南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工招标文件

0 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施 工总承包项目 招招 标标 文文 件件 招标编号：瑞晟南招【2018】384 号 招标人：南平市延平区人民法院 招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 2018 年 11 月 1 目目 录录 第一卷第一卷.2 第一章第一章 招标公告招标公告.3 第二章第二章 投标人须知投标人须知.11 投标人须知前附表.11 1. 总则.24 2. 招标文件.27 3. 投标文件.28 4. 投标.31 5. 开标.33 6. 评标.34 7. 合同授予.34 8. 纪律和监督.35 9. 需要补充的其他内容.36 10. 电子招标投标.36 附件一：开标记录表.37 附件二：中标通知书.38 第三章第三章 评标办法（综合评估法）评标办法（综合评估法）.39 第四章第四章 合同条款及格式合同条款及格式.45 第一节第一节 通用合同条款通用合同条款.46 附件一：合同协议书.126 第二卷第二卷.133 第五章第五章 发包人要求发包人要求.134 第六章第六章 发包人提供的资料发包人提供的资料.136 第三卷第三卷.138 第七章第七章 投标文件格式投标文件格式.139 招标文件附件： 附件一南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆项目建议书 附件二附图 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 2 第一卷第一卷 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 3 第一章第一章 招标公告招标公告 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆 设计采购施工总承包项目设计采购施工总承包项目 招标公告招标公告 1. 招标条件招标条件 本招标项目南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 （以下简称 EPC）已由南平市延平区发展和改革委员会以延发改【2018】50 号文批准 建设，招标人为南平市延平区人民法院，建设资金来自多渠道筹措，总投资额约 300 万元。本项目已具备招标条件，现对南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计 采购施工总承包项目进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围项目概况与招标范围 2.1 项目背景项目背景 筹建南平市延平区生态司法教育体验馆是南平延平区经济社会发展到一定阶段的 必然要求，是当下建设延平的迫切需要，也是社会各界和市民盼望已久的美好愿望。 建国以来，我国从传统农业大国发展成为工业大国、经济大国，经济社会得到迅 猛发展，很大程度上是以牺牲环境、破坏生态等为代价的。但实践证明“先污染后治 理”的代价更为高昂，且有些环境破坏是不可逆转的。为实现经济社会可持续发展， 党的“十七大”明确提出建设生态文明这一概念。“十八大”报告进行深化提出“建 设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”。面对资源日益趋紧、环 境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立“尊重自然、顺应自然、保护自然” 的生态文明理念，把生态文明建设放在突出位置，融入经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设各方面和全过程，生态建设成为“五位一体”战略的重要组成部分。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 4 “十九大”提出打好污染防治攻坚战是全面建成小康社会决胜阶段的三大战役之一， 2018 年世界环境日主题是“美丽中国，我是行动者”。最高人民法院制定并发布了 关于充分发挥审判职能作用为推进生态文明建设与绿色发展提供司法服务和保障的 意见以更好地发挥审判职能作用，提升生态环境治理法治化水平。 2.2 项目概况项目概况 （1 1）项目名称：）项目名称：南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包 项目项目 （2 2）项目位置和规模：）项目位置和规模： 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆位于南平市延平区炉下镇斜溪村旧村 部。 本次招标范围为南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆（占地 410 平方米， 建筑面 750 平方米）室内及门面的布展方案及深化设计、施工及设备采购，包含招标 范围内的将原上下两层打通成一层的拆除及加固改造、强电工程、给排水工程、弱电 工程、消防工程、空调通风系统工程等。以上范围招标人如需增减,由此带来的风险由 中标方承担。（具体范围详见附件二附图） （3 3）项目进度要求）项目进度要求 总承包工期 80 天(中标通知书下达之日起,20 天内完成布展方案深化及施工图设计, 60 天内完成合同内的所有内容)。 （4 4）招标内容）招标内容 本次招标范围为南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆【占地 410 平方米 （其中布展展厅 340 平方米，办公室、消监控室、卫生间等公共区域 70 平方米天地墙 装修），建筑面 750 平方米】室内及门面的布展设计与施工、设备采购的内容。包含 招标范围内的将原上下两层打通成一层的拆除及改造、强电工程、给排水工程、弱电 工程、消防工程、空调通风系统工程等，还包括包括整体策划、展览设计与制作、主 模型及多媒体制作、展厅装饰装修施工、展厅设备采购、安装（含查询系统、投影演 示系统、模型舞台灯光及音响系统、中央控制系统、展厅通风系统等），即展馆整体 策划和设计、施工、安装、集成、制作、设备采购等一揽子工程一揽子工程，具体要求详见招标 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 5 文件及其附件附件一南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆项目建议书。 3. 投标人资格要求投标人资格要求 3.1 投标人具备独立法人资格。 3.2 投标人资质类别和等级： 建筑工程施工总承包三级资质及以上资质； 建筑工程设计行业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质； 中国展览馆协会颁布的展览工程一级企业资质； 注：1、省外勘察设计单位在闽承接工程勘察设计业务中标后应按关于启用省外 入闽勘察设计单位信息登记系统的通知（闽建办设20151 号）和省外勘察设计 企业入闽承揽勘察设计业务监督管理办法的通知（闽建201412 号）文件规定执 行。 3.3 投标人具有自 2013 年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准）布展面积 400 平 方米且合同金额在 300 万元及以上的县级市以上（含县级市）的展览馆的布展设计、 施工业绩。 注：证明材料须同时提供中标通知书、合同、竣工验收报告复印件，原件备查； 业绩项目如为联合体共同完成的，则投标人需为联合体主办人（或牵头人）。 3.4 信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法 和违规的从业限制情形。 3.5 项目管理机构及人员要求： 项目总负责人要求：具备建筑装饰专业类（含相近专业）中级及以上工程师或 艺术设计类美术师或环境艺术设计师（提供职称证书或职业资格证书或相关协会颁发 的环境艺术师证书）及以上专业技术职称或职业资格证书或建筑工程专业二级建造师。 可以兼任布展设计负责人或施工负责人。 布展设计负责人的要求：具备建筑装饰专业类（含相近专业）中级及以上工程 师或艺术设计类美术师或环境艺术设计师（提供职称证书或职业资格证书或相关协会 颁发的环境艺术师证书）及以上专业技术职称或职业资格证书，担任设计负责人承担 过 400及以上投资规模 300 万人民币及以上的新建或改建展示馆等（不含临时场馆） 一项及以上的布展工程设计，且工程开工时间均为 2013 年 1 月 1 日以后。业绩证明材 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 6 料须同时提供中标通知书、合同、竣工验收等相关证明（以竣工验收时间为准）。 施工负责人要求：须具备有效的二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建 造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。 其他人员要求详见招标文件。 3.6 本招标项目接受联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：只允许具备中国展览馆协会颁布的展览工程一 级企业资质的单位为联合体牵头人，联合体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不 得超过 2 个单位，组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投 标。 3.7 投标单位 2015 年 1 月 1 日以来未发生过重大安全事故。 4. 招标文件的获取招标文件的获取 4.1 本招标项目采用电子招投标。采用电子招投标的，其执行的文件为：南平市公 共资源交易管理工作联席会议关于印发南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理 规定的通知（南发改法规20171 号）； 4.2. 请于 2018 年 11 月 16 日 8 时 30 分至 2018 年 12 月 07 日 08 时 30 分前 通过登录南平市公共资源电子交易平台（ 并审核通过的 CA 证书采取无记名方式从网上下载电子招标文件或通过网站公告中获取。 投标人必须在 2018 年 12 月 07 日 08 时 30 分前通过网上银行在南平市公共资源电子 交易平台的网上支付平台进行支付（电子交易平台使用费），才能参与投标。 4.3.招标人通过南平市公共资源交易中心网站( 免费下载电子招标文件，不再另行出售纸质招标文件及图纸。技术标副本封面由投标 人在投标截止前到招标代理机构购买并领取。 5. 评标办法评标办法 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 7 6. 投标保证金的提交投标保证金的提交 6.1.投标保证金金额：人民币陆万元。 6.2. 投标保证金提交的时间：投标截止时间前一个工作日下午 17：00 前（注： 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交 ）。 6.3.投标保证金提交的方式：（1）从投标人的企业基本账户以电汇或银行转账的 形式，汇达招标文件中招标代理指定的投标保证金账户 ，注明“项目名称（可简写） +投标保证金”字样；（2）或按闽建筑（2015）29 号文的规定提交银行保函、建设工 程保证保险。 备注：投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行备注：投标人需严格按照招标文件中指定的保证金主账号加虚拟子账号尾数进行 缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。缴纳，款项汇入主账号而非完整的项目保证金虚拟账号时，保证金缴纳情况无法验证。 此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担（详见此类由于投标人个人原因导致的保证金无法识别问题，后果由投标人自行承担（详见 南公共资源南公共资源2018120181 号）；号）； 7. 投标文件的递交投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：北京时间 2018 年 12 月 07 日 08 时 30 分前通过网络上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。投标截止时间后， 网上投标系统无法接受投标文件。 7.2 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件 的递交。开标日当天，投标人须携带生成投标文件的 CA 数字证书到开标现场，各投 标人法定代表人或委托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行 解密。为了不影响工程开标、评标流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数 字证书密码。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。 7.3 投标人于投标截止时间前，由该投标单位的授权委托人须持授权委托书原件、 个人身份证原件及扫描件、投标保证金凭证扫描件一份，并加盖投标人单位公章。随 身携带纸质投标文件纸质投标文件及已经激活并审核通过的 CA 到南平市公共资源交易中心签到， 并提交一份“.nNPTF” 格式的备用电子投标文件。备用投标文件应刻录到光盘或者存 放到 U 盘中，用信封密封并加盖投标人公章。不符合上述要求的，招标人可不予接受。 解密投标文件时未随身携带已经激活并审核通过的 CA 和设计图纸到场的视为自行撤 销其投标文件。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 8 7.4 尚未办理南平市建设工程电子招投标系统数字证书及投标人电子信息库入库的 投标人，请在开标前及时办理，具体程序详见南平市公共资源交易中心网。 8. 发布公告的媒介发布公告的媒介 本次招标公告和中标公示同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台 （）、南平市公共资源交易中心网（）上发布。 9. 联系方式联系方式 招标人：招标人：南平市延平区人民法院南平市延平区人民法院 地 址： 南平市延平区滨江路南平市延平区滨江路 电 话：联系人： 涂女士 招标代理机构：招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地 址： 南平市闽江路商住楼 27 号 C 座 3 号 邮 编： 353000 电 话：传 真：联系人： 黄工 交易中心名称：南平市公共资源交易中心 地 址：南平市亿发商贸城 7 幢 2 楼 监督部门：南平市延平区人民法院监督部门 友情提示：友情提示： 电子标书制作请登陆南平市公共资源交易中心网电子标书制作请登陆南平市公共资源交易中心网“资源下载资源下载”新点投标文件制作软件新点投标文件制作软件( (南平版南平版) )软软 件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-0512- 5817320058173200、400-850-3300,400-850-3300, 0599-83171180599-8317118。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 9 如果未办理如果未办理 CACA 证书的企业请尽快办理，办理方式请查看南平市公共资源交易中心网证书的企业请尽快办理，办理方式请查看南平市公共资源交易中心网【工作动态工作动态】 中的中的“南平市公共资源交易中心关于南平市公共资源交易中心关于 CACA 数字证书及电子印章办理、激活事项的通知数字证书及电子印章办理、激活事项的通知”，如果已办，如果已办 理证书，请检查数字证书是否可用。理证书，请检查数字证书是否可用。 开标日当天，投标人须携带生成投标文件的开标日当天，投标人须携带生成投标文件的 CACA 数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委数字证书到开标现场，各投标人法定代表人或委 托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标托代理人均要到前台（解密机）输入各自数字证书的密码，进行解密。为了不影响工程开标、评标 流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最流程，请各投标人法定代表人或委托代理人记住数字证书密码。解密完成后，由招标代理在进行最 终解密及导入投标文件。终解密及导入投标文件。 第二章第二章 投标人须知投标人须知 投标人须知前附表投标人须知前附表 条款号条款号条条 款款 名名 称称编编 列列 内内 容容 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 10 1.1.2招标人 招标人：招标人：南平市延平区人民法院南平市延平区人民法院 地 址： 南平市延平区滨江路南平市延平区滨江路 电 话： 0599-联系人： 涂女士 1.1.3招标代理机构 招标代理机构：招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地 址： 南平市闽江路商住楼 27 号 C 座 3 号 邮 编： 353000 电 话：传 真：联系人： 黄工 1.1.4项目名称 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工 总承包项目 1.1.5建设地点位于南平市延平区炉下镇斜溪村旧村部。 1.2.1资金来源及比例多渠道筹措 1.2.2资金落实情况已落实 1.3.1招标范围详见招标公告 1.3.2计划工期 总承包工期 80 天(中标通知书下达之日起, 20 天内完成布 展方案深化及施工图设计,60 天内完成合同内的所有内容)。 1.3.3质量标准 设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设 计规范要求； 施工要求的质量标准：符合工程施工质量验收规范合 格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 1.4.1投标人资质条件、能力和信誉 资质条件、能力和信誉：见招标公告 3.13.4 施工机械设备：不作具体限制，由投标人自行配备。 项目管理机构及人员： 项目总负责人、布展设计负责人和项目经理（施工负 责人）：详见招标公告 3.5。 2 2、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标 人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理 人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要 求。 3、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人 员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 11 b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部 施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每 次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招 标人交纳 3 万元违约金。 1.4.2是否接受联合体投标 不接受 接受，应满足下列要求：只允许具备中国展览馆协会颁 布的展览工程一级企业资质的单位为联合体牵头人，联合 体所有成员单位（含联合体牵头人）总数不得超过 3 个单 位，组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参 与本项目的投标。 1.5.1 费用承担和设计成果补偿不补偿 1.9.1踏勘 不组织： 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： 1.10.1投标预备会 不召开 召开，召开时间： 召开地点： 1.10.2投标人提出问题的截止时间2018 年 11 月 21 日 12:00 时前。 1.10.3招标人书面澄清的时间2018 年 11 月 21 日 17:00 时前。 1.11.1 招标人规定由分包人 承担的工作 将原上下两层打通成一层的拆除及加固改造、消防工程， 允许分包，如需分包,其分包方案经业主同意，否则业主有 权就上述内容重新组织招标。 1.11.2投标人拟分包的工作 不允许 允许，如需分包，分包内容要求：将原上下两层打通成 一层的拆除及加固改造、消防工程； 对分包人的资质要求：经业主同意并确认的单位 1.12偏离 不允许 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 2.1构成招标文件的其他资料 不允许 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截 止时间 招标文件补遗、澄清及书面通知。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 12 2.2.2投标截止时间2018 年 12 月 07 日 08：30 时 2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清 的时间 2018 年 11 月 21 日 17：00 分前 2.3.2 投标人确认收到招标文件修改 的时间 投标人收到招标人的澄清文件后，请 24 小时内将回执传真 给招标人，不按时将回执传给招标人的视为已收到澄清文 件。 3.1.1构成投标文件的其他资料澄清回复等。 3.2.4最高投标限价或其计算方法 本项目投标的最高限价为 300300 万元，万元，（其中设计费为 12 万元万元）投标人的投标报价不得超出招标人确定的最高限 价，否则为废标处理。 投标报价=生态司法教育体验馆设计费+生态司法教育 体验馆布展工程费（含相关设备采购） 其中： 本项目城市规划展示馆设计费按 12 万元包干计取，不 论工程项目规模增减，设计费不再调整。设计费的投 标报价不得超过 12 万元，否则按无效标处理。 技术服务费包含于投标报价内。项目的投标报价不得 超过 288 万元，否则按无效标处理。 3.2.5投标报价的其他要求 本项目采用本项目采用 固定总价固定总价合同，其中设计费按合同，其中设计费按 1212 万元包万元包 干计取。干计取。承包人应按招标文件规定、投标承诺、方案图纸、 承包人设计施工图纸、评审委员会的评审意见、本项目发 包人的审核意见以及施工图审查部门的意见完成施工图深 化设计，并按照深化施工图施工。承包人应全部承担施工 图设计费用和设计引起的工程价格风险。 投标人须对投标人须对生态司法教育体验馆进行独立报价，且须进行独立报价，且须 生态司法教育体验馆的相关方案、布展大纲及设计等均应的相关方案、布展大纲及设计等均应 独立编制及包封。独立编制及包封。 1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工 作内容的价格表现，其应包括方案深化设计、施工图设计、 施工图预算及后续配合及施工等全部费用，需分类别、分 专业分别详细报价，投标人投标报价时应详细了解招标文 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 13 件，投标人在投标文件所报的主要设备及材料的品牌需在 投标文件中列明进行报价。 2、投标人应当及时清理现场垃圾或残余物，并按照要 求运至规定的地点，否则业主有权派人清除现场，所发生 费用由本工程承包人承担。 3、投标人在投标报价时应将工程涉及的相关材料试验、 测试费用（含材料检测、环境检测等）计入报价中，试验 应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行 的试验，应报发包人及监理认可。未经认可的，发包人有 权要求重新检测、试验。其费用由承包人承担，此部分费 用应考虑在报价中，除此之外的检测、试验费用由投标人 根据要求自行考虑。 4、因布展需求可能产生的购买或制作图片、收集实物 的费用计入投标报价。 5、投标报价包含开馆后负责编写展馆解说导览词，并负责编写展馆解说导览词，并 对甲方解说人员进行义务培训对甲方解说人员进行义务培训。 6、招标人保留授标及合同履行时调整工程量及发包项 目的范围的权力。招标人发包的工程项目的工程数量及专 业工程项目受其他条件的影响，在授标及合同履行时招标 人有权更改工程数量及专业工程项目的范围，如有更改， 承包人不得拒绝，且该部分工程造价按本招标文件专用合 同条款第 15、16 条进行增减调整，但最终结算价总额不超 过中标价，承包人不得因此向发包人索要管理费、利润损 失等补偿。 7、投标货币：投标报价中所有价格全部采用人民币表 示。 8、本次投标报价如遇投标分项报价与投标总价不符时， 以低价为准。如有意减少工程量数量报价，将视为恶意竞如有意减少工程量数量报价，将视为恶意竞 争，工程审计决算时将不作调整。争，工程审计决算时将不作调整。 3.3.1投标有效期投标截止日后 120 日历天。 3.4.1投标保证金 1.投标保证金金额：人民币陆万元。 2. 投标保证金提交的时间：投标截止时间前一个工作日下 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 14 午 17：00 前（注：联合体投标的，其投标保证金由牵头人 递交 ）。 3.投标保证金提交的方式：（1）从投标人的企业基本账户 以电汇或银行转账的形式，汇达招标文件中招标代理指定 的投标保证金账户 ，注明“项目名称（可简写）+投标保 证金”字样；（2）或按闽建筑（2015）29 号文的规定提 交银行保函、建设工程保证保险。 投标保证金银行帐号： 开户银行：南平市公共资源交易中心 帐户名称：191060100100063178010246 帐 号：兴业银行南平分行营业部 3.5.2近年财务状况/ 3.5.3近年完成的类似项目 2013 年 1 月 1 日以来 3.5.5 近年发生的重大诉讼及 仲裁情况 / 3.6是否允许递交备选投标方案 不允许 允许 3.7.3签字或盖章要求 除有另外要求外，投标文件封面及其他注明要求签字或盖 章的文件均由投标人或联合体牵头人的法定代表人或其委 托代理人签字或盖章并加盖投标人或联合体牵头人的单位 章（公章） 3.7.4投标文件要求 投标文件组成： （1）资格商务文件(明标）：一套（交易系统平台线上提 交） （2）布展方案（含初设图纸）（暗标）：一套正本四套副 本（投标文件线下纸质条件） （3）承包人实施方案（暗标）：一套正本四套副本（投标 文件线下纸质条件）其他：下述材料各一套 一：投标文件备用电子文件价格清单及工程量计算 稿的 Excel 电子文件，应和投标文件资格商务文件一起放 在一个 U 盘；投标文件（布展方案、承包人实施方案） 电子文件和演示内容的光盘（放在另备份 U 盘 1），文件 名不得体现或可识别单位的相关内容，必须以文件内容命 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 15 名如“布展方案”、“承包人实施方案”、 “ 三维演示 内容”， 应单独密封后和投标文件布展方案副本一起包封 。 演示内容：要求包括 8 分钟以内的演示片,演示片的内 容必须与平面图及投标报价相对应,不得将本工程以外的内 容放入演示片中,误导评委和招标人。单独包封与投标文件 一起递交。 二：设计方案展示图纸：A3 幅面，制作一套 4 幅。单独包 封与投标文件一起递交。 三：三维演示内容的光盘（放在另备份 U 盘 2）：内容样 片不少于 20 秒（其中三维动画制作内容不少于 10 秒、三 维实景拍摄内容不少于 10 秒），与投标文件一起递交（内 容允许是全国各地区的同类影片）。 四：一份清单明细报价，A4 规格，单独封装，不得出 现单位名称放在承包人实施方案内。 3.7.5装订要求 电子标（交易系统平台线上提交的资格商务文件）无需装 订； 线下提交纸质投标文件的装订要求（布展方案、承包人实 施方案）： 正副本分别装订、编制目录、逐页标注连续页码正副本分别装订、编制目录、逐页标注连续页码(页码位置： 页面底端，对齐方式：居中)，封面注明正副本字样。不得 活页装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成 的丢失或其他后果不承担任何责任。布展方案、承包人实布展方案、承包人实 施方案施方案文件按照本须知 4.1 规定的包封、密封和标志后， 必须合包在一个总包封内。并按照投标须知 4.1 规定的包 封、密封和标志进行总包封。 1、技术文件分为布展方案和承包人实施方案 两部分，布展方案和承包人实施方案的正（副） 本分别应独立装订成册；布展方案应当用 A3 纸打印， 并用装订线装订成册；承包人实施方案应当用 A4 纸打 印，并用装订线装订成册。 2、正本其它地方及副本所有内容均不得有体现投标人名称、 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 16 具体人名和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其 他可以判定投标人的标记。违反以上规定的相应技术部分 评分直接以零分计。 4.1.2封套上应载明的信息 1）备用电子优盘封套上写明： 招标人： （项目名称）投标文件在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 投标人名称：_ 投标人地址：_ 2）总包封封套上写明： 招标人： （项目名称）投标文件在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 投标人名称：_ 投标人地址：_ 3）布展方案正、副本分开包封： 布展方案的正本（一套）密封在一个内层包封，副本 （四四套）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密 封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸； 内层和外层包封封面均必须分别使用福建瑞晟建设工程 造价咨询有限公司提供的标有“专用于布展方案包封封面” 字样的 A3 封面。 除招标文件要求外，内层和外层包封上均不得盖章、签 字等任何其它标识或文字。 违反以上规定的布展方案评分直接以零分计。违反以上规定的布展方案评分直接以零分计。 4）承包人实施方案正、副本分开包封： 承包人实施方案的正本（一套）密封在一个内层包封， 副本（七七套）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合 包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸； 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 17 内层和外层包封封面均必须分别使用福建瑞晟建设工程 造价咨询有限公司提供的标有“专用于承包人实施方案包 封封面”字样的 A4 封面。 除招标文件要求外，内层和外层包封上均不得盖章、签 字等任何其它标识或文字。 违反以上规定的承包人实施方案评分直接以零分计。违反以上规定的承包人实施方案评分直接以零分计。 4.2.2递交投标文件地点详见招标公告 4.2.3是否退还投标文件 否 是 5.1开标时间和地点 开标时间：2018 年 12 月 07 日 08 时 30 分 开标地点：南平市公共资源交易中心二楼会议室 5.2开标程序详见招标文件 6.1.1评标委员会的组建 评标委员会构成：5 人组成，其中招标人代表不超过专家 总人数的三分之一； 评标专家委员会中的专家应在省综合评标专家库中随机抽 取产生。 7.1 是否授权评标委员会 确定中标人 是，推荐的中标候选人数：1 名 否 7.2中标候选人公示媒介 福建省公共资源交易电子公共服务平台 （）、南平市公共资源交易中心网 （） 7.4.1履约担保 提交时间：在中标通知书发出后 10 日内 履约保证金的形式：银行转账或有效的银行保函 履约保证金额：合同价的 10% 7.5合同的签订 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根 据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 8 8需要补充的其他内容需要补充的其他内容 9电子招标投标 本项目采用线上与线下相结合的方式提交投标文件。本项目采用线上与线下相结合的方式提交投标文件。 否 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件(南平版)。 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 18 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏 国泰新点软件有限公司400-850-3300、 电子投标文件具体要求： （1 1）招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，）招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中， 并在新点投标文件制作软件并在新点投标文件制作软件( (南平版南平版) )工具中获取。工具中获取。 （2 2）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CACA）, , 建造电子印章（建造师建造电子印章（建造师CACA）等个人）等个人CACA数字证书。在投标数字证书。在投标 文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用 于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投 标文件。投标单位只能用单位标文件。投标单位只能用单位CACA数字证书对投标文件加数字证书对投标文件加 密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致 投标失败，由此造成的后果由投标人自行承担。投标失败，由此造成的后果由投标人自行承担。 （3 3）投标人须携带生成投标文件的单位）投标人须携带生成投标文件的单位 CACA 数字证书数字证书 到开标现场对投标文件进行解密。到开标现场对投标文件进行解密。 （4）投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间 内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失 败或无法导入的（所有投标人解密完成后 10 分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 （5）其他说明 A、投标人应在新点投标文件制作软件（南平版）软 件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及 相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要 相应的盖电子印章（建造师有办理电子印章的，应直接加 盖电子印章，建造师若没有办理电子印章的，应当在纸质 文件上加盖印章后，以原件扫描的形式导入到电子投标文 件中。评委在评审过程中，应给予认可）。 C、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文 件等内容通过新点投标文件制作软件(南平版)一并制成一 个“.NPTF”格式的招文件网络上传，同时保存未加密的 南平市延平区人民法院生态司法教育体验馆设计采购施工总承包项目 招标文件 19 后缀名为“.nNPTF”