2014一级建造师《建设工程项目管理》模拟真题

学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 2014年 一级建造师 建设工程项目管理 模拟真题 一、单项选择题（每题 1 分） 第 1 题 某市光明佳苑小区住宅楼工程的建设单位为皓天房地产开发有限公司；设计单位为市规划设计院；监理单位为环宇工程监理公司；政府质量监督为路北区质量监督站；施工总承包单位是天建建设集团公司；材料供应为利通贸易公司，直供施工单位；装修工程由建设单位直接分包给美装装饰公司。工程各方都展开了自己的项目管理工作。 投资方提供的项目管理服务属于（ ）方的项目管理。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.政府 正确答案： A, 第 2 题 某市光明佳苑小区住宅楼工程的建设单位为皓天房地产开发有限公司；设计单位为市规划设计院；监理单位为环宇工程监理公司；政府质量监督为路北区质量监督站；施工总承包单位是天建建设集团公司；材料供应为利通贸易公司，直供施工单位；装修工程由建设单位直接分包给美装装饰公司。工程各方都展开了自己的项目管理工作。 设计方市规划设计院的项目管理工作主要在（ ）阶段进行。 A.设计前准备阶段 B.设计阶段 C.施工阶段 D.动用前准备阶段 正确答案： B, 第 3 题 某市光明佳苑小区住 宅楼工程的建设单位为皓天房地产开发有限公司；设计单位为市规划设计院；监理单位为环宇工程监理公司；政府质量监督为路北区质量监督站；施工总承包单位是天建建设集团公司；材料供应为利通贸易公司，直供施工单位；装修工程由建设单位直学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 接分包给美装装饰公司。工程各方都展开了自己的项目管理工作。 建设工程项目在投资决策阶段工作的核心和重点是（ ）。 A.项目决策 B.可行性研究工作 C.筹资 D.厂址选择 正确答案： B, 第 4 题 某市光明佳苑小区住宅楼工程的建设单位为皓天房地产开发有限公司 ；设计单位为市规划设计院；监理单位为环宇工程监理公司；政府质量监督为路北区质量监督站；施工总承包单位是天建建设集团公司；材料供应为利通贸易公司，直供施工单位；装修工程由建设单位直接分包给美装装饰公司。工程各方都展开了自己的项目管理工作。 建设工程项目（ ）策划的主要任务是确定如何组织该项 S 的开发或建设。 A.决策阶段 B.可研阶段 C.实施阶段 D.预可研阶段 正确答案： C, 第 5 题 某市光明佳苑小区住宅楼工程的建设单位为皓天房地产开发有限公司；设计单位为市规划设计院；监理单位为环宇工程监理公司；政 府质量监督为路北区质量监督站；施工总承包单位是天建建设集团公司；材料供应为利通贸易公司，直供施工单位；装修工程由建设单位直接分包给美装装饰公司。工程各方都展开了自己的项目管理工作。 ( )是指导项目管理工作的纲领性文件。 A.管理规划 B.管理细则 C.管理任务 D.管理职能 正确答案： A, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 6 题 某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上 12层，地下 2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱 16天，梁 18天， 板 20天。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求，但也因此耽误了施工进度。 如果在第三段的板施工过程中，由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，使该工作拖后 2天进行，承包商应按（）索赔计算窝工费。 A.设备使用费 B.设备台班折旧费 C.设备台班费 I D.设备使用租赁费 正确答案： B, 第 7 题 某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上 12层，地下 2层，结构标准层的施工 过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱 16天，梁 18天，板 20天。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求，但也因此耽误了施工进度。 该过程工程中 .影响建设工程项目质量形成的人的因素（ ）。 A.仅指直接承担建设工程项目质量职能的作业者 B.仅指直接承担建设工程项目质量职能的管理者 C.仅指工程承包企业 D.泛指与工程有关的的个体的人和群体的人 正确答案： D, 第 8 题 某市建筑 公司承建一座五星级宾馆的施工任务，工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上 12层，地下 2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱 16天，梁 18天，板 20天。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求，但也因此耽误了施工进度。 采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积来衡量安全风险的大小时，如果安全事故发生的可能性极小，而事故的后果为严重伤害，则该风险应视为（）风险 。 A.重大 B.中度 C.可容许 D.不容许 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： B, 第 9 题 某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上 12层，地下 2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱 16天，梁 18天，板 20天。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要求，但也因此耽误了施工进度。 在建设工程项目施工过程中 .必须要树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保 ()的前提下 ,控制工程的进度。 A.设计标准 B.投资规模 C.工程质量 D.经济效益 正确答案： C, 第 10 题 某市建筑公司承建一座五星级宾馆的施工任务，工程的结构形式为现浇框架结构体系，地上 12层，地下 2层，结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程，每个施工过程所需的持续时间分别为柱 16天，梁 18天，板 20天。在主体结构施工至第五层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了法定检测单位进行检测，检测结果实体强度能够达到设计要 求，但也因此耽误了施工进度。 项目规划设计阶段的基本特征是（）和技术的双重性。 A.设计 B.费用 C.智力 D.决策 正确答案： C, 第 11 题 某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务。根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201），建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 可利用条件。工程竣工验收合格 后，各方与建设方办理了移交手续。 根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201）中的规定 ,设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 _组织试车，在试车前 48小时以书面形式通知 _。正确的是 _。 A.发包人；承包人 B.承包人；发包人 C.承包人；工程师 D.工程师；承包人 正确答案： C, 第 12 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工 程的全部施工任务。根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201），建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。工程竣工验收合格后，各方与建设方办理了移交手续。 根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201）中的规定，设备安装工程具备联动 无负荷试车条件，由 _组织试车，在试车前 18小吋以前以书面形式通知 _。正确的是（）。 A.发包人；承包人 B.承包人：发包人 C.承包人；工程师 D.工程师：承包人 正确答案： A, 第 13 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务。根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201），建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建 设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。工程竣工验收合格后，各方与建设方办理了移交手续。 建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是（ ）。 A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 D.第三方人员生命财产 正确答案： C, 第 14 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工 程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务。根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201），建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。工程竣工验收合格后，各方与建设方办理了移交手续。 该工程中，工程竣工验收合格并办理了移交手续，表明（ ）。 A.解除了承包人的所有责任 B.承包人即可获得全部工程价款 C.承 包人工程施工任务的完成 D.承包人和发包人所有关系解除 正确答案： C, 第 15 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务。根据建设工程施工合同示范文本（ GF-99-0201），建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同，与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单 位，为三公司创造可利用条件。工程竣工验收合格后，各方与建设方办理了移交手续。 全部工作完成后，经工程承包人认可后（ ）天内，承包人向劳务分包人进行劳务报酬的最终支付。 A.10 B.7 C.20 D.14 正确答案： D, 第 16 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 华建公司承包了某工贸集团的机械制造厂新建工程，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将 现场信号工王某硒伤。经事故调查，该单位安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 期处于失控状态。安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下职业健康安全事故隐患。 企业的新员工上岗前必须进行（ ）级安全教育。 A.三 B.四 C.二 D.五 正确答案： A, 第 17 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 华建公司承包了某工贸集团的机械制造厂新 建工程，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某硒伤。经事故调查，该单位安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下职业健康安全事故隐患。 该案例中王某受伤是由于该单位疏于管理造成的，认定为工伤。如果某工人在工作中因违反操作规程而受伤，应（）。 A.认定为工伤 B.视同工伤 C.不得认定为工伤 D.不得视同工伤 正确答案： A, 第 18 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 华建公司承包了某工贸集团的机械制造厂新建工程，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某硒伤。经事故调查，该单位安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于 失控状态。安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下职业健康安全事故隐患。 正确答案： D, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 19 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 华建公司承包了某工贸集团的机械制造厂新建工程，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某硒伤。经事故调查，该单位安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下职业健康安全事故隐患。 职业健康安全 (OHS)通常是指影响作业场所内的（ ）健康安全的条件和因素。 A.员工、合同工作 人员、临时工作人员和其他人员 B.员工、临时工作人员、合同方人员和其他人员 C.员工、合同工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 D.员工、临时工作人员、合同工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 正确答案： D, 第 20 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 华建公司承包了某工贸集团的机械制造厂新建工程，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止推板的安装违反安装工艺要求，致使止推板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工 王某硒伤。经事故调查，该单位安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下职业健康安全事故隐患。 该案例给我们的启示是，在施工安全控制程序中，当项目安全技术措施计划验证后，应 ()。 A.确定项目安全目标 B.编制项目安全技术措施计划 C.持续改进 D.实施项目安全技术措施计划 正确答案： C, 第 21 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节 分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位与某建设单位签订了某宾馆大楼的施工合同。合同款 1600万，工期 130天。合同中约定：每提前或延后工期一天，按照合同款的万分之二进行奖罚。施工进行到 22天，由于设计变更，造成停工 9天，施工方 8天内提出了索赔意向通知。施工进行到 57天，该地遭受罕见风暴袭击，造成停工 3天，施工方 5天内提出了索赔意向通知。施工进行到 90天，由于政策变化，某施工设备必须停止使用，施工方必须引进新的设备，致使工期延误 5天，施工方 7天内提出了索赔意向通知。 以下不能成为 承包人向发包人施工项目索赔理由的是（ ）。 A.监理工程师对合同文件的歧义解释 B.物价上涨，法律、法规变化 C.由于不可抗力导致施工条件的改变 D.承包商做出工程变更 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 正确答案： D, 第 22 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位与某建设单位签订了某宾馆大楼的施工合同。合同款 1600万，工期 130天。合同中约定：每提前或延后工期一天，按照合同款的万分之二进行奖罚。施工进行到 22天，由于设计变更，造成停工 9天，施工方 8天内提出了索赔意向通知。施工进行到 57天，该地遭受罕见风暴袭击，造成停工 3天，施工方 5天内提出了索赔意向通知。施工进行到 90天，由于政策变化，某施工设备必须停止使用，施工方必须引进新的设备，致使工期延误 5天，施工方 7天内提出了索赔意向通知。 因货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化引起的索赔属于（ ）。 A.不可预见的外部障碍或条件索赔 B.工程变更索赔 C.工程终止索赔 D.其他索赔 正确答案： D, 第 23 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位与某建设单位签订了某宾馆大楼的施工合同。合同款 1600万，工期 130天。合同中约定：每提前或延后工期一天，按照合同款的万分之二进行奖罚。施工进行到 22天，由于设计变更，造成停工 9天，施工方 8天内提出了索赔意向通知。施工进行到 57天，该地遭受罕见风暴袭击，造成停工 3天，施工方 5天内提出了索赔意向通知。施工进行到 90天，由于政策变化，某施工设备必须停止使用，施工方必须引进新的设备，致使工期延误 5天，施工方 7天内提出了索赔意向通知。 承包商可索赔的总部管理费中不包括 （ ）。 A.办公费 B.管理人员工资 C.现场管理费 D.职工福利费 正确答案： C, 第 24 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位与某建设单位签订了某宾馆大楼的施工合同。合同款 1600万，工期 130天。合同中约定：每提前或延后工期一天，按照合同款的万分之二进行奖罚。施工进行到 22天，由于设计变更，造成停工 9天，施工方 8天内提出了索赔意向通知。施工进行到 57天，该地遭受罕见风暴袭击，造成停工 3天，施工方 5天内提出了 索赔意向通知。施工进行到 90天，由于政策变化，某施工设备必须停止使用，施工方必须引进新的设备，致使工期延误 5天，施工方 7天内提出了索赔意向通知。 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 在合同执行过程中，由于通货膨胀而使工料成本增加，按合同规定对合同总价进行相应调整的合同形式称为（）合同。 A.固定单价 B.成本加酬金 C.固定总价 D.变动总价 正确答案： D, 第 25 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 某施工单位与某建设单位签订了某宾馆大楼的施工合同。合同款 1600万，工期 130天。合同中约定：每提前或延后工期一天，按照合同款的万分之二进行奖罚。施工进行到 22天，由于设计变更，造成停工 9天，施工方 8天内提出了索赔意向通知。施工进行到 57天，该地遭受罕见风暴袭击，造成停工 3天，施工方 5天内提出了索赔意向通知。施工进行到 90天，由于政策变化，某施工设备必须停止使用，施工方必须引进新的设备，致使工期延误 5天，施工方 7天内提出了索赔意向通知。 在索赔款额的计算中，经常包括利息。利率可按（ ）执行。 A.当时的银行存款利率加 3个百分点 B.当时的银行贷款利率加 3个百分 点 C.中央银行贴现率加 3个百分点 D.当时的银行透支利率加 3个百分点 正确答案： C, 第 26 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 材料采购合同的订立方式不包括（ ）。 A.公开招标 B.邀请招标 C.直接采购 D.采购分包 正确答案： D, 第 27 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 DRB 委员是（）选定的。 A.发包人 B.承包人 C.发包人 和承包人共同 D.法院指定 正确答案： C, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 28 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 NEC 合同条件不包括（）。 A.基本条款 B.核心条款 C.主要选项条款 D.次要选项条款 正确答案： A, 第 29 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目的信息管理的目的是（ ）。 A.协调各建设单位的关系 B.为项目建设的增值服务 C.确保施工进度 D.有 效地进行文件档案管理 正确答案： B, 第 30 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 EPC 交钥匙项目合同条件属于（ )。 A.FIDIC 系列合同条件 B.NEC 系列合同条条件 C.AIA 系列合同条件 D.施工合同条件 正确答案： A, 第 31 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 挂靠是一种违法行为，以下情况不属于挂靠的是（ ）。 A.转让资质证书或者以 其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的 B.项目管理机构的项 R 经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等不是本单位人员 .与本单位无合法的人事或者劳动合同、工资福利以及社会保险关系的 C.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的 D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的 正确答案： D, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 32 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 以下说法不正确的是（ ）。 A. 工程项目质量 控制系统的控制目标是项目的质量标准 B. 工程项目进度控制是一个动态的管理过程 C.工程项目成本控制可分为事先控制、事中控制、事后控制 D.工程项目安全控制的目的是为了确保质量 正确答案： D, 第 33 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 纠纷审议委员会的委员在建设工程项目开始时就介入项目，目的是（）。 A.了解项目管理情况及其问题 B.预防纠纷发生 C.能够正确处理纠纷 D.保护当事人权益 正确答案： A, 第 34 题 (单 项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 信息管理指的是（ ）的合理组织和控制。 A.信息传输 B.信息的存档和处理 C.信息的处理和交流 D.信息的收集和存储 正确答案： A, 第 35 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目的结构编码应依据（ ），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。 A.项目结构图 B.系统结构图 C.项目组织结构图 D.组织矩阵图 正确 答案： A, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 36 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 职业健康安全管理体系和环境管理体系中的作业文件是指（）。 A.管理手册、作业指导书 B.程序文件、管理规定 C.作业指导、程序文件引用的表格 D.管理手册、程序文件 正确答案： C, 第 37 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在安全事故的处理中，正确的程序为（）。 A.报告安全事故，处理安全 事故，安全事故调查 B.报告安全事故，安全事故调查，处理安全事故 C.报告安全事故，安全事故调查，编写调查报告 D.报告安全事故，安全事故调查，对事故责任者进行处理 正确答案： B, 第 38 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 编制可行性研究报告属于建设工程项目（）阶段的主要任务。 A.决策 B.设计 C.动工前准备 D.施工 正确答案： A, 第 39 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如 真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设项目工程总承包方的工作程序中，进行项目策划、编制项目计划属于项目 ( )阶段的工作。 A.启动 B.初始 C.设计 D.施工 正确答案： B, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 40 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据建设工程监理规范 ,施工组织设计在经监理工程师审核、签认后还应报（ ）。 A.建设单位 B.工程质量监督机构 C.设计单位 D.当地建设行政主管部门 正确答案： A, 第 41 题 (单项选择题 )(每 题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设工程质量监督档案是按（ ）建立的。 A.分项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.检验批 正确答案： B, 第 42 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 获得 IS09000质量管理体系认证的企业 ,若管理体系存在严重不符合项，并在规定时间内未予整改的，认证机构可以作出（ ）的决定。 A.认证注销 B.认证暂停 C.认证撤销 D.重新认证 正确答案： C, 第 43 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 使用因果分析图时，应注意一些事项，下列不符合注意事项的是（ ）。 A. 个质量特性或一个质量问题使用一张图分析 B.通常采用 QC 小组活动的方式进行，集思广益 C.分析时要充分发表意见 ,层层深入 D.不允许邀清小组以外的有关人员参与 正确答案： D, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 44 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择 题 建设工程项目设计的经济性是指（ ）。 A.保证建设工程项 H 使用功能的符合性 B.保证建设工程项目的总值最小 C.不同设计方案对建设投资的影响 D.建设工程项目的设计要考虑项 R 全寿命周期的成本 正确答案： C, 第 45 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目施工阶段的投入包括两方面：一是（ ），是建筑施工要素的投入。 A.料费 B.建筑施工人员的工作报酬 C.项目论证分析人员的工作报酬 D.建设用地费 正确答案： B, 第 46 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列关于双代号网络图和单代号网络阁绘图规则的说明正确的是（ ）。 A.双代号网络图不允许有回路，单代号网络图可以有回路 B.双代号网络图中有虚工作，单代号网络图中没有虚工作 C.双代号网络图允许多个工作同时开始，单代号网络图不允许多个工作同时开始 D.双代号网络阁和单代号网络图都应该只有一个始点，一个终点 正确答案： D, 第 47 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目的工程编码是（ ）方面的内容。 A.在项目实施阶段的项因总进度 B.总进度纲要的主要内容 C.建设工程项目总进度目标论证的工作步骤 U 调查研究和收集资料包括的工作 正确答案： C, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 48 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设工程项目的工作流程图随工程进展应该（ )。 A.逐层细化 B.由项目工程师确定 C.一成不变 D.发生设计变更即需修改 正确答案： A, 第 49 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 下列关于建造师和项目经理关系的表述中，正确的是（ ）。 A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理 B.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位 C.建造师经注册后，有权以建造师名义担任项目经理 D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理 正确答案： C, 第 50 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 履约证书应由工程师在整个工程的最后一个区段缺陷通知期限期满之后（ ）天内颁发。 A.7 B.14 C.28 D.30 正确答案： C, 第 51 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 我国积极推行建设工程总承包 ,其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到 ()的目的。 A.降低项目投资风险 B.为项目建设增值 C.实行固定总价包干 D.业主方免于参与项目建设管理 正确答案： B, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 52 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在实施建设工程旁站监理时，属于旁站监理人员职责的是（ )。 A.发现施工活动可能危及工程质量时下达停工令 B.审批专项工程安全施工方案 C.监督施工单位执行工程建设强制性标准 D.撤换施工单位现场质检人员 正确答案： C, 第 53 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设工程项目可行性研究可作为项目进行（ )。 A.工程结算的依据 B.编制施工图的依据 C.招投标的依据 D.投资决策的基本依据 正确答案： D, 第 54 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在建设工程项目可行性研究中， ( )可作为项目能否成立的依据。 A.市场研究 B.财务分析 C.经济效益分析 D.工艺技术方案论证 正确答案： C, 第 55 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设工程项目总承包方的项目管理目标不包括（ ）。 A.项 目的总投资目标 B.项目的进度目标 C.采购方的成本目标 D.项目的质量目标 正确答案： C, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 56 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 工程总承包管理包括项 g 部的项目管理活动和（ ）的管理活动。 A.项目经理 B.按合同规定 C.总承包企业职能部门 D.企业法定代表人 正确答案： C, 第 57 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建成投产期主要包 括项目的总结评价、（ ）、资金回收三个环节。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设计划 D.生产准备 正确答案： A, 第 58 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是（）。 A.投资的金额 B.投资的计划值 C.项目的总投资目标 D.施工的成本投资 正确答案： C, 第 59 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 项目的投资目标、进度目标和质量目标之间的关系是（ ）。 A.互相对立的关系 B.相互统一的关系 C.相辅相成 D.对立的统一关系 正确答案： D, 第 60 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 项目管理信息系统是基于数据处理设备的，为项目管理服务的信息系统，主要用于项目的（）。 A.成本控制 B.进度控制 C.目标控制 D.预算控制 正确答案： C, 第 61 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 建设工程项目管理实施规划应由（ ）组织编制，并邀请项目管理班子的主要人员参加。 A.设计方 B.业主方 C.项目经理 D.施工方 正确答案： C, 第 62 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间是（ ）关系。 A.监理与被监理 B.代理与被代理 C.委托与被委托 D.合同 正确答案： A, 第 63 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 变动总价合同又称可调总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照（ ）进行计算。 A.实价 B.基价 C.时价 D.合同双方约定的价格 正确答案： C, 第 64 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 工程师提出隐蔽工程重新验收时，下列说法正确的是（ ）。 A.检验合格，发包人承 担由此发生的全部追加合同价款，不赔偿承包人损失，可以顺延工期 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 B.检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，但可以顺延工期 C.检验不合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，但可以顺延工期 D.检验不合格，承包人承担发生的全部费用，但可以顺延工期 正确答案： B, 第 65 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 对于合同管理概念的说法正确的是（ ）。 A.合同管理只是对设计合同、咨询合同、施 工承包合同、总承包合同这几个合同进行管理 B.合同管理其实就是对合同进行筹划的过程 C.合同管理是对每个合同的签订、履行、变更和解除等过程的控制和管理 D.合同管理不仅包括 C 选项中的内容，还包括对所有合同进行筹划的过程 正确答案： D, 第 66 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 安全检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期检査， 其中属于普遍性检查的是（ ）。 A. 日常性检查 B.季节性检查 C.节假日前后的检查 D.不定期检查 正确答案： A, 第 67 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 根据我国相关规定，伤亡事故处埋工作应当在 _日内结案，特殊情况不得超过 _日。正确的是（ ）。 A. 60； 150 B. 90； 150 C. 90； 180 D. 60:90 正确答案： C, 第 68 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 应用动态控 制股理控制建设工程项目施工成本时，若将工程进度款作为实际值 ,则可作为计划值的是工程（ ）。 A.合同价 B.变更款 C.索赔款 D.结算价 正确答案： A, 第 69 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 在上海地铁和广州地铁一号线建设时都采用的组织结构模式是（ ）模式。 A.线性组织结构 B.项目组织结构 C.职能组织结构 D.矩阵组织结构 正确答案： D, 第 70 题 (单项选择题 )(每题 1.00 分 ) 题目分类 :未按章节分 类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 单项选择题 一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目，按照自身运动的客观规律，顺次经过投资 建设过程的各个阶段，直到竣工投产达到预期目标，收回投资，再投资于新的项目的过程， 叫（ ）。 A.建设工程项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期 正确答案： A, 二 、 多 项选择题（每题 2 分） 第 71 题 山东景宏建设工程项目管理有限公司受山东深远科技创业股份有限公司淮南煤矿分公司委托，就唐安煤矿蓝山区三维地震勘探工程组织国内公开招标，项目名称：山东深远科创淮南煤矿 分公司蓝山区三维地震勘探工程；资金来源：专项资金；工期要求 :签订合同后 4个月；勘察面积 : 约 6.238km2；资格要求：具行独立法人资格，具备地球物理勘察乙级（含乙级）以上资质；报名及 招标文件发售：投标人可于 2009年 4月 25日至 30日 (周日除外 )每日上午 9时至下午 17时，在山两景宏建设工程项目管理有限公司报名及购买招标文件，报名时需携带法人授权书 (原件）、营业执照副本及资质证书 (加盖公草的复印件），招标文件售价 500元 ,售后不退；投标截止及开标时间： 2009年 5月 15日下午 9时；开标地点 :见招标文件。 建设工程招标的必备条件包括（ ）。 A.有招标所需的设计图纸及技术资料 B.招标范围已经核准 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.招标人已经依法成立 D.施工图设计已经批准 E.资金来源已经落实 正确答案： A,B,C,E, 第 72 题 山东景宏建设工程项目管理有限公司受山东深远科技创业股份有限公司淮南煤矿分公司委托，就唐安煤矿蓝山区三维地震勘探工程组织国内公开招标，项目名称：山东深远科创淮南煤矿分公司蓝山区三维地震勘探工程；资金来源：专项资金；工期要求 :签订合同后 4个月；勘察面积 : 约 6.238km2；资格要求：具行独立法人资格， 具备地球物理勘察乙级（含乙级）以上资质；报名及 招标文件发售：投标人可于 2009年 4月 25日至 30日 (周日除外 )每日上午 9时至下午 17时，在山两景宏建设工程项目管理有限公司报名及购买招标文件，报名时需携带法人授权书 (原件）、营业执照副本及资质证书 (加盖公草的复印件），招标文件售价 500元 ,售后不退；投标截止及开标时间： 2009年 5月 15日下午 9时；开标地点 :见招标文件。 招标人在（ ）后，不得擅自中止招标。 A.发出招标公告 B.发出投标邀请书 C.售出招标文件 D.发出议标邀请书 E.售出资格预审文件 正确答案： A,B,C,E, 第 73 题 (山东景宏建设工程项目管理有限公司受山东深远科技创业股份有限公司淮南煤矿分公司委托，就唐安煤矿蓝山区三维地震勘探工程组织国内公开招标，项目名称：山东深远科创淮南煤矿分公司蓝山区三维地震勘探工程；资金来源：专项资金；工期要求 :签订合同后 4个月；勘察面积 : 约 6.238km2；资格要求：具行独立法人资格，具备地球物理勘察乙级（含乙级）以上资质；报名及 招标文件发售：投标人可于 2009年 4月 25日至 30日 (周日除外 )每日上午 9时至下午 17时，在山两景宏建设工程项目管 理有限公司报名及购买招标文件，报名时需携带法人授权书 (原件）、营业执照副本及资质证书 (加盖公草的复印件），招标文件售价 500元 ,售后不退；投标截止及开标时间： 2009年 5月 15日下午 9时；开标地点 :见招标文件。 招标人向中标人提供的工程款支付担保形式有（ ）。 A.保证合同 B.银行保函 C.履约保证金 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 D.担保公司担保 E.抵押或质押 正确答案： B,C,D, 第 74 题 山东景宏建设工程项目管理有限公司受山东深远科技创业股份有限公司淮南煤矿分公司委托，就唐安煤矿蓝山区三维地震勘探工程组织国内公开招标， 项目名称：山东深远科创淮南煤矿分公司蓝山区三维地震勘探工程；资金来源：专项资金；工期要求 :签订合同后 4个月；勘察面积 : 约 6.238km2；资格要求：具行独立法人资格，具备地球物理勘察乙级（含乙级）以上资质；报名及 招标文件发售：投标人可于 2009年 4月 25日至 30日 (周日除外 )每日上午 9时至下午 17时，在山两景宏建设工程项目管理有限公司报名及购买招标文件，报名时需携带法人授权书 (原件）、营业执照副本及资质证书 (加盖公草的复印件），招标文件售价 500元 ,售后不退；投标截止及开标时间： 2009年 5月 15日下 午 9时；开标地点 :见招标文件。 在资格预审时，任何单位和个人 (包括招标人 )不允许（ ）。 A.以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人 B.以行政手段或其他不合理方式限制投标人数量 C.将资格预审的范围限制于某类专业公司 D.对潜在投标人或投标人实行歧视待遇 E.对任何外国公司实行差别待遇 正确答案： A,B,D,E, 第 75 题 山东景宏建设工程项目管理有限公司受山东深远科技创业股份有限公司淮南煤矿分公司委托，就唐安煤矿蓝山区三维地震勘探工程组织国内公开招标，项目名称：山东深远科创淮南煤矿分公司蓝 山区三维地震勘探工程；资金来源：专项资金；工期要求 :签订合同后 4个月；勘察面积 : 约 6.238km2；资格要求：具行独立法人资格，具备地球物理勘察乙级（含乙级）以上资质；报名及 招标文件发售：投标人可于 2009年 4月 25日至 30日 (周日除外 )每日上午 9时至下午 17时，在山两景宏建设工程项目管理有限公司报名及购买招标文件，报名时需携带法人授权书 (原件）、营业执照副本及资质证书 (加盖公草的复印件），招标文件售价 500元 ,售后不退；投标截止及开标时间： 2009年 5月 15日下午 9时；开标地点 :见招标文件。 下列 属于编制建设工程投标文件的步骤的是（ ）。 A.结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件 B.校核招标文件中的工程量清单 C.编制施工规划或施工组织设计，计算并确定报价 D.形成投标文件 E.对投标文件进行补充修改，并开出履约保函 正确答案： A,B,C,D, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 76 题 瑞远建筑工程公司承包了天津某玻璃厂的施工任务。由于影响工程质 M 的环境因素较多，该公司分析了工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等可能的影响因素，制定了安全与环境管理制度和检查制度，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控 制。尤其是施工现场 ,建立文明施工制度，保证文明生产的环境。运用噪声控制技术，控制噪音污染对周围居民的影响，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造了良好条件。 建立职业健康安全与环境管理体系时，所编写文件的特点有（ )。 A.法规性 B.系统性 C.不断完善性 D.可操作性 E.社会性 正确答案： A,B,C,D, 第 77 题 瑞远建筑工程公司承包了天津某玻璃厂的施工任务。由于影响工程质 M 的环境因素较多，该公司分析了工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等 可能的影响因素，制定了安全与环境管理制度和检查制度，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场 ,建立文明施工制度，保证文明生产的环境。运用噪声控制技术，控制噪音污染对周围居民的影响，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造了良好条件。 安全控制目标的主要内容为（ ）。 A.减少或消除人的不安全行为的目标 B.减少或消除设备、材料的不安全状态的目标 C.改善生产环境和保护自然环境的目标 D.安全管理的目标 E. “ 预防为主 ” 是实现安全第一的最重 要手段 正确答案： A,B,C, 第 78 题 瑞远建筑工程公司承包了天津某玻璃厂的施工任务。由于影响工程质 M 的环境因素较多，该公司分析了工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等可能的影响因素，制定了安全与环境管理制度和检查制度，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场 ,建立文明施工制度，保证文明生产的环境。运用噪声控制技术，控制噪音污染对周围居民的影响，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 确保质量创造了良好条件。 噪声控制技术可以从（ ）方面来考虑 。 A.控制噪声的限值 B.控制噪声的作业时间 C.声源 D.传播途径 E.接收者防护 正确答案： C,D,E, 第 79 题 瑞远建筑工程公司承包了天津某玻璃厂的施工任务。由于影响工程质 M 的环境因素较多，该公司分析了工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等可能的影响因素，制定了安全与环境管理制度和检查制度，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场 ,建立文明施工制度，保证文明生产的环境。运用噪声控制技术，控制噪音污染对周围居民的影响，保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施 工程序井井有条，为确保质量创造了良好条件。 安全检查的主要内容有（ ）。 A.查技术 B.查思想 C.查隐患 D.查责任 E.查事故处理 正确答案： B,C,E, 第 80 题 瑞远建筑工程公司承包了天津某玻璃厂的施工任务。由于影响工程质 M 的环境因素较多，该公司分析了工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等可能的影响因素，制定了安全与环境管理制度和检查制度，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。尤其是施工现场 ,建立文明施工制度，保证文明生产的环境。运用噪声控制技术，控制噪音污染对周围居民的影响， 保持材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐，施工程序井井有条，为确保质量创造了良好条件。 施工安全技术措施的一般要求有（ ）。 A.施工安全技术措施要有技术性 B.施工安全技术措施要有针对性 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 C.施工安全技术措施要有全面性 D.施工安全技术措施必须包括应急预案 E.施工安全技术措施要有可行性和可操作性 正确答案： B,C,D,E, 第 81 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 竣工验收合格即办理移交。移交作为一个重要的合 同文件，同时又是一个重要的法律，它表示（ )。 A.发包人认可并接收工程，承包人工程施工任务的完结 B.工程所有权的转让 C.发包人工程照管责任的结束 D.保修责任的开始 E.合同规定的工程支付条款有效 正确答案： A,B,D,E, 第 82 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 建设工程项目的信息管理是通过对（ ）的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。 A.各个系统 B.各种材料 C.各种工程 D.各项工作 E.各种数据 正确答案： A,D,E, 第 83 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 建设工程项目的实施阶段包括（ ）。 A.设计阶段 B.设计准备阶段 C.可行性研究阶段 D.施工阶段 E.动用前准备阶段 正确答案： A,B,D,E, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 84 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（ ）等开展活 动。 A.培训、意识和能力 B.文件管理 C.不符合、纠正和预防措施 D.体系文件编写 E.制定方针、目标 正确答案： A,B,C, 第 85 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 成本加酬金合同的适用工程主要有（ ）。 A.工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定 B.时间特别紧迫 C.工程量小、工期短 D.工程结构和技术简单，风险小 E.工程量变化幅度不会太大 正确答案： A,B, 第 86 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 从事工程建设监理活动，应当遵循的原则包括（ ）。 A.守法 B.诚信 C.公平 D.科学 E.规范 正确答案： A,B,C,D, 第 87 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 根据建设工程施工劳务分包合同 (示范文本），劳务报酬的结算方式有（ ）。 A.成本加酬金 B.固定劳务报酬 C.计时单价 D.计件单价 E.实际人工工资 正确答案： B,C,D, 学建筑，考建造师到 鸭题库 YaTiK 做精准试题 ，更多押题资料下载 第 88 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题 模拟预测题 ) 多项选择题 建设工程施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从 ()方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A.工程变更 B.会计核算 C.预算收入 D.成本计划 E.实际成本 正确答案： C,E, 第 89 题 (多项选择题 )(每题 2.00 分 ) 题目分类 :未按章节分类的试题 (如真题