合同管理整理.doc

1施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的（D）。A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权2 在FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是（C）。A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹3 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（D）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标4工程所需清理、修复费用，由（A）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人协商D.发包人和承包人共同5合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的（B）进行修订或调整所达成的协议。A.形式B.内容C.主体D.客体6承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则（A）。A.须经工程师同意B.不需经工程师同意C.不需要经发包方同意D.发生的费用由承包人承担7(2010)监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（A）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理8 在FIDIC的施工合同条件中，合同有效期是指（D）。A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B.合同管理之日起至设立之日止的期间C.开工之日起至结清单生效之日止的期间D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间9承包人发出索赔意向通知后，可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告，即（B）在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。 A.建设单位B.监理工程师C.法人代表D.承包人10 法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（C）。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体11对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（B）合同。A.单价B.总价C.成本加酬金D.计划价格12 设计招标应采用（B）方式进行招标。 A.公开B.方案竞选C.询价D.邀请13工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（B）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续14发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括（B）。A.拆除地上、地下障碍物B.提供勘察设备C.落实土地征用D.修好通行道路15承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在（B）内将竣工工程交付发包人。 A.7日B.14日C.28日D.42日16债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（A）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，但应通知对方C.无需经对方同意，也不必通知对方D.需经对方同意，但要办理公证17发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。（D）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。 A.施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告被批准18施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（D）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权19某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（C）。A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效20 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是（C）。A.试验室只接受发包人指示的试验项目B.试验室应完成承包人要求的试验项目C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责 D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任21依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（B）。A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应增加违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿22建设工程监理合同约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（C）。A.设备原值工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率设备原值+管理费D.设备原值设备在工程上使用时间占折旧年限的比率23发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由（C）负责检查试验，费用由发包人负责。A.工程师B.发包人C.承包人D.供货人24FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至（D）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书日25依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是（B）。A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖26工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（A）进行分类。A.索赔事件的性质B.索赔的目的C.索赔的合同依据D.索赔的起因27(2009年)在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（B）。A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖28工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（D）。A.物B.财C.行为D.智力成果29设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调，但质量监造不解除（D）对合同设备质量应负的责任。 A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人30如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（A）的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。 A.中华人民共和国标准化法B.中华人民共和国合同法C.中华人民共和国质量法D.中华人民共和国建筑法31关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是（A）。A.数量少，由承包人补齐 B.发包人负责运到合同约定地 C.出现质量问题，承包人可拒收 D.单价不符，由发包人承担差价32供货方将货物一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知（A）。A.采购方B.监理单位C.设计单位D.行政主管部门33下列选项中，关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是（B）。A.邀请对象的数目不应少于3家B.邀请对象的数目以37家为宜C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间D.邀请招标的投标竞争激烈程度相对较差34债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（A）。A.需经对方同意 B.无需经对方同意，但应通知对方 C.无需经对方同意，也不必通知对方 D.需经对方同意，但要办理公证35施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（C）承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方36 下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是（D）。A.施工合同协议书B.工程量清单C.工程报价单或预算书D.有关单位签署的工程质量保修书37 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购38工程师代表仅对（B）负责。 A.发包人B.工程师C.承包人D.监理人39建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C）。A.按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金 C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金40必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时（B）。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元41某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（D）。A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担42(2008年)甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元，乙公司应依法向甲公司支付（A）。A.2万元B.25万元C.3万元D.35万元43协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用的是（C）的义务。 A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人44建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（D）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地45(2010年)实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由（C）以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表46施工合同示范文本规定，非发包人的工作是（B）。 A.确定水准点B.提供进度计划C.开通主干道D.组织图纸会审47FIDIC施工合同条件适用于（A）。A.大型复杂工程采用单价合同的承包方式B.大型复杂工程采用固定总价合同的承包方式C.小型简单工程采用调价合同的承包方式D.大型复杂工程采用成本加酬金合同的承包方式47(2010年)施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据合同法的规定，该行为属于（D）。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务，D.由第三人向债权人履行债务依据中华人民共和国合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（C）。 A.传真B.电子邮件C.登记D.信件50(2010年)甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）。 A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立一：某小型水利工程项目，设计图纸简单，全部工程项目工期预计1年，土建承包商用固定总价合同承包土建工程。但由于编制招标文件的时间短，而工作程量大，承包商无法准确核算。开工后发生了一系列事件： （1）承包商发现原来的基础工程支护方案过于简单，提出变更施工方案。新的施工方案造成基础工程造价的大幅度增加。承包商据此索赔费用。 （2）在施工过程中，由于发生洪涝灾害，工期发生拖延2个月。复工后，由于水灾影响，人工工资普遍上涨，建材价格涨幅也比较大。承包商据此索赔费用。 （3）业主对灾后的市场形势错误估计，拖欠了承包商1个月的工程款。用电话通知的方式，通知承包商暂停施工1个月。 （4）承包商复工后，由于建设项目都处于复工的状态，一度造成建筑材料和人工的短缺。承包商所需要的资源量不能得到保证，工期拖延20天。 （5）承包商的施工设备受暴雨的影响，出现前所未有的故障。承包商被迫停工进行设备维修。为此，承包商就所发生的设计变更、材料和人工费涨价、洪涝灾害、拖欠工程款、设备检修造成的停工等一系列事件，向业主索赔工期和费用。问题 （1）按照计价方式分，合同分为几种形式（2）业主电话通知变更是否适当（3）分析上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理。答题要点 :1合同分类:按照计价方式分，合同分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。 2书面形式 :该合同变更形式不妥。根据中华人民共和国合同法和水利建设工程施工合同的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中业主电话通知临时停工，承包商亦答应，是双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。 3分析上述事件中承包商提出的索赔要求 承包商的索赔应当就固定总价合同的条款来认定索赔要求的合理性。 （1）固定总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商讨并确定合同总价，最终按总价结算。通常只有设计变更，或合同中规定的调价条件，如法律的变化等才允许调整合同价格。如果设计变更在业主既定范围内，仍然按照原合同价格结算。 （2）洪涝灾害属于不可抗力，是业主应当承担的风险，工期和费用索赔合理。 （3）业主拖欠工程款，承包商暂停施工，承包商的工期索赔是合理的。 （4）工程过程中修改施工方案，由于物价和人工费涨价所带来的风险应当由承包商来承担。所以，对于这部分费用索赔是不合理的。 （5）设备检修造成的工期延误是承包商自己的原因造成的。不应考虑承包商的工期和费用索赔要求。 （6）施工过程中，由于施工所需资源短缺造成的工期延误，是由于承包商自己的原因造成的，故不予顺延工期。 （7）承包上改动施工方案是承包商自己应当承担的报价风险之一。对于固定总价合同，承包商应当承担的风险包括：报价风险，即报价计算错误、漏报项目和工程过程中由于物价和人工费涨价所带来的风险；工程量风险，包括工程量计算错误、工程范围不确定或工程项目未列全而造成的损失、投标报价设计深度不够造成的损失。承包商对于自己的投标方案和报价的正确性和完备性负责；应当对于自己就招标文件的解释负责；有经验的承包商应当对施工方案的合理性负责。 二：某水利工程项目业主与某施工单位签订了施工承包合同，并与某监理单位签订了施工监理合同。合同签订后，总监理工程师及时组建了监理机构，并组织专业监理工程师编制了监理规划和相应的监理实施细则。在开工前后的施工准备阶段实施监理时，遇到了以下的一些情况，则监理工程师应当如何对待与处理。问题（1）监理在施工合同专用条款中约定的日期后3天发出开工令，并要求原完工日期不变。 施工承包单位接到开工令后，派人口头通知监理工程师，以施工机械因故未能到场为由要求申请比原计划延期开工7天。试问监理方与承包方的做法是否恰当，工期是否应予以延长，若能延长，则可延长多少天？ （2）在投标期间承包方未在标书中提出分包要求。中标后，在合同约定开工日之前10天承包方以地质条件复杂为由，书面申请将基础工程施工分包给某专业基础工程施工公司，并提交了分包商资质材料。此外，还以工期紧张为理由，书面要求将主体工程的一部分分包给某个一级工程承包公司。试问对此监理机构应如何处理？有关法规对分包规定的要点有哪些？ （3）如果在招标阶段，业主在招标文件中指定要求将基础工程分包给业主推荐的某基础承包企业。施工单位 中标后，与业主推荐的基础承包企业签订了分包合同。在施工中，由于分包单位的失误，质量不符合要求，因返工而延误了工期并造成一定的损失，总承包单位以分包单位是业主方指定的为由，为此总包不承担责任，而应由业主方承担责任。试问，承包单位的做法是否正确？ （4）施工合同约定业主应按规定的时间提供图纸7套，但施工单位要求业主多提供2套图纸。试问施工图纸的费用应由谁承担？如果在基础施工前，业主未能按期提供相应的图纸，使施工延误了一周。承包方为此提出了延长工期一周及补偿相应经济损失的要求，监理工程师对此是否应予以同意？ （5）在合同约定的工程开工日前某个规定的时间，承包方按时提交了施工组织设计和施工进度计划，监理工程师及时进行了审查，并予以确认和批准。此后，承包方在按施工组织设计组织施工时，发现施工方案有缺陷，造成安全事故，延误了工程进度。为此，承包方以施工组织设计经监理工程师审查认可，监理工程师应承担相应责任为理由而提出索赔要求。监理方应如何处理？ （6）按合同约定，发包人应在约定的开工日前7天向承包人支付相当于合同额20%的工程预付款。但如果在合同约定的支付日发包人以资金未到位为由而未支付。而且，承包人到约定支付日之后的第8天仍未收到预付款。为此，承包人向发包人发出支付要求的书面通知。但此后仍未见发包方支付，承包方乃于开工后的第10天停止了 施工，并要求发包人承担由此造成的一切损失，并承担由约定支付日起算的利息。试问承包方的做法是否正确？答题要点： 1首先监理方的做法不恰当，延期3天才发开工令，应承担相应的责任。其次承包方的行为也不规范，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。本例中，监理方迟发开工令的时间是可以补偿的，工期是可以顺延的。承包人提出延期开工要求不予支持，工期不能顺延。开工令迟发3天和承包方机械故障要求停工7天的时间重合，因此，不发生经济补偿问题，也不存在工期顺延问题。 2监理工程师对于要求基础施工分包可以允许，但部分主体工程分包是不能同意的。 根据有关法规对工程分包的规定，其要点有： （1）未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包； （2）主体工程不能分包，主要工程量必须由承包人完成。不允许承包人将工程肢解后以分包名义转包出去。 （3）经发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需提请监理工程审查其资质与能力，审查同意后方允许分包人进场施工。 （4）工程分包不解除承包人应承担的任何责任和义务。 （5）发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包人支付工程款。工程分包款应由承包人支付。 3承包单位的做法不正确。因为工程分包并不能解除承包人应承担的责任和义务。 4合同约定的业主应提供的图纸份数是由业主免费提供的。而施工承包单位要求额外多提供的2套图纸费用则应由承包人支付。由于业主延迟提交图纸而使施工延误了一周，监理工程师应同意按实际影响工期的天数给承包方延长工期并补偿由此导致承包方窝工的经济损失。 5监理不能同意其索赔要求。因为监理工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除或不减轻承包人对施工进度计划和施工组织设计的缺陷所应承担的责任。 6承包方的做法正确，符合一般合同规定的预付款管理程序。因为一般合同规定发包人不按约定预付，承包人可在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，本例承包人在预付时间未收到后的第8天发出书面要求的通知符合规定。在开工后第10天承包方停止施工，也符合一般合同规定在发出要求预付通知后7天（相当于开工后第8天）仍未见预付时可以停止施工的规定以及发包人应从约定应付之日起向承包人支付贷款利息和承担违约责任的规定。1按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人（C）。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更2依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（A）。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算3某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（C ）。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立4某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（D）。A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担5工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是（C）。 A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定 B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料 C.批准承包人缩短合同工期 D.将批准的索赔额纳入月进度款中6某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（A）。A.4850万元和5000万元 B.4850万元和4850万元 C.5150万元和5000万元 D.5150万元和4850万元7在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（D）。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额8(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由（C）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同9施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（A）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延10某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（A）。A.承包人承担相关费用，工期不予顺延B.承包人承担相关费用，工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延11勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（A）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立12委托监理合同的标的是（A）。 A.服务B.工程C.管理D.项目目标13依据建设工程施工合同(示范文本)规定，因承包人的原因不能按期开工，（C）后推迟开工日期。A.需承包人书面通知工程师 B.应经建设行政主管部门批准 C.应经工程师批准 D.需承包人书面通知发包人14建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是（B）。A.科学检测B.抽查C.旁站验收D.隐检15工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由（A）承担责任。 A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人16设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（A）。A.投标单位的企业规模大小 B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚 D.投标单位的质量管理体系是否科学17某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由（A）。 A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C.自己承担，延误的工期顺延 D.自己承担，延误的工期不予顺延 18工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（B）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C.最终验收合格D.办理竣工验收手续19指定分包商是（A），完成某项特定工作内容的特殊分包商。A.由建设单位选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与建设单位签订合同C.由监理工程师选定，与建设单位签订合同D.由建设单位选定，与工程师签订合同20(2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（B）。A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定21(2008年)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验。3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（A）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日22在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购23(2010年)施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据合同法的规定，该行为属于（D）。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务，D.由第三人向债权人履行债务24某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。建设单位在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（A）。A.10月l0日B.10月13日C.10月20日D.10月30日25某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于（D）的范围。 A.正常监理工作 B.额外监理工作 C.变更监理工作 D.附加监理工作26某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照合同法的规定，承包人行使的是（C）。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权27某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于4月20日组织生产设备启动试车检验，4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于4月25日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（A）。A.4月6日B.4月20日C.4月23日D.4月25日26某工程双方口头协议委托施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时就认定（C）。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任29(2008年)委托监理合同法律关系的客体是（B）。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案30某施工合同的合同工期为18个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第14个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第20个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第19个月，则竣工结算时应按（A）。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿31对于国家或地方重点项目进行招标，选择招标方式时，招标人（B）。A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准32设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（A）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作33(2009年)按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（B）不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物34设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由（A）。A.发包人承担B.设计人承担C.双方各自承担D.设计审批部门承担35甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是（A）。A.物B.财C.行为D.智力成果37在评标委员会成员中，不能包括（B）。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家38某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ B）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延39某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（B）承担。 A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师40合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月；主要工程及设备大多为（B）；个别重要设备也可约定为18个月。 A.18个月B.12个月C.8个月D.6个月41某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（C）。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担 C.承包人全部承担 D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失42下列选项中，属于无效合同的是（C）。A.因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同43根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（B）。A.费用 B.追加合同价款C.索赔款 D.可接受合同金额44建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（B）。A.解决施工中出现的设计问题B.保护设计人的知识产权C.保证设计质量D.对外商的设计资料进行审查45根据代理权产生依据的不同，可将代理分为（C）。A.直接代理与间接代理B.无权代理与有权代理C.法定代理、指定代理与委托代理D.显名代理与隐名代理46某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（C）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失47发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。（D）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。 A.施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告被批准48对承包商设备的控制，其目的是（B）。A.保证本工程的施工，同时，承包商不能将其中的任何一部分运出施工现场B.保证本工程的施工，同时，承包商在经工程师同意后，可以将其中的任何一部分运出施工现场C.不是为了保证本工程施工D.上面说法均不正确49工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（B）。A.竣工后一次支付B.与工程进度款同期支付C.确认后一次支付D.提前支付50依据FIDIC施工合同条件的规定，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（C）。A.在颁发接收证书时全部返还 B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D.不再返还一、单项选择题 1监理合同的有效期是指(B)。 A监理合同中书面约定的履行期间 B从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止 C监理人完成正常工作和附加工作时间之和 D监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和 2下列选项属于竣工后试车的是(D)。 A单机无负荷试车 B联动无负荷试车 C拟运行试车 D投料试车 3通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为(B)。 A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数 4招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应(C)。 A发送给提出问题的投标人 B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源 D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容 5“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内(A)。 A债权人可要求第三人履行债务 B债权人可强迫第三人履行债务C债权人应要求债务人履行债务D债权人可强迫债务人履行债务 6在施工索赔中，工程师处理索赔的决定(B)。 A承包人必须接受 B不具有强制性的约束力 C仲裁机构应予以认可 D排除了法院的诉讼管辖 7材料采购合同管理过程中，采购方拒付货款，应当按照(A)的结算办法的拒付规定办理。 A中国人民银行 B双方合同约定 C建设行政主管部门 D工程师指定 8监理评标通常采用(B)对各投标人的综合能力进行对比。 A评标价法 B综合评分法 C加权打分法 D专家评审法 9当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的(D)情形下，对方可以要求继续履行。 A事实上不能履行 B债务的标的不适于强制履行 C债权人在合理期限内未要求履行 D履行费用不高 10某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是(B)。 A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失 C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失11材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天(B)计算。 A002 B005 C01 D02 12由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的(A)索赔。 A费用 B工期 C工期和费用 D工期、成本和利润 13用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指(D)。 A中标价 B投标价 C合同价 D评审标书优劣的衡量方法 14依据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行管理义务时，委托人可以(B)。 A发出终止合同通知，终止监理合同 B发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止 C发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止 D发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，即可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止 15如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其索赔的合理性时，工程师可以(B)。 A不批准承包人的索赔要求 B要求承包人进一步提交索赔的证据资料 C将该事件确认为承包人责任 D认定索赔不成立 16某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应(B)。 A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向 C提交发包人审核 D与承包产协商索赔事项 17邀请招标的邀请对象的数目以(D)家为宜。 A3 B5 C7 D57 18建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的基本责任是(A)。 A保证设计质量 B完成施工图设计 C配合施工 D保护发包人的知识产权19发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由(B)。 A承包人负责 B发包人负责 C谁承担视具体情况决定 D承包人和发包人共同负责 20在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当(D)。 A以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可 D以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认一:某市政工程，项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示，香工作可以缩短的时间及其增加的赶工费和表所示，其中H、L分别为道路的路基、路面工程。施工总进度计划（时间单位：周） 各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费分部工程名称ABCDEFGHIJKLMN可缩短的时间（周）01112110211013增加的赶工费（万元/周）-0.71.21.11.80.50.4-3.02.01.0-0.81.5问题：1开工1周后，建设单位要求将总工期缩短2周，故请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以便与施工单位洽商，请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少？说明步骤和理由。2建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案签订了补充协议，施工单位修改了施工总进度计划。在、工作施工前，建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后、工作的持续时间为多少周（设工程量按单位时间均值增加）？对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响？为什么？3工程施工的第一周，监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定，为保证工程质量，总建立工程师签发了工程暂停令，停止了该部位工程施工。总建立工程师的做法是否正确？总建立工程师在什么情况下可签发工程暂停令？4施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化，导致、四项工作分别拖延周，为确保工程按期完成，须支出赶工费。如果该项目投入使用后，每周净收益5.6万元，从建设单位角度出发，是让施工单位赶工合理还是延期完工合理？为什么？答案1.关键工作位A、C、G、J、M，应选择关键工作作为压缩对象；又因为压缩G、M增加的赶工费用最低、次低，并且均可压缩一周，压缩之后仍为关键工作，因此应分别将分部工程G、M各压缩1周（1分）。步骤：（1）确定网络计划的计算工期和关键线路；（2）按要求工期计算应压缩的时间；（3）选择应缩短持续时间的关键工作（从需增加的费用最少的关键工作开始）；（4）将所选定的关键工作的持续时间压缩到最短，并重新确定计算工期和关键线路。2. H工作从8周延长到12周，L工作从2周延长到3周。对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影响。3.总监理工程师的做法是正确的（1分），即为了保证工程质量，总监理工程师可以进行停工处理（1分）。总监理工程师在下列情况下可以签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工（1分）；（2）为了保证工程质量而需要进行停工处理（1分）；（3）施工出现了安全隐患，总监理工程师认为必要停工以消除隐患（1分）；（4）发生了必须暂时停止施工的紧急事件（1分）；（5）承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理（1分）。4.因在I、J、K、N四项工作中，只有J工作为关键工作，其他三项工作都有大于1周的总时差（1分），所以I、K、N多延长1周不会影响计划工期（1分），只有J工作延长1周，总工期将延长1周（1分）。若将J工作的持续时间缩短1周，只需增加赶工费2万元（1分），小于项目投入使用后的净收益5.6万元（1分）。故让施工单位赶工合理（2分）。案例四、某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元m3，直接费为350元m3，间接费费率为12%，利润率为 1