工程施工合同(范本).doc

工 程 施 工 合 同工程名称： 发 包 方： 承 包 方： 签订时间： 年 月 日签订地点： 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商，订立本合同：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围承包范围： 三、合同工期开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日四、工程质量标准本合同适用标准、规范名称为城市绿化工程施工及验收规范工程质量标准：达到优良验收五、组成合同文件组成本合同文件包括：1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸（施工图四份）4、工程量清单5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分六、合同价款合同价款（大写）：（人民币） 。（小写）：￥ 元七、付款方式 八、取费标准及预算要求取费标准：丙级九、双方义务发包人工作：1、发包人负责为承包人提供施工过程中的水电线路接口位置，并协助承包人接至施工现场100米内。2、发包人在开工前三日内以文字形式将工程地下管线和确定坐标控制点资料提供给承包人，并对数据、资料的真实性和准确性负责，并在现场交验。承包人工作：1、承包人在开工前5日内向发包人提交总体施工进度计划报表，每月提交当月完成的施工进度报表和下一月施工计划报表一式两份。2、承包人对施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木负有保护责任。对未交验工程负有保护责任。十、质量与验收1、工程质量严格按照城市绿化工程施工及验收规范执行，对工程质量达不到要求的，发包人有权要求承包人拆除和重新施工，并由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。2、工程具备隐蔽条件，承包人进行自检，并以书面形式通知发包人验收。验收合格后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。十一、工程变更及工程量确定工程变更现场签证须经发包人代表签字盖章后，由承包人做出预算，发包人认可后计入决算。施工过程中所发生的工程量须由发包人派驻工地代表签字确定，计入决算。十二、违约责任1、发包人未按合同规定支付工程款，发包人应承担违约责任，并追究合同价款2%的进度违约责任。2、承包人应按合同保质保量完成工程内容，工程每延误一天罚合同价款的千分之二，但工期提前不予奖励。十三、仲裁1、有关合同或执行本合同中发生争议时，甲乙双方应通过友好协商妥善解决，如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签订地的仲裁机构申请调解或仲裁。2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。十四、施工代表发包人派驻代表：姓名： 联系电话： 承包人派驻代表姓名： 联系电话： 十五、本合同参照GF19990201建设工程施工合同（示范文本）订立，本合同中有关词语含义与示范文本中通用条款中分别赋予他们的定义相同。十六、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十八、合同生效合同订立时间： 年 月