某小区项目建设工程委托测绘合同.doc

建设工程委托测绘合同项目名称：某小区项目 委托方： *建筑公司 承揽方： *测绘公司 合同签订日期： 年 月 日国 家 测 绘 局制定国家工商行政管理局委托方（甲方）：*建筑公司 承揽方（乙方）：*测绘公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法、昆明市城乡规划条例及国家有关法律、法规有关要求，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条 测绘范围（包括测区地点、测区地理位置等）：测区位于 。第二条 跟踪测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 1、工程开工前，按规划批后管理程序进行该项目？幢建筑物外轮廓点规划定位测量放线工作，每幢放线点数不少于4个，按4个点计费。并由乙方协调市规划局相关人员及时到现场进行验线工作；2、？幢建筑物基础施工完毕后，按规划批后管理程序进行现场实测基础0复核检查验收工作，0复核工作按每幢2个点计费。第三条 执行技术标准序号标准名称标准代号标准等级1城市测量规范CJJ89-9部标第四条 测绘工程费1、收费依据：财政部、国家计委财综200194号文件，关于将部分行政事业性收费转为经营服务性收费(价格)的通知。 市规划局关于建设工程批后管理跟踪测绘收费价格的规定（规划定位放线326元/点）。2、双方本着长期友好合作的意愿，建筑物规划定位放线及0复核费用乙方同意按合同优惠单价 元/点计费，测绘费计算为：建筑物规划定位测量放线费为： 元。建筑物基础0复核测绘费为： 元。两项工作合计测绘费为： 元 （大写：人民币 元整）。第五条 测绘项目完成工期按委托方要求的时间内完成各项测绘工作内容，并向甲方提交全部合格的测绘成果资料。第六条 对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权归属的约定：测绘成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。第七条 测绘工程费支付日期和方式甲方按进度每三个月结算一次测绘费，全部工作完成后，乙方提交成果资料时，甲方一次性付清该项工作结算剩余全部测绘费给乙方。第八条 乙方向甲方交付成果1、*市建设工程测量定位放线报告资料；（规划局样本）2、市建设工程基础0复核查验情况报告资料； 第九条 甲方违约的责任1、由于甲方原因合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方进入现场工作，完成的工作量在50以内时；甲方应支付工程总价款的50；完成工作量超过50时，则甲方应支付工程总价款的100。2、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产量计算，同时工期顺延。3、甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。第十条 乙方违约责任1、合同生效后，乙方在合同规定之日内未进入现场工作，由于乙方原因单方面中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿合同金额的10%。2、乙方未能按合同规定的日期提交合格成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每延期一天的损失费按合同约定的工程总价款的1计算，累计计算。3、乙方必须保证测绘成果资料的真实性、准确性及可靠性，乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测量成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方负责）。4、对于甲方提供的图纸和资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。第十一条 由于不可抗力，致使合同无法履行，双方应按有关法律规定及时协商处理。 第十二条 本合同执行过程中未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，可向当地市人民法院起诉。第十四条 附则1、 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。2、 本合同一式 肆 份，甲方(委托方)执 贰 份,乙方（承揽方）执 贰 份委 托 方单位地址： 承 揽 方单位地址： 邮政编码：邮政编码：电话：电话：开户银行：开户银行：