室内装修专业分包合同.doc

.室内装饰施工合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就福利院工程项目室內装饰分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 2、工程地点长岭路以南 二、分包范围、分包方式1、分包范围：按AAAAA项目施工图纸、相应图集大样做法、现场实际情况等室內装饰项目。2、分包方式：采用包工不包料、包工具制作、包安装、包质量、包安全、文明施工、包工期、包验收合格。 三、施工工期：定于2014年06月11日开始至2014年10月28日完成四、工程计量及分包单价：1、工程量：按建筑设计图纸、图纸大样、图纸变更及实际发生计量按实计算。2、承包单价： a、做合板窗帘盒面贴防火板 单价： 元/m. b、吊顶轻钢龙骨铝板天花 单价： 元/m2. c、吊顶轻钢龙骨石膏板天花(碟级两边石膏板中间铝板) 单价： 元/m2. d、吊顶轻钢龙骨双层石膏板造型天花四周贴饰面板 单价： 元/m2. e、木龙骨合板造型背景墙包软包饰面板 单价： 元/m2 f、做合板门套面贴饰面板 单价： 元/套. g、排水排污管附框架柱封轻钢骨架碟级硅酸钙板 单价： 元/m2. h.框架梁(或封梁)木龙骨夹板基层面贴铝塑板 单价： 元/m. i卫生间轻钢龙骨铝板天花 单价： 元/m2. j、轻钢龙骨隔墙板 单价： 元/m2. k、操作台铝合金框做饰板门扇单价： 元/m; l、木龙骨合板基层面贴铝塑板 单价： 元/m2; m、六、七层制作安装钢方管顶棚网架(含防锈漆) 单价： 元/m2. n、做饰面板护士前台柜单价： 元/m. o、钉实木线(含油漆)单价： 元/m. p、饰面板油漆 单价： 元/m2. q、压不绣钢条 单价： 元/m. 3、单价内容含完成所有施工过程范围内工程内容、达到本合同各条款规定所需的全部费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 4、单价内容中包括人工费、机械费、基本工资、补（辅）助工资、 手持工具补贴、管理费、安全风险费及个人安全用品费、安全文明工 地用工、预防一般性自然灾害所采取的措施用工费、各类材料的场内二次倒运费、人工工资涨价风险费等。5、因设计变更及业主或使用方确认増減项目数量按实增减,五、质量标准：1、工程质量：符合图纸设计及约定要求，制作、安装质量按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准验收，本工程必须达到质量合格等级。2、工程质量的约束：在施工过程中分包人因质量问题造成的一切经济损失由分包人承担，造成质量事故，发包人有权要求分包人无条件退场，所产生的一切经济损失由分包人自行承担，在施工过程中因分包方原因造成的质量事故由承包人(乙方)承担一切经济损失。六、双方责任：1. 甲方(发包方)：a、向承包人提供施工图纸及相应水准点标高与垂直点位置； b、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系;c、协调与其它各承包班组交叉作业出现问题。2. 乙方(承包方)责任：a、对合同承包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格熟练工人投入工作；未经发包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； b、严格按照设计图纸、图集大样做法、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；c、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方人员对现场施工质量安全文眀检查验收；d、按甲方要求统一规范堆放材料、机具，做到现场整洁有序;e、接受甲方、业主、监理检查意见，从而对半产品的整改;f、根据施工现场节点先后顺序合理化施工作业,确保公司总进度计划工期协调。7、 安全施工与检查1. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。不得要求乙方作业人员违反安全管理的规定进行施工。2. 乙方应遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故和因此而发生的费用，由乙方承担。八、工程款支付方式1、班组按月完成工程量于当月28号前申报项目部核实; 2、按月完成进度情况支取至80%,工程完成验收合格结算工程款后付至合同价款95%,余款5%保质期满一次性付清。九、施工验收 乙方确保所承包工程的施工质量，符合现行国家施工规范约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方接到乙方通知报告后7天内对乙方施工成果进行验收，乙方施工质量不合格时，应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此造成甲方损失。十、争议1、甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方约定采用下列任何一种方式解决争议：a.双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁；b.向有管辖权的人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。十一、其他1、乙方不得将本合同內容项目转包或再分包给别人。否则，乙方将依法承担责任。2、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同3、双方履行完合同全部义务，价款支付完毕，本合同即自行终