劳务协作合同(隧道合同).docx

劳 务 承 包 合 同合同名称：合同编号：年 月 日劳 务 承 包 合 同甲方：乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关现行法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方与业主（以下简称发包人）已签订 施工合同（以下称总包合同），双方就该工程劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。第一条 工作对象及协作方式工作名称：工作地点：工作内容：隧道开挖、支护、衬砌、拱顶压浆、沟槽、防排水、明洞、横通道、洞门及洞口附属、预留预埋件及其他附属工程。协作方式：甲方以提供技术、组织工程技术及管理人员对工程项目进行全过程管理，承担技术和管理工作为主，乙方以提供劳务，组织有专业技能的劳务工进行施工为主，双方相互协作、密切配合，共同完成施工任务。第二条 工作期限2.1 开始工作日期： 年 月 日；结束工作日期： 年 月 日；工期： 日历天。2.2 乙方应严格按甲方下达的施工进度计划编制劳动力计划，确保整体施工形象进度满足业主及甲方要求。在施工过程中，若乙方连续两次不能达到节点工期或业主、监理以及甲方下达的施工进度计划，甲方有权单方解除合同，乙方必须在甲方规定时间内无条件退场，并不得以任何理由（或其他附加条件）阻止其他队伍进场。2.3 若乙方连续两次不能达到节点工期或业主、监理以及甲方下达的施工进度计划，乙方在此承诺：2.3.1 若连续两次不能达到节点工期或业主、监理以及甲方下达的施工进度计划的，乙方不附加任何条件在甲方规定时间内自行退场，退场费用乙方承担。2.3.2 不向甲方提出任何费用补偿要求。2.3.3 乙方在甲方规定时间内自行撤离全部施工人员、小型机具、料具和大型机械设备，费用由乙方自行承担。在退场后不得采取任何行为阻止其他队伍进场，如出现该行为，乙方应承担给甲方造成的一切损失及相关法律法规的处罚。第三条 质量标准3.1 按总包合同有关质量的约定和承诺，执行国家现行的铁路隧道工程施工技术指南和新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准等国家、行业的标准、规范和规程的规定（相关规定有不一致的地方，按最新发布的规范执行），确保工程质量达到国家、铁路现行的工程质量验收标准和业主要求，确保乙方施工项目一次验收合格率100%，并满足创优规划要求，争创优质工程。3.2 若因乙方未严格按照甲方技术交底资料、施工技术规范、图纸施工造成的质量问题，由乙方承担全部损失并接受甲方的处罚；若因乙方违背甲方施工质量要求，造成全合同段达不到现行国家有关标准、规范和业主的质量目标时，乙方必须全额承担工程缺陷修复产生的费用，同时还必须全额承担由此给甲方造成的经济损失和业主对甲方的处罚。3.3 为了加强工程管理，甲方将根据工程的总工期和质量目标，在工程实施中实行阶段目标考核制，奖优罚劣。制定的项目管理办法、考核目标和奖罚办法，无论是否经过乙方签字，均视为合同的组成部分，乙方不得借此提出任何附加费用和要求。第四条 双方驻工地代表4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为： 。4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为： 。4.3 乙方履行本合同的负责人每月在现场不少于20天，如有事暂离，必须书面通知甲方，经甲方项目经理同意后方可离开施工现场，未经同意擅自离开施工现场，视为乙方违约。第五条 甲方权利与义务5.1 甲方组建的中铁二局股份有限公司渝黔铁路土建4标项目经理三分部全面履行总包合同，组织实施施工管理各项工作，向乙方提供施工场地、临时住地，监督乙方及时上足本工程施工所需人力及物力，确保劳务工程施工正常进行，并对乙方的资金流向实施监管，代发劳务工资，监督乙方切实将劳务款用于本工程。如甲方发现乙方委派的管理人员或作业人员工作质量不符合施工要求，甲方有权要求乙方更换，乙方不得拒绝，若乙方拒绝更换人员甲方有权调整施工任务或单方解除合同。5.2 负责编制总体施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划，指派工程技术人员和现场管理人员，实施对工程的安全、质量、进度、文明施工、计量、试验等进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收，并有权决定乙方返工、停工和对乙方进行违约处罚。5.3 负责工程控制测量、技术交底，组织图纸会审，提供协作工程所需施工图、有关技术资料、相应的工程地质资料，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5.4 统一规划临时用地的租用及复耕工作，统一修建临时便道、临时房屋、高压水池、配电房等临时设施，负责水、电、路到达洞口，统一办理本劳务工程的征租地工作。5.5 及时交付本合同中约定的材料、设备，保证施工需要。5.6 按本合同约定，定期对乙方完成的合格工程进行计量，根据发包人资金到位情况向乙方支付劳务费用（代扣代缴乙方按国家规定应上缴的各种税费），监督或代发乙方及时支付劳务工人工资。乙方不按时支付劳务工人工资时，乙方承诺：甲方有权在未经乙方签字认可的情况下代乙方支付劳务工人工资，为乙方支付的劳务工人工资，由甲方在乙方计量额中扣除。当乙方计量额不足以支付劳务工人工资时，甲方可以动用乙方劳务工资保证金支付劳务工人工资。5.7 甲方现场人员有权对乙方施工过程中的工程现场管理混乱、工期滞后、安全、质量、文明施工不符要求做出停工整改、违约处罚。5.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5.9 发现乙方不能按工期要求完成工作任务时，有重新调整乙方工作任务或单方解除本合同的权利。第六条 乙方权利与义务6.1 保证本工程劳务技术人员、工种及人数需要，在开工前负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底会和安全教育活动，施工操作必须服从甲方的统一指挥，特殊工种或岗位作业人员必须持有国家认可的特殊工种或岗位资格证书，若乙方特殊工种或岗位作业人员无岗位资格证（或岗位资格证不符合要求的）甲方有权单方解除合同。6.2 对本合同劳务协作范围内的工程质量、工期、安全、文明施工和环保向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或许可，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。6.3 本工程临时设施（含临时房屋、临时便道、高压水池、配电房等）由甲方负责修建并支付费用，乙方必须按甲方要求规范使用，维护、抽水等费用由乙方承担，如造成破坏，甲方按原值在计价款中扣回。甲方安装所需施工及生活用电表，费用由乙方承担，按时向甲方交纳电费（含电损部分），相关费用包含在综合单价内。乙方负责洞内三管两线的安装，并符合甲方要求。乙方不得自行租用临时用地，如自行租用，发生费用由乙方自行承担；乙方不得乱扔乱倒乱占等，否则发生的费用乙方自行承担。6.4 严格按照设计图纸、施工技术规范、有关技术要求及甲方技术交底施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，对施工造成的农田、道路、河流等环境污染，负责处理并承担全部费用。承担由于自身责任造成的缺陷修补、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及各种违约责任。6.5 自觉遵守法律法规及有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，顾全大局。6.6 按甲方统一规划堆放材料、机具，按业主和甲方标准化工地要求设置标牌（由甲方提供材料，乙方无偿安装和维护保管），搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品及半成品保护工作，如发现地下文物，乙方应及时通知甲方，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失、并依法承担相应责任及各种处罚。6.7 乙方负责看守、妥善保管、合理使用和维修甲方提供或租赁的机具、周转材料、电力电线、水管路及其他现场设施，因看守不力或保管不善等乙方责任发生丢失、损坏，乙方负责按甲方购买价赔偿。6.8 乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定与劳务作业有关的所有义务及工作程序。服从甲方项目部管理，遵守甲方项目部管理制度，服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令。按时提交完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。6.9 乙方有接受甲方对自身工作进度和工作质量进行考核的义务，有按照国家税法、行政法规的规定主动交纳应交纳的税费的义务。6.10 按中华人民共和国劳动法的规定与所雇用的劳务工人签订劳动合同，及时上报到位劳务工人，办理工资卡；接受甲方监督，服从甲方作业队长、工班长的要求，劳务工人的工资必须按与劳务工人签订的劳动合同书约定，以工资表的形式于每月上报甲方项目部，由甲方代乙方发放后从乙方劳务费中扣除或甲方项目部监督乙方发放农民工工资。因违反劳动法或劳动合同而发生的劳动争议由乙方自行负责处理，相关费用自理。乙方应为劳务工人办理工伤保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。6.11 根据甲方项目部的施工进度计划，配备足够的劳动力与施工机械，按合同约定按期完成工作；乙方应对其劳务协作内容的实施、完工负责，并承诺不向甲方提出增加本工作劳务总费用以外的任何要求（乙方劳务总费用以乙方完成的实际的符合本工程设计及规范要求的合格工程数量计算）。6.12 每道工序完成时应自检，合格后向甲方项目部质检工程师报检，经甲方质检部门检查验收通过后，由甲方项目部质检工程师向监理工程师报检，监理工程师同意后方可进行下道工序施工。6.13 乙方应无条件服从业主制定的项目管理办法、农民工工资管理办法以及资金监管协议，接受甲方对乙方资金的审核。乙方进场时必须向甲方提供现场管理人员和作业工人的身份证及复印件、特种作业证书、计划生育证明、健康证或体检证明等相关资料，如未及时提供相关资料造成乙方资金拨付等问题，乙方自行承担全部责任。6.14 乙方按照支付金额的2%代扣劳务税。第七条 安全施工8.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，相关费用已包含在综合单价内。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方全部承担，甲方给予保险理赔配合。7.1 甲方应指导乙方对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部费用。乙方在施工现场内使用的安全保护和劳保用品由乙方负责7.2 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆、瓦斯、岩溶地段附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担（瓦斯的相关费用按合同第19条执行）。7.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。 7.4在施工过程中造成的管网、房屋损坏、与当地村民的纠纷以及因炮损所引起的民事纠纷、赔偿等由乙方承担全部赔偿费用，甲方给予保险理赔配合。7.5乙方充分理解参建渝黔铁路的重要性，重视与甲方的良好合作，并理解本工程所处的地理位置及环境，对本工程因业主征地拆迁缓慢、业主拨付资金不及时、施工图不到位或当地村民阻工（不仅限于）非甲方原因引起的停工、窝工，乙方承诺不向甲方提出任何费用补偿；不得组织民工或社会闲杂人员围攻甲方项目部及下属作业队、工点，不得做出任何针对甲方不利的行为，否则双方都视此行为为扰乱社会秩序、阻止国家重点工程建设，乙方承诺不发生此类行为（承诺书见附件5）。第八条 事故处理8.2 因乙方责任发生一般及以上安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，并承担全部费用，甲方应配合乙方做好保险理赔工作。8.3 乙方和甲方对事故责任有争议时，按甲方“安全质量生产委员会”对事故调查的责任认定结果，由责任方全额承担相应费用。第九条 文明环保施工9.1 依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等国家有关环境保护的法律、法规和有关规定。9.2 对于乙方施工段内甲方设置的各种标志、标识、标牌，乙方负责无偿安装、看守和维护，因乙方原因看守不力造成被盗窃、损坏的，由乙方全额赔偿甲方费用。9.3 乙方应按照甲方的文明环保施工要求有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成污染和破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响居民生活、降低河流泄洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他施工场地内其它作业队伍施工等后果的，应承担相应责任。9.4 乙方应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。乙方应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。9.5 乙方应保证隧道内通风、排水设备、设施完善，严格落实各环节施工工艺及各项安全管理制度，做到钻孔、爆破、出渣、支护各工序有机衔接有序进行;电线、通风管、混合料输送管等应整齐设置在隧道两侧;洞内两侧设临时排水沟，临时路面保持平整、不积水、不扬尘，拱部及侧墙渗漏水应及时排、堵。9.6 乙方在作业过程中，应严格遵守环境保护的有关规章制度和作业要求，不乱排乱放乱弃，不占用红线外用地，不破坏植被，做到文明施工。9.7 对于弃土场，严格按照环保要求施工；对于施工噪声，在有居民区的地方，尽量避免夜间施工；对于跨河，避免对河道的影响；对于边坡，严格按设计进行防护，确保生态及保持水土；对于临时施工驻地，应对生活垃圾及污水进行处理；对于施工便道和既有道路，在特殊路段注意防尘；严格坚持地方政府和环保部门的有关规定，坚决杜绝施工中的随意行为和污染环境的行为，保持施工现场整洁有序。9.8 乙方须在安全文明环保施工方面达到业主及甲方管理办法的要求，否则因乙方责任造成业主对甲方的安全文明环保施工罚款时，罚款全部由乙方承担。第十条 材料、设备供应10.1 完成本工作内容由甲方供应的主材见附件二，在使用时由双方对数量进行签认，并按表中单价进行超耗核算，乙方自行购买完成本工程所需的其它材料。10.2 乙方应提前15天书面报送施工所需主要材料使用计划，以便甲方及时组织供应，砼、钢筋、型钢、格栅钢架、小导管、锚杆等由甲方供应的材料供应到现场，乙方负责卸车及卸车后还需发生的保管费、转移费。10.3 乙方必须严格按照甲方提供的消耗定额合理使用材料，不得自购或转卖，超耗率及扣款费用按附件一、二中相应规定。10.4 甲方提供的设备有衬砌台车和仰拱移动模架，乙方提供通风设备、完成施工任务所需的其他机械设备(其中必须至少配2-3台湿喷机、一台200KW发电机)、工具、料具、模板、台架、油罐等，乙方的所有设备(含压力容器)均应是经过检测、标定合格的，相关检测、标定的费用由乙方自行承担，相关费用均已分摊在承包单价内。乙方除自备的劳动工具外，因完成工作需租用甲方的料具设备，按甲方下达的设备租赁单价租用，但必须完好归还，如有损坏根据损坏情况予以赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。特别约定：空压机必须是螺杆式的，不允许有活塞式出现在工地，否则无条件清退设备。10.5 乙方使用的电费按实际使用数量扣款，扣款单价见附件二。10.6 所有材料应按业主及甲方要求堆码整齐，下垫上盖，洞口必须有标准的材料库房，比如防水板，止水带必须入库堆放，满足施工标准化要求，并安排专人24小时看守。第十一条 劳务费用的构成及支付11.1 为了控制工程质量、主要材料和设备料具的消耗，降低成本，提高效益，本工程采用固定劳务综合单价方式计量劳务费用，该承包综合单价不因乙方工作任务增减、材料的涨跌和其它任何原因调整。劳务综合单价包含完成相应工程项目的人工费（含人员进出场费）、材料费（不包含甲方供应的主要材料）、机械费（含乙方机械进出场费、动力费）、临时设施（不含甲方提供的临时设施）、安全文明环保施工、管理费、人身意外伤害险（按合同总价的0.33%计算，由项目部代扣代缴）、工程缺陷修复费、税费、利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。保畅通费用（如有）包含在单价内，不另行支付。附件一内没有的项目，其单价按以下原则确定：(1) 新增项目与附件一中项目的工程范围、内容、质量要求完全相同的，套用附件一内最相类似的项目执行。(2) 新增项目与附件一中项目的工程范围、内容、质量要求基本相同的，采用换算、类比、内插等方法间接使用附件一项目单价。(3) 附件一没有类似的项目，由双方另行协商后确定。11.2 支付劳务费的程序为：11.2.1 甲方项目部每月20-25日组织乙方人员对乙方当月实际完成数量并经中间交工合格工程进行现场收方(逾期则推到下个月),并出具现场收方单(乙方需提供相关附件)，现场收方工程量计算规则按附件三执行。11.2.2 甲方根据附件一劳务综合单价、双方签认的现场收方单、材料领用扣款清单、材料超耗计算单等编制验工计价报表，在扣除甲方代购（如有）材料费、设备料具租用费及乙方应承担的其它费用（含工作质量保证金、劳务工资保证金、工作管理基金、违约罚金等）后经甲方项目部相关部门签认，报总工程师审核后报项目经理审批，经乙方负责人签认后，由甲方项目经理最终签认并加盖项目部印章的计价单，是证实乙方实际完成工作量的唯一凭证。验工计价报表全部签字完成后交财务作为支付乙方费用的依据。11.2.3 承包费用按以上各款规定，核定并扣除各类应扣款项后，甲方根据业主拨款情况及时支付乙方（乙方需提供对应金额的发票）,乙方负责人根据劳务费支付情况，将应支付的农民工的工资支付书报甲方，经甲方项目经理审批后委托银行代发或在甲方财务的监督下发放。乙方负责人不得漏报劳务工人工资，由此造成的责任由乙方承担。11.2.4 本工程劳务工作质量保证金约定为5%，劳务工资保证金约定为2%，工程管理基金约定为1%，以上均按照验工计价总额进行计算。劳务工资保证金在本合同段工程交工后退还，质量保证金在本合同段保修期满后退还，保证金不计利息。如果保证期内出现劳务工资或质量问题，经甲方通知，乙方应在5个工作日内进行处理完，如不进行处理，甲方可用相应保证金进行处理。如保证金不足支付处理费用，甲方有权向乙方索赔。工程管理基金按业主或项目部的管理办法进行使用。11.2.5 劳务费结算:除出现第19条相关情形时按合同约定办理结算外，劳务工作结束且本工程通过业主的交工验收后，由甲方项目部对乙方完成的质量合格的全部劳务工作数量进行清理后计量，扣除乙方使用的由甲方供应（如有）的材料、设备费用及应由乙方承担的其它费用后，交甲方项目部各部门复核，项目总工程师审核, 乙方签认，项目经理审批后报甲方成本部，按甲方成本部审批结果作为最终结算劳务费用。11.2.6 甲方不向乙方预付劳务费、不提供任何担保。第十二条 工作内容变更12.1 施工中乙方不得擅自对工程原设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的一切损失，由乙方全部承担，延误的工期不予顺延。12.2 如原工作内容确需变更的，应在甲方项目经理发出变更通知后方可进行。因变更增加工作内容，劳务费相应增加；因变更减少工作内容，劳务费相应减少，工期相应调整。12.3 因乙方自身原因导致的工作内容变更，乙方无权要求追加劳务费。第十三条 禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务工作转包或再分包给他人。否则，除甲方可解除合同外，乙方还应依法承担相关责任。第十四条 索赔和不可抗力14.1 如果非甲方原因导致工程停建，使合同不能继续履行，乙方应将未用完的材料退还甲方，按甲方要求自行将自有机械设备和人员撤离施工现场，乙方不得向甲方索赔。14.2 由于工程施工存在诸多不可预见因素，无论因任何原因造成乙方进场后不能开工或者造成窝工、阻工或者发包人以及甲方提前工期时，乙方对此表示理解，并承诺不向甲方索赔，甲方亦不补偿任何形式的费用。14.3 因乙方未能完成甲方下达的施工进度计划，乙方应采取措施加快进度，为此所增加的一切费用由乙方自行承担。14.4 如果因乙方原因造成工程停工，乙方承担全部责任和由此给甲方带来的一切损失；如果非乙方原因造成的停工且不属于合同其他条款已规定的不予补偿的情形，按以下原则进行处理：14.4.1 对因天气、地质灾害、瓦斯、涌水、爆炸、火灾、水灾、泥石流、瘟疫以及乙方施工人员骚乱等原因造成的一切损失甲方不予补偿。14.4.2 若连续7天以下（含7天）停工时，乙方自行承担一切费用。14.4.3 若连续7天以上（不含7天）停工、且不属于合同其他条款规定不予补偿的情形时，在业主对甲方进行停工补偿后（甲方未得到业主补偿时不予补偿乙方），甲方按每人每天40元的标准补偿给乙方（工人按停工时在现场且已甲方登记备案的名单为依据）。设备闲置费按以下标准计算每天补偿费(设备现值在10万元以下（含10万元）的不予考虑)：设备闲置每天补偿费=（设备原值-5%的残值）/（10年12月30天）14.5 本合同中不可抗力的定义和总包合同中的定义相同，其处理原则比照总包合同。第十五条 合同的变更、解除及终止15.1 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。15.2 本合同依据的工程项目发生变化致使约定的条款发生变化，双方应及时变更或签订补充合同。15.3 除合同其他条款已约定可解除合同的情形外，若乙方工程进度明显落后于计划无法保证工期要求或出现违反第2条、第19条的情况时，甲方有权解除合同，乙方应立即退场，并不得阻止其他作业队伍进场作业，并不得向甲方提出费用补偿要求。15.4 乙方在合同约定的期限内没有履行合同，或严重违反本合同约定,乙方在接到甲方的书面通知后5天内未作答复，甲方有权解除合同。15.5 乙方劳务工作完成，末次计价的劳务费结清，除质量保证期及保证金的条款在保证期内仍然有效外，本合同自行终止。第十六条 违约责任16.1 乙方履行本合同的负责人每月在现场不少于20天，离开前必须向甲方项目经理以书面请假同意后方可离开，否则乙方履行本合同的负责人擅离现场，按5000元/天承担违约责任。16.2 如因乙方原因造成本工程未能按期完工，按50000元/天承担违约责任（工期违约罚款最高不超过合同总价的5%）。16.3 其它违约情形：违反其他合同条款的情况，按照合同约定或甲方项目管理办法执行。第十七条 争议解决方式在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决，协商不成时,交由合同签订地贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院审理。第十八条 合同的生效及份数本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式叁份,甲方贰份，乙方壹份。第十九条 其他需特别约定的事项19.1 现金履约保证金19.1.1 乙方需缴纳现金履约保证金：乙方应缴纳履约保证金额为人民币500000.00元（大写：伍拾万元整），在签订合同后7天内汇到甲方指定账户，逾期未汇款视为乙方违约，本合同自动解除。19.1.2 现金履约保证金的使用：若乙方在施工过程中有违约行为，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应费用，直至扣完，乙方不得拒绝。19.1.3 现金履约保证金的返还：乙方劳务工作结束且本工程通过业主的交工验收后，甲方根据乙方的履约情况及扣除违约罚金后在验工计价中无息返还。19.1.4 如果乙方因安全、质量、进度等原因被清除出场或自动退场，履约保证金不再退还。19.2 中途退场或清除出场19.2.1 不管乙方因任何原因中途退场或因安全质量、进度或其他原因被甲方清除出场或因乙方违约被甲方解除合同时，甲方对乙方已完工程按附件一所列合同单价的70%给予清算，乙方自有或租赁的设备、小型机具、人员等乙方无条件负责撤出施工现场，相关费用乙方自行负责，甲方不对乙方进行任何补偿。第二十条 附件附件一 劳务工作内容及综合单价表附件二 甲方主要材料供应单价表附件三 工程量计算规则附件四 乙方法人授权委托书原件附件五 承诺书附件六 乙方法人及劳务协作负责人身份证复印件附件七 准入证甲方(签章): 乙方(签章):法定代表人: 法定代表人:委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：联系电话： 联系电话：合同订立地点： 合同订立日期: 年 月 日附件一劳务工作内容及综合单价表序号项目名称单位工序单价（元）主要材料操作损耗限额(%)劳务工作内容费用内容砼钢材防水板 无纺布1洞身开挖级围岩（洞外1Km以内运输）m3搭、拆开挖台架，台架移位，钻孔、取运火工产品、装药、爆破，未爆炸药处理，找顶、欠挖处理，大石改小，引排水，出碴，通风、防尘，场地清理，文明施工等。含开挖所需的台架、火工品和钻杆钻头的消耗，水费、电费、三管两线、劳保及其他费用。按设计轮廓线计量，允许超挖费用已含在开挖单价内，不另行计量，含洞外弃碴运1km费用，不含瓦斯监测和超前地质预报等监控量测费用。级围岩（洞外1Km以内运输）m3级围岩（洞外1Km以内运输）m3下坡开挖有水各级围岩增加费用m3挖集水坑、抽水等所有工作内容挖集水坑、抽水等所有工作内容土石方增运(洞外1Km以外)m3.Km运至指定地点、卸车、空回等。含完成本工作的所有费用。2模筑混凝土 踏步板C20m31.02衬砌台车、仰拱移动模架的拼装、拆卸、就位、调试，模板的清洗、制、安、拆，砼浇注、振捣、养护，各种预埋件的安设、场地清理等。按设计轮廓线计量，不含砼材料费，砼拌制、运输费用，台车、混凝土输送泵设备费用；含塑料排水管安设、电费、挡头板和脱模剂费用、台车或移动模架、砼输送泵的维修、配件和保养等零星材料费用。仰拱填充C20m31.02拱墙、仰拱C30(底板）m31.02拱墙、仰拱C35(底板）m31.02侧沟槽（C25钢筋砼）m31.02中心沟C25m31.02变压器基础C30m31.02电缆腔回填C35m31.02防水板制作安装（分离式）m21.06搭拆、移位脚手架，切割锚杆头，钻眼钉锚，制作防水板、运输、敷设及焊接，场地清理等。含防水板、无纺布料费外的所有费用。无纺布制作安装m21.06止水条安装m1.02止水条安装除止水条以外的所有费用止水带安装m1.02止水带安装除止水带以外的所有费用3钢筋制作、安装吨1.015钢筋制作、焊接、运输、绑扎成型等。含除钢筋材料费外的所有费用。4支护正洞C25喷射混凝土 m31.5搭拆脚手架，安拆、转移、清洗、维护机具设备，制作、喷射及养护砼，场地清理等。按设计数量计量，含砼材料费、外加剂、喷浆设备等所有费用，按实际领用量扣款。临时支护喷C20混凝土m31.5按实际完成数量计量,但不超设计量钢筋网制作吨1.015钢筋网的制作、点焊、场地清理。除钢筋外的所有费用钢筋网安装吨搭拆脚手架搭拆;钢筋网运输;挂网、点焊、加固；场地清理。除钢筋外的所有费用管棚108安装m1.0 施工平台搭设、移动，布眼、钻孔、清孔、安装，场地清理等。含除管棚材料费外的所有费用。5锚杆小导管安装m1.0 搭拆、移位脚手架，制作钢管锚杆、运输、布眼、钻孔、顶管，场地清理等。含除钢管、锚杆材料费外的所有费用。中空注浆锚杆m1.0 砂浆锚杆m1.0 6钢支撑型钢安装吨洞内运输、钢架及联接钢筋焊接、安装。单价中含螺栓螺帽、材料等除成型型钢外的所有费用。格栅安装吨洞内运输、钢架及联接钢筋焊接、安装。单价中含螺栓螺帽、材料等除成型格栅外的所有费用。拆除临时支撑吨钢支撑拆除、运输单价含拆除、运输至洞口的所有费用。7拱顶注浆m31.0 搭拆、移位脚手架，浆液制作、运输、注浆、检查、堵孔，场地清理等。含除水泥砂浆料费外的所有费用。8明洞、洞外工程及其它挖土方m3清表土，挖除树根，土方挖、装、运、弃，场地平整及边坡修整，弃（取）土场场地平整，基本运距1Km的卸车及空回等。含完成本工作的所有费用。挖软石m3清表土，挖除树根，钻眼、装药、爆破、大石改小，装车、推土机辅助及清理工作面、汽车运输1km内卸车及空回，场地清理等。含完成本工作的所有费用。挖次坚石m3含完成本工作的所有费用。明洞模筑混凝土m3台车拼装、模板安装拆除除混凝土外的所有费用浆砌片石边沟、截水沟m3脚手架搭、拆，选修石料、砂浆拌制，材料运输，铺浆、安砌,反滤层、沉降缝施工，安泄水孔，勾缝、养护，场地清理等。含完成本工作的所有费用。浆砌片石挡土墙m3基础混凝土m31模板安装、混凝土灌注、养护、场地清理等相关工作内容除混凝土外的所有费用端墙混凝土m31.02除混凝土外的所有费用附件二甲方主要材料供应超耗扣款单价表序号材料名称及规格计量单位单价 (元)备注1普通水泥42.5级T2C15商品混凝土m33C20商品混凝土m34C25商品混凝土m35C30商品混凝土m36C35商品混凝土m37C40商品混凝土m38C20喷射混凝土m39C25喷射混凝土m310钢筋t11钢板t12型钢t13中空注浆锚杆m14108*6管棚m15小导管m16防水板m217无纺布m218止水带m19气密剂Kg20炸药t21雷管个22电度23水t24柴油t附件三工程量计算规则1、 附件一中所列单价是计价的最终依据，包括了完成合同所指隧道开挖、支护、衬砌、拱顶压浆、沟槽、防排水、明洞、横通道、洞门及洞口附属、预留预埋件及其他附属工程所有的劳务工序。实际验工计价数量按甲方的技术交底资料或图纸所示为依据，实际完成并经验收合格的工程量为准计量。工程量计算的首要依据为铁路工程工程量清单计价指南2007。2、 乙方所有施工准备工作、施工中应采取的辅助施工措施以及施工图所示但在附件一未列出的零星工程，其费用已分摊在本合同工程的综合单价中，不作单独计量与支付。3、 洞口边仰坡防护按实际施工数量并不超过图纸所示数量计量，若实际施工数量小于技术交底或图纸所示数量，按实际施工数量计量；若实际数量超出图纸所示，超出部分需业主变更批复后方能计量。由于乙方未按技术交底或擅自变更引起的超出图纸部分数量不予计