钢结构设计培训网工程合同示例.doc

钢结构培训网WWW.3D3S.NET建设工程设计合同 委托方（甲方）：山东广利数控设备有限公司设计方（乙方）：胡金宝工 程 名 称：钢结构厂房工程 工 程 地 点：山东省滨州市高新技术开发区广青路北侧 签 订 日 期：2012年10月14日本钢结构厂房工程设计合同（以下称“本合同”）由以下双方于2012年07月12日签订于临沂：委托设计方：山东广利数控设备有限公司有限公司其法定地址位于山东省滨州市高新技术开发区广青路北侧。（以下称“甲方” ）设计方：胡金宝，身份证号：其法定地址位于其住址位于山东省临沂市西城新贵写字楼921室。（以下称“乙方” ）甲方和乙方以下合称“双方”，单独称“一方”。根据中华人民共和国（以下称“中国”）有关法律法规的规定和平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。本合同的工程名称：钢结构厂房；本合同的工程地点：山东省滨州市高新技术开发区广青路北侧。甲方委托乙方承担钢结构厂房整套图纸设计。经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定；1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据 2.1 由甲方提供的经设计院确定的建筑平面图、立面图、建筑的维护材料及主结构材料和相关本工程的技术要求；2.2 甲方提交的其它基础资料及文件；2.3 相关法律法规。第三条 本合同设计项目设计内容及费用组成：钢结构工程 （ 合计金额为：人民币陆万元整）序号设计内容及名称备注1提供主钢架结构设计力学计算书2国标的施工蓝图3主钢架材料表4基础混凝土用量统计5所有钢架用量统计6自动生成主钢架梁柱加工图第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称1建筑平面图、立面图及相关本工程的技术要求。2本工程所在地的整套地质勘察资料。3主结构及门窗布置情况。第五条 乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及文件：序号设计阶段内容要求数量设计图纸文件交付时间1方案设计初步结构形式的确定、结构受力分析和验算，并提供主钢架力学计算书1份签署合同之后的5天2施工图设计国标蓝图，并盖章，临沂设计院（国家乙级设计资质）4套蓝图（肆套）签署合同之后的10天备注：施工图除肆套蓝图外，需另外提供不加盖图章白图一套和含有上述所有电子资料的光盘一份。第六条 本合同设计收费为￥60000元（大写：人民币陆万元整）。设计费支付进度如下：付费次序类别付费额 （元）付费时间 （由交付设计文件所决定）第一次付费付定金￥10000开始进行图纸蓝图设计第二次付费付设计款￥45000交付经甲方认可并按照本合同第四条要求的所有资料第三次付费质保金￥5000甲方工程所在地图审中心图审完成后。6.1 交付整套合格图纸时，甲方第二次付费时，乙方须开具金额20000元（贰万元）正式发票一份(发票开具方必须与图章所有方相符合)，余额开具相应款项的收据。每次付费后乙方均需开具相应收据一份。第七条 双方责任7.1 甲方责任7.1.1 甲方按合同第四条规定的内容，在规定的时间内免费向乙方提交乙方要求的开展设计所需的资料及文件。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。7.1.2 甲方有义务积极协调在设计过程中其他方面的沟通。7.1.3 甲方向第三方转让本合同的权益须在转让之前向乙方支付所有应付乙方的设计费用和任何其他款项。7.2 乙方责任7.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，并按本合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。7.2.2 乙方按本合同第五条规定的内容进度及数量向甲方交付资料及文件。7.2.3 乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工后，负责向甲方及施工单位进行设计交底、甲方处理有关设计问题和参加竣工验收及办理相关验收手续时提供相应支持。7.2.4 乙方设计完蓝图后所有蓝图必须加盖临沂设计院（乙级资质）设计图章，并保证图纸能够通过甲方工程所在地图审中心的审查。第八条 违约责任8.1 甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过7天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。8.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。8.3 合同生效后，乙方未开始设计工作，要求终止或解除合同的，乙方应返还甲方已付设计费。8.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应返还甲方已付设计费。8.5 因人为（除不可抗力）或其它原因而停建、缓建造成双方无法履行合同，双方应协商解决。第九条 其他9.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标。9.2 合同的变更和终止，按照中华人民共和国合同法有关规定执行，双方无正当理由，均不得变更、终止或解除(除本合同另有约定外)。任何一方提出终止合同或修改合同需经对方同意。未经双方同意，任何一方不得擅自变更本合同；甲、乙双方因故需要变更或终止本合同时，应在合同签订三十日内书面通知对方，由双方对本合同有关问题进行协商取得一致意见，形成书面协议作为本合同的附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。9.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。调解不成时，可选择以下争议解决方式：(1) 提交项目所在地仲裁委员会仲裁。 (2) 向原告方所在地人民法院起拆。 9.4 本合同自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具有同等法律效力。5委托方单位名称：山东广利数控设备有限公司（