工程劳务合同模板.doc

合同编号：2012-（ ）工程劳务合同甲方： （以下简称“甲方”）乙方： （以下简称“乙方”）根据工程需要，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，并结合工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、承包工程范围： 具体内容由项目部安排为准。若因业主、监理及协调原因或不可抗拒自然灾害造成的误工、停工，项目部不给予误工补偿及其他费用的补助。二、单价： 本合同为固定单价合同，合同履行期间内因原材料、人工、机械等原因、工期变化及不可抗拒因素等造成施工成本增加或降低不予考虑，合同单价视为已包含上述所有合同风险因素，施工方已全面调查了解并接受上述条件。三、工期要求：乙方必须遵循甲方施工组织安排的工期要求，于 年 月 日入场，至 年 月 日完工。四、双方责任：（一）甲方责任：1、甲方负责向乙方进行技术交底及技术管理2、甲方负责组织工程检查、验收，并监督乙方的工程进度、质量、安全生产工作。如果乙方的进度、质量、安全生产等条件达不到甲方、监理、业主任何一方的满意，且又无明显改进措施，甲方有权随时终止合同，由此造成的损失由乙方自行承担。3、甲方按合同约定及时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。（二）乙方责任1、乙方负责所有合同内施工内容（人工、材料、机械、税费、安全费用、施工清理等）。2、本合同无开工预付款，乙方必须具备完成本合同工程的资金周转能力，不能以甲方单价低、资金支付不及时等理由提出任何调价、阻工、停工及影响甲方工期的行为，否则视为乙方违约。3、乙方合同履约完成后必须在当年度甲方规定的期限内完成合同结算。如不能按期完成(以农历年年底为准)，不管何种原因，拖延6个月内，甲方对乙方处以最终合同决算金额的5%罚款，拖延6个月以上，每月增加最终合同决算金额1%的罚款额度。4、根据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织安排，确保按期、保质完工。进行逐级技术交底（包括中线、边线、标高、坐标、设计图纸等）。5、必须配备甲方、监理认可的施工机械设备，其功能和数量必须满足工程需要，否则甲方有权变更乙方的施工范围，另选施工单位。6、必须配备一定数量的管理和技术人员，必须具备必要的试验、测量仪器，在施工过程中按监理规定的频率进行实验和检测，否则甲方有权变更乙方的施工范围，另选施工单位。7、按监理工程师或甲方技术管理人员要求及时整理上报有关工程和试验资料。8、加强雨季施工保障措施，保证人员、材料等满足工程需要，雨季施工时注意对所施工范围内成品工程的保护，因保护措施不当而造成的损失均由乙方承担。9、服从当地环保部门的管理，负责便道的修建和维护、临时用地的清理、复耕等。10、不得将本工程或其中任何分部工程转包给其他单位或个人，否则一旦甲方确认乙方已转包，则有权将乙方及其转包队伍清除出场。11、如果甲方组织乙方开会，乙方的法人或授权人必须按时到位，否则，乙方迟到半小时，甲方对乙方罚款200元，如乙方不到，罚款500元。12、乙方在施工过程中不得影响甲方整体施工计划，根据甲方施工进度及时转移设备、料场。13、严禁污染新沥青路面，不得在已完工的新沥青路面上搅拌砂浆堆放石料、土方等污染物，严禁带履带的机械及车辆从新做沥青路面上通行，若发生则甲方将对乙方按1000元/1平方米进行处罚。14、进入施工现场的主要人员、机械设备未经甲方同意而擅自离开现场，处以2000元/次的罚款。15、桥涵队伍要及时对破坏的路缘石及人行道花砖进行恢复维修，费用自理。五、工程质量：（一）工程在施工过程中，乙方要无条件的服从监理工程师及甲方施工管理人员对工程质量提出的要求，严格执行甲方已有和即将出台的有关工程质量的管理办法。（二）本工程严格执行交通部颁发的现行相关技术规范，达到现行公路工程质量检验评定标准和监理工程师的验收要求。（三）处理旧路面时，必须将挖除后的侧壁切割整齐，清理干净。严格按照甲方的要求及划分的段落区域组织施工，施工现场要保持干净整洁，不得存有挖除后的砼块及沥青残渣，不得破坏原路面基层，完工后要经甲方技术人员现场验收合格后方可撤场。验收不合格的重新清理直至合格为止。（四）乙方施工完成后要对施工现场及时清理，并对成品进行保护。六、安全文明施工（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程的安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本合同的安全管理工作。（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警示标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。专职安全员缺岗，处以500元/次罚款。（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并加入人身保险，保险费用由乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、伤残、疾病或财产损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件全部负责，承担一切费用。（四）乙方在进行危险作业时，应严格遵守操作规程，对所有工作人员和甲方财产采取保护措施，并对造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及甲方财产的损失承担全部责任。（五）在施工中需注意文明施工，工人驻地清洁卫生，办公室、宿舍、食堂、厕所等应齐全且经常保持卫生。（六）乙方在施工中应注意处理地方关系，尽量避免一些不必要的纠纷，包括财务纠纷，自行发生的费用自行处理，与项目部无任何关系。在施工中应注意安全施工、规范操作，如因乙方原因造成的财产损失，人身伤害等一切损失均由乙方承担。（七）乙方应按时足量支付民工工资，否则甲方有权直接从乙方工程款中扣除相应款项直接支付民工工资而不需经乙方同意。（八）乙方应按照业主提出的与景观和谐统一的精神，合理布置施工现场，严格按照要求使用各取土、弃土场，并谨慎处理各种施工垃圾。七、违约责任：（一）甲、乙双方未按以上合同条款执行，给对方造成损失的，一切损失由责任方承担。 （二）乙方未能按规定的质量要求施工，除造成的损失全部由乙方承担外，同时乙方须按工程总价的2%向甲方交纳质量罚款。工程完成后甲方要对乙方进行信用评价，评价为一般以下的单位取消以后的施工资格。（三）乙方未能按本合同有关安全文明施工的要求施工，致使业主或监理单位给予甲方通报或罚款的，甲方将按事件的严重程度对乙方给予经济处罚或扣除乙方双倍罚款额的工程款。（四）乙方与地方及外协单位处理关系不善，甲方有权按执法部门的判决处理意见扣除乙方部分工程款支付乙方应赔付款项。八、工程结算及支付甲方按乙方实际完成的经专业工程师及总工确认的工程量并根据业主支付工程款的情况，对乙方进行支付。结算时乙方必须按照甲方规定提供税务部门开具的正式发票（包括人工、材料、机械、管理等费用）。甲方要扣除乙方10%的质保金，此资金要在本工程缺陷责任期及保修期满以及项