位工程验收鉴定书上载明的实际完工之日起计算，本工程缺陷责任期为1年。在全部单位工程验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。 59.8 质量保修期计算 质量保修期：按建设工程质量管理条例的规定。 66.2 误期赔偿费 （1） 每日历天应赔偿额度为 合同价的万分之二，且不低于1万元/天。 （2） 误期赔偿费的最高限额： 合同价的5% （3）延误工期超过约定天数的处理：延误工期累计超过50天或关键工期超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。68 合同价款的约定与调整68.1 约定合同价款本合同价款通过招标方式确定，采用综合单价包干+ 项目措施费+ 规费 + 税金 + 其他项目费的合同形式。本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上措施项目费、其他项目费、规费和税金而计算的合同价。结算时发包人以监理工程师依据中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价（原设计没有发生变更时，中标的综合单价则成为工程结算的依据，不得调整）并加上措施项目费、其他项目费、规费及税金作为结算和支付依据。68.1.1工程量按实结算：结算时以施工设计图、竣工图、洽商联系单、设计变更单、现场签证单为依据，按照现场实际完成的工作量进行计算。68.1.2计价方式：依据施工合同、施工图预算、施工方案、投标文件，按标准规范、建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）及广东省建设工程计价依据、广东省各专业综合定额进行计算，采用工程量清单计价，人材机采用广州市、花都区每月发布的指导价格。措施费按实计算，规费税金按最新政府规定执行。总价乘以投标下浮率审定为结算价。68.1.3预算包干费：按投标预算包干费率。工作内容为：施工雨水、污水的排除；工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；工程成品的保护；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；完工后的场地清理。72 工程变更事件 72.2 调整分部分项工程费的方法按照下列方法调整：变更、签证工程和新增工程：工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和发包人现场签证确认的工程项目；由于设计需要或项目建设实际需要，会引致工程量清单内数量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目；原设计没有而由发包人批准设计变更产生的工程项目及经监理单位和发包人现场签证确认的工程项目；合同所确定的工程内容以外，非施工单位原因造成而施工过程中实际发生且需支付工程费用的，并经监理单位和发包人现场签证确认工程实际内容。变更、签证工程和新增工程按以下先后顺序确定价格：（1）中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；合同工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价（但综合单价明显不合理的除外）；（2）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息并进行市场询价；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理单位确认后执行。（3）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，按施工时期广东省政府部门颁布的清单计价依据，采用清单方式计价，套取相应专业定额进行计价，以所得综合单价为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价，即( 元- 元)/ 元= % )）。材料价格按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料综合价格计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息并进行市场询价；对广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价和价格依据，经发包人和监理单位确认后执行。上述条款与花都区财政部门规定不一致时，以花都区财政部门的规定为准。75 现场签证事件 75.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的约定： 按通用条款规定时间执行，如上级行政主管部门有新的规定，即按新规定执行。 80 安全文明施工费 80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额 （1） 内容和范围按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 （2） 安全文明施工费的总金额为按招标控制价公布函发布金额。 80.3 费用支付 安全文明施工费的支付办法和抵扣方式： 承包人必须严格执行广州市建委广州市建筑工程安全生产措施费管理办法（穗建筑2003106号）文件规定的市政工程安全生产措施，专款专用。经审查符合开工条件支付50%，中间安全评价合格后支付40%，工程交工安全评价合格后支付10%。安全生产措施费须由发包人安全员及监理人对安全生产措施评价确认后，方可支付。81 进度款 81.1 约定支付期限和提交支付申请以形象进度为准，具体为：（1）承包人进场开工后七天内，发包人向承包人支付合同价的20%；工程进度达到60%时，