《相关知识与实务》题库答案.pdf

山东省工程建设项目招标代理人员从业考试 相关知识与实务 题库 二零一四年九月 目录 一 基本建设程序 1 二 工程项目管理 2 三 合同文本及管理 13 四 工程量清单计价规范 22 五 实 务 25 六 案 例 41 总计题量 单选 334 多选 166 总题量 500 1 一 基本建设程序 单选题 001 基本建设是 B 再生产的一种经济活动 A 流动资产 B 固定资产 C 无形资产 D 递延资产 002 以下不能列为企业资产的是 D A 自创的先进工艺 B 企业商标 C 库存楼盘 D 生产用地所有权 003 以下基本建设按照投资的用途 C 不属于生产性建设项目 A 厂房 B 库房 C 全民体育中心 D 厂区道路 004 从施工过程看 以下 D 不是基本建设应有的特点 A 周期长 人财物力消耗多 B 场地流动性 C 生产连续性 周期性 D 不可预见性 005 下列 A 为正式开工时间 A 铁路的土石方工程的开始日期 B 工程地质勘察的日期 C 场地开始平整日期 D 临时设施的施工日期 006 根据 建设工程质量管理条例 建设单位应将 C 文件报县级以上政府建设行政 主管部门审查 未经审查 不得使用 A 可行性研究报告 B 初步设计 C 施工图设计 E 技术设计 多选题 001 下列哪些属于企业资产 ABDE A 流动资产 B 固定资产 C 企业生产用地所有权 D 无形资产 E 递延资产 002 以下哪些不能列为企业资产 DE A 企业贷款 B 商誉 C 生产用地使用权 D 债务 E 财务角度的人力资源 003 从施工过程看 基本建设应具备的特点是 ABD A 周期长 消耗大 B 场地流动性 C 固定性 D 周期性 E 整体性 004 关于正式开工时间 下列说法正确的是 BCE A 临时设施的安装日期 B 不需开槽的以正式打桩的日期 C 公路的以土石方工程的开始日期 D 平整场地的日期 E 第一次正式破土开槽的日期 2 二 工程项目管理 单选题 001 下列 D 不属于直接参与项目的利益相关方 A 投资人 B 项目经理 C 发起人 D 行业组织 002 在项目的利益相关方中 A 有权决定项目是否启动并持续进行 所以既是项目 的 主要决策方 也是项目总体目标的制定者 A 项目的投资人 B 项目经理 C 项目承包商 D 行业组织 003 项目总体管理目标的制定只能由 B 承担 其他的参与方只能在自己的合同与责 任 范围内制定子项目或相应部分的分解管理目标 A 项目经理 B 项目业主 C 项目承包商 D 行业组织 004 根据项目的生命周期理论 在项目的生命周期中资源投入最高的阶段是 C A 开始阶段 B 计划阶段 C 执行与控制阶段 D 结束阶段 005 在项目质量管理中 编制质量计划的主要依据不包括 B A 项目范围 B 项目费用计划 C 项目质量方案 D 技术标准和规划 006 建设项目在一定的约束条件下 以形成固定资产为目标 其约束条件是 C 时 间约束 质量约束 A 技术约束 B 成本约束 C 投资约束 D 管理约束 007 工程项目可以按照管理者的差别划分为建设项目和 C A 设计项目 B 设备采购项目 C 施工项目 D 招标项目 008 按计划管理体制 建设项目可以分为基本建设 A 房地产开发和其他共四个 部分的工程和设施建设 A 技术改造 B 建设改造 C 工程建设 D 工程设计 009 建设项目在一定的约束条件下 以形成固定资产为目标 其约束条件一是投资约束 二是时间约束 三是 B A 技术约束 B 质量约束 C 人力约束 D 政府约束 010 D 是工程建设项目的出资人和项目权益的所有者 承担项目投资的责任和风 险 有权决定项目的功能策划和定位 A 设计方 B 施工方 C 管理咨询方 D 业主 011 工程建设项目的施工任务承担者是 B A 设计方 B 施工方 C 投资方 D 业主 012 D 在项目外部参与项目建设 属于项目的其他利益相关方 A 设计方 B 管理咨询方 C 施工方 D 金融机构 013 作为业主实施项目管理的代表 B 所承担的管理工作是原业主管理工作的一部分 A 设计方 B 管理咨询方 C 施工方 D 承包商 014 工程建设项目设计方在承担工程设计承包合同范围内的工作时 其身份是 C A 管理咨询方 B 施工方 C 承包商 D 咨询服务方 015 具有投资少 风险小 周期短 收益高等项目诉求的利益相关方是 A A 业主 B 管理咨询方 C 设计方 D 施工方 016 管理咨询方提供施工期管理服务时 其介入的确况是 C A 业主在项目决策阶段委托管理咨询方介入项目管理 3 B 业主在项目的工程设计与计划阶段委托管理咨询方介入项目管理 C 业主在施工图设计完全完成后委托管理咨询方介入管理 D 业主仅委托管理咨询方编制可行性报告 技术评估 招标代理 编制标底等专业性的管理 咨询工作 017 下列关于工程建设项目传统管理模式的说法 不正确的是 C A 业主只进行一次施工招标并与一个施工单位签订施工总承包合同 B 该模式管理的技术基础是线性顺序法 所以具有该方法固有的缺陷 即耗时较长 C 国外在工地现场多采用委托施工监理的方式 国内则采取管理公司派出驻地工程师的方式 D 该模式工作界面清晰 特别适用于项目各个阶段需要严格逐步审批的确况 018 下列各项中 不属于委托代理式管理模式特点的是 C A 项目管理公司与业主的关系是委托代理关系 B 项目管理公司承担了相当部分重要专业分包工程的建造管理工作 C 项目管理公司在重大事项上有决策权 D 在代理型委托项目管理方式下 项目管理公司需要按委托管理合同的约方承担实现管理目 标的责任 并在违约情况下承担以管理费为基数的相应经济赔偿责任 019 业主方项目管理的任务中 B 任务为项目管理中的最重要任务 A 合同管理 B 安全管理 C 投资管理 D 质量管理 020 业主方项目管理服务于业主的利益 其项目管理的目标不包括以下哪一条 A A 管理目标 B 投资目标 C 进度目标 D 质量目标 021 以下哪一项不是传统模式的缺点 A A 分项招标可能会导致承包商费用较高 B 工程项目周期较长 监理工程师对项目的工期不易控制 C 不易控制工程总投资 变更时容易引起较多的索赔 D 在出现质量事故时设计和施工双方容易互相推诿责任 022 在工程项目管理模式中 BOT 是经常被人们提及的一种模式 其含义是 B A 建造 拥有 移交 B 建造 运营 移交 C 租赁 拥有 移交 D 租赁 运营 移交 023 下列不属于 BOT 方式特点的是 D A 是一种有限追索权的项目融资方式 B 贷款人只需承担有限的责任和义务 C 债权人只能在一个规定的范围 时间和金额上对项目发起人实现追索 不能追索到项目 以外或相关担保以外的资产 D 因设计由承包商负责 减少了索赔 024 工程总承包企业按照合同约定 承担工程项目的设计 采购 施工 试运行服务等 工作 并对承包工程的质量 安全 工期造价全面负责的模式是 B A 设计施工总承包 B EPC 总承包 C CM 总承包 D 三角承包 025 下列哪一项不属于 BOT 方式的优点 C A 可以政府在直接投资中的财务负担 因此避免了政府的债务风险 B 当国外的工程承担 BOT 项目时 可以带来先进的技术和管理经验等 从而有利于本国 承包商的成长 C 项目收益的确定性较大 D 可以促进那些急需建设但政府无力投资的基础建设项目提前建成并发挥作用 026 以下哪一项属于 CM 模式的缺点 A A 分项招标可能导致承包商费用较高 4 B 如果业主提出变更 代价非常大 C 涉及的参与方较多 合同关系很复杂 因此需要很高的项目管理水平 D 项目规模大 投资额高 建设和经营期限长 涉及各方的风险因素较复杂 027 建设工程总承包方作为项目建设的一个参与方 其项目管理的目标包括 C 总 承包方的成本目标 项目的进度目标和项目的质量目标 A 项目的总投资目标 B 项目的设计目标 C 项目的安全目标 D 项目的信息目标 028 工程设计质量管理工作的具体内容不包括 C A 安排施工图的强制性审查 B 组织安排编制工程量清单及施工图预算 确保预算准确且不超过给定的投资控制指标及浮 动的限度 C 作出技术设计的具体工作安排 D 组织全部施工图的质量审查 最大限度地减少各专业施工图纸的错 漏 碰 缺 029 关于项目施工阶段业主的管理工作进度控制 下列描述不正确的是 C A 根据项目进度总控制计划 在各专业施工与供货招标文件中明确相应的工期日标 B 编制各招标文件和合同文件中有关进度的条款 设置逾期处罚及补救办法 C 分析各投标单位的投标报价 必要时安排清标 D 根据情况及时调整项目进度总控制计划 030 在工程建设项目管理实施方式中 在业主方常年进行工程建设项目投资 拥有稳定 的专业化的工程项目管理机构 具有所投资项目的管理经验与能力的确况下 业主方最好的 管理实施方式是 B A 业主方委托专业管理咨询单位代理管理 B 业主自设管理机构实施管理 C 业主方与管理咨询单位的一体化项目管理 D 由专业项目管理单位进行承包 031 政府将拟定的一些城市基础设施工程项目交由专业的投资人投资建设 并在项目建 成后授之若干年的特许经营权 使其通过运营收回工程投资与收益 其中投资人为私人 企 业 的 采用 D 方式 A PPP B DBB C EPC D BOT 032 项目的 A 对质量 成本和进度负有全责 是项目监理工作的主要责任人 A 总监理工程师 B 业主 C 项目经理 D 项目咨询方 033 工程建设项目的各参与方中 监理单位受聘于 C A 政府建设行政主管部门 B 行业主管部门 C 业主 D 承包商 034 组织内部较为稳定的相互关系和联系方式 称为 D A 组织目标 B 组织责任 C 组织效应 D 组织结构 035 施工项目是施工承包企业对一定的建筑产品的施工过程及最终成果 施工项目的范 围是由 D 界定 A 业主方 B 施工方 C 政府管理部门 D 工程承包合同 036 以下四类项目管理的内在风险中 从客户的角度出发 D 如果管理不善 会产生 最为深远的影响 A 范围风险 B 进度风险 C 成本风险 D 质量风险 037 当 C 时候 需要制定附加风险应对措施 A WBS 发生变化 B 成本基准计划发生变化 C 预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D 项目计划于更新 038 以下各项关于规避风险的陈述 C 是不正确的 A 关心消除引起风险的元素 B 包括决定不对风险过高的项目进行投标 5 C 风险倘若发生 就接受后果 D 当客户最有优势降低风险时 将风险遗留给客户 039 风险应对措施可分为 D A 技术 市场营销 财务 人为 B 识别 量化 应对措施编制 应对措施控制 C 规避 转移 降低 接受 D 规避 自留 控制 转移 040 风险评分衡量的是 B A 预测的可变性 B 风险概率和影响的后果 C 进度和成本后果的范围 D 风险事件降低的货币价值 041 最终负责确定和管理项目风险的是 D A 项目发起人 B 经理 C 团队 D 经理和项目发起人 042 确定风险的承受度是用以 A A 协助团队对项目的风险程序分级 B 协助项目经理估计项目 C 协助团队安排项目进度 D 协助管理层了解其他经理是如何参与项目的 043 不属于风险的基本性质的是 D A 不确定性 B 可变性 C 相列性 D 总体性 044 纯粹风险导致的结果是 C A 损失 B 无损失 C 损失或没损失 D 获利 045 下列哪项不是项目风险管理的目的 B A 识别可能影响项目范围 质量 进度和费用的因素 B 为所有的已识别风险制定风险应对 C 保障项目的顺利进行 D 通过影响能够被控制的项目因素而减轻风险影响 046 风险识别的依据有 A A 风险管理计划 B 项目风险发现形势估价 C 风险规避计划 D 风险估价计划 047 项目风险管理的基础是 A A 风险识别 B 调查研究 C 风险估计 D 风险规划 048 建设工程施工中为解决施工人员的意外伤亡事件 经常采用 B A 风险自留 B 风险转移 C 风险控制 D 风险等待 049 风险处理技术中最简单的一种方法是 A A 风险自留 B 风险控制 C 风险避免 D 风险转移 050 技术风险规划的核心是 D A 定义项目组 B 确定风险管理计划 C 定义行动方案 D 确定风险基线 051 在工程项目管理过程中 施工方正式的进度管理工作一般开始于 D A 项目最初的决策阶段 B 工程设计与计划阶段后 C 参加施工投标之时 D 签署施工承包合同之日 052 A 是项目唯一的全过程的参与者 A 业主 B 管理咨询方 C 设计方 D 施工方 053 项目进度管理应实行 D A 业主管理 B 咨询管理方管理 C 项目管理部经理管理 D 全员管理 054 关键路径上的活动称为关键活动 关键路径的节点称为关键点 当计划工期等于计 6 算工期时 关键活动的总时差为 C A 最小 B 最大 C 0 D 1 055 关于网络图绘制的基本规则 下列说法不正确的是 D A 网络图的流向一般是从左向右 B 节点代表事件 C 一项工作必须等到与它相连的所有紧前工作结束后才能开始 D 网络图中可以出现循环回路 056 下列流水参数中属于空间参数的是 D A 流水节拍 B 流水步距 C 施工过程数 D 施工段数 057 工程分为 A B C 三个施工过程 每个施工过程分五个施工段 它们的流水节拍 分别 为 tA 2 天 tB 6 天 tC 4 天 且某些施工过程可安排若干个班组施工 则该工程可 组织 B A 等节奏流水施工 B 有节奏流水施工 C 无节奏流水施工 D 非节奏流水施工 058 某分部工程划分为 4 个施工过程 5 个施工段进行施工 流水节拍均为 4 天 组织 有节 奏流水施工 则流水施工的工期为 C 天 A 40 B 30 C 32 D 36 059 利用工作的自由时差 其结果是 A A 不会影响紧后工作 也不会影响工期 B 不会影响紧后工作 但会影响工期 C 会影响紧后工作 但不会影响工期 D 会影响紧后工作和工期 060 下列 A 说法是错误的 A 总时差为零的工作是关键工作 B 由关键工作组成的线路是关键线路 C 总时差为零 自由时差一定为零 D 自由时差是局部时差 总时差是线路性时差 061 双代号网络图中的虚工作 C A 即消耗时间 又消耗资源 B 只消耗时间 不消耗资源 C 既不消耗时间 又不消资源 D 不消髦时间 又消耗资源 062 在双代号网络计划中 节点的最迟时间是以该节点为 B A 完成节点的工作的最早完成时间 B 开始节点的工作的最早开始时间 C 完成节点的工作的最迟完成时间 D 开始节点的工作的最迟开始时间 063 双代号网络计划中 B 表示前面工作的结束和后面工作的开始 A 起始节点 B 中间节点 C 终止节点 D 虚拟节点 064 在时标网络计划中 波折线 表示 C A 工作持续时间 B 虚工作 C 前后工作时间间隔 D 总时差 065 建设工程质量的特性中 在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力 是 指工程的 C A 耐久性 B 安全性 C 可靠性 D 适用性 066 质量管理的基本模式不包括 D A 策划 B 实施 C 检查 D 反馈 067 下列关于项目质量管理与质量控制关系的说法正确的是 C A 质量管理是质量控制的一部分 B 质量管理包括作业技术活动和管理活动 C 质量控制是质量管理的一部分而不是全部 D 质量管理是质量控制的一部分而不是全部 068 关于工程建设项目的质量目标 下列叙述有误的是 C A 质量目标是质量管理的基本目的 7 B 目标的制定应该充分考虑上述建设工程项目质量的影响因素 C 工程项目质量控制应围绕着致力于满足监理要求的质量目标而展开 D 工程建设项目的质量目标 是业主建设意图通过项目策划提出的 069 有关工程建设项目设计质量控制的内容 下列叙述错误的是 D A 执行国家建设法律法规和各项技术标准 B 保证勘察 设计方案满足业主提出的各项功能要求 C 勘察 设计文件中选用的建筑材料应当注明规格 型号 性能等技术指标 D 设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及监理师 建造师的执业印章 070 运用施工全过程的质量监督管理和决策 保证竣工项目达到工程合同所确定的质量 标准属于 A 的施工质量控制目标 A 建设单位 B 勘察单位 C 施工单位 D 设计单位 071 工程建设项目施工质量计划的编制主体是 C A 建设单位 B 咨询单位 C 施工单位 D 监理单位 072 下列各项中 不属于工程建设项目施工单位的施工质量控制内容的是 B A 工程项目承接 B 控制设计变更质量 C 资源采购 D 质量回访及保修 073 建设工程的保修期 应从 C 之日算起 A 工程竣工 B 竣工验收 C 竣工验收合格 D 工程投入使用 074 下列各项中 D 不属于工程建设项目质量验收实施主体 A 施工单位 B 监理单位 C 设计单位 D 建设行政主管部门 075 下列关于工程质量验收程序与组织的表述 正确的有 D A 施工单位在隐蔽工程隐蔽后通知建设单位 或工程监理单位 进行验收 B 检验批 分部分项工程完成直接通知建设单位 或工程监理单位 验收 C 单位工程完工 施工单位自行组织内部检查 评定 无须向建设单位提交验收申请 D 市政基础设施工程验收合格后 需在规定时间内 将验收文件报政府管理部门备案 076 下列各项不属于建设工程施工质量检查评定验收的基本内容及方法的是 A A 分部分项工程内容的详细检查 B 分部分项工程内容的抽样检查 C 施工质量保证资料的检查 D 工程外观质量的检查和确认 077 工程建设项目职业健康安全管理的目的是 A A 保护施工生产者和相关人员的健康与安全 B 充分体现节能减排的社会责任 C 控制作业现场的各种环境因素对环境的污染和危害 D 使社会的经济发展与人类的生存环境相协调 078 工程建设项目施工安全管理的方针是 C A 实时监控 预防为主 B 以人为本 自我控制 C 安全第一 预防为主 D 责任到人 预防为主 079 直接影响工程建设项目环境的主要因素是 C A 施工准备 B 施工验收 C 施工过程 D 竣工验收 080 质量 职业健康安全和环境一体化管理体系不包括 B A 一体化管理方针目标 B 一体化的措施 C 实现方针目标的相互作用的要素 D 实现方针目标的相互关联的要素 081 在质量管理体系 环境与职业健康安全管理体系认证程序中 认证证书有效期为 C 年 A 1 B 2 C 3 D 4 082 建设工程质量的特性中 工程满足使用目的的各种性能 包括 理化性能 结构 8 性能 使用性能 外观性能等 是指工程的 A A 适用性 B 安全性 C 可靠性 D 耐久性 083 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制 也就是在工程质 量控制中应坚持 D 的原则 A 质量标准 B 以人为核心 C 质量第一 D 以预防为主 084 B 的质量控制 属于外部的 纵向的控制 A 业主的质量控制 B 政府监督机构的质量控制 C 承建商的质量控制 D 监理的质量控制 085 我国目前使用双轨制并行的计价依据 具体是指 A A 定额计价依据和工程量清单计价依据 B 投标报价依据和工程量清单计价依据 C 定额计价依据和投标报价依据 D 总投资计价依据和定额计价依据 086 关于工程建设定额计价 下列说法不正确的是 C A 工程建设定额的种类多 层次多 B 通过颁布统一的计价定额或指标 对工程建设项目投资进行有计划的管理 C 工程建设按生产要素分为劳动定额 材料消耗定额 企业生产定额 D 定额计价是我国采用的一种与计划经济相适应的工程造价管理制度 087 项目规模确定中需考虑的首要因素是 D A 环境因素 B 人为因素 C 技术因素 D 市场因素 088 工程项目设计概算审查过程中 对总概算投资超过批准投资估算 D 以上的 应查 明原因 重新上报审批 A 5 B 6 C 8 D 10 089 工程建设项目招投标中 招标人自行供应材料的 按招标人供应材料价值的 A 计 算总承包服务费 A 1 B 2 C 3 D 4 090 不属于招标控制价的编制依据的是 D A 招标文件商务条款 B 施工图纸 工程量计量规则 C 现场环境资料 D 企业定额 091 不属于投标报价的编制要点的是 D A 反映招标单位提供的设计图纸 工程量清单及有关的技术说明书等要求内容 B 考虑地方现行材料预算价格 采购地点及供应方式等 C 符合企业内部制定的有关取费 价格等的规定 标准 D 对工程量清单开列的工程数量和综合的工程内容可进行适当更改 增减 092 A 是指一个工程项目的投资报价 在总价基本确定后 如何调整内部各个项目 的报价 以期既不提高总价 不影响中标 又能在结算时得到更理想的经济效益 A 不平衡报价法 B 计日工单价的报价 C 多方案报价法 D 无利润报价 093 下列关于工程预付款的计算与支付的阐述 错误的是 C A 包工包料工程的预付同约定拨付 原则上预付比例不低于合同金额的 10 不高于合同 金额的 30 对重大工程项目 按年度工程计划逐年预付 B 在具备施工条件的前提下 发包人应在双方签订合同后的 1 个月内或不迟于约定的开工日 期前的 7 天内预付工程款 C 在具备施工条件的前提下 发包人收到预付通知后仍不按要求预付 承包人可在发出通知 15 天后停止施工 发包人应从约定应付款之日起向承包人支付应付款的利息 D 发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质 到了工程实施后 随着工程所需主 要材料储备的逐步减少 应以抵充工程价款的方式陆续扣回 9 094 在工程竣工价款结算中 发包人应在收到竣工结算报告及完整的结算资料申请后 C 天内支付结算款 到期没有支付的应承担违约责任 A 5 B 10 C 15 D 20 095 下列各项不属于工程项目竣工决算内容的是 D A 竣工财务决算说明书 B 竣工财务决算报表 C 工程竣 工造价对比分析 D 工程竣工计划对比分析 096 关于工程项目竣工后保修费用处理 下列说法错误的是 C A 由承包人未按施工质量验收规范 设计文件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺 陷所产生的工程质量保修 应当由承包人负责修理并承担经济责任 B 由承包人采购的建筑材料 建筑构配件 设备等不符合质量要求 进入现场使用造成质量 问题的 应由承包人负责修理并承担经济责任 C 由设计人造成的质量缺陷当由承包人进行修理时 费用数额应按合同约定 通过发包人向 设计人索赔 不足部分由承包人补贴 D 不可抗力造成的质量缺陷不属于规定的保修范围 所以由于地震 洪水 台风等不可抗力 原因造成损坏 承包人不承担经济责任 097 施工图预算审查工程量时 下列情况描述正确的是 C A 屋面保温层的工程量按屋面层的建筑面积 含不做保温层的挑檐部分 乘以保温层的平 均厚度 B 卷材屋面工程量与屋面找平层工程量相等 C 烟囱和水塔脚手架以面积计算工程量 D 室内给水管道应扣除阀门 接头零件所占的长度 也应扣除温升设备 浴盆 卫生盆 冲洗水箱 淋浴器等 本身所附带的管道长度 098 建设项目总投资 工程项目造价 含固定资产投资和流动资产投资两部分 其中固 定资产投资与 C 在量上相等 A 建筑安装工程费用 B 建筑安装工程费用和工程建设其他费用 C 建设项目的工程造价 D 直接费 间接费 利润和税金的总和 099 下列费用属于直接费的是 B A 管理人员工资 B 挖掘机司机的工资 C 税金 D 劳动保险费 多选题 001 下列选项中 属于项目管理方案的特点的有 ACDE A 预见性 B 广泛性 C 针对性 D 操作性 E 指令性 002 项目的含义是广泛的 按照一次性任务性质的不同 项目可分为科技项目 工业投 资项目 农业开发项目 工程建设项目等 如果去掉项目的具体内容 他们用具有以下哪些 共同基本特征 AB A 项目的一次性 B 项目的整体性 C 项目目标的明确性 D 项目的寿命周期性 003 保障组织效果的基本原理 通常包括 ABD A 有用性原理 B 相关性原理 C 调控性原理 D 能动性原理 004 建设项目的周期可分为那几个阶段 BCD A 立项阶段 B 决策阶段 C 实施阶段 D 建成后的使用阶段 005 工程项目的参与方包括 ABCDE A 业主 B 管理咨询方 C 建设行政主管部门 D 设计方 E 施工方 10 006 业主方项目管理的任务包括 BC A 安全管理 投资管理 合同管理 B 进度控制 质量控制 安全管理 C 合同管理 成本控制 质量控制 D 组织与协调 信息管理 投资管理 007 以下哪些方式属于建设项目承发包方式 ABC A 传统的项目管理方式 DBB B CM 管理方式 C 设计 建造 管理方式 DBM D 设计 建造方式 DB E 设计 管理方式 DM 008 以下关于传统的项目管理方式说法正确的是 ABC A 在国内应用广泛 管理方法较为成熟 各方都对有关程序熟悉 B 业主可自由选择监理人员监理工程 C 可采用各方均熟悉的标准合同文本 有利于合同管理和风险管理 D 如果业主提出变更 则十分困难 代价也比较大 009 下列情况中 可以采用业主方自设管理机构实施管理方式的有 ABE A 业主方常年进行工程建设项目投资 拥有稳定的专业化的工程项目管理机构 具有所投资 项目的管理经验与能力 B 投资项目较小 周期很短而较难委托专业项目管理 C 业主设有较小的管理机构 投资项目较大 周期很长 D 业主具有项目管理能力 管理经验较少 E 因保密等特殊情况 010 建筑法 规定 从事建筑活动的建筑施工企业 勘察单位 设计单位和工程监理 单位 应具备的条件有 BCDE A 有三年以上本行业资历 B 有符合国家规定的注册资本 C 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 D 有从事相关建筑活动所应有的技术装备 E 法律 行政法规规定的其他条件 011 工程勘察资质包含 CDE 专业资质 A 工程地质勘察 B 给排水 C 水文地质勘察 D 工程测量 E 岩土工程 012 施工监理过程是与施工过程对应的一种工程项目管理活动 其内容主要包括 ABCE A 协助业主选择承包人 B 技术监督和检查 C 施工管理 D 融资管理 E 信息资料管理 013 风险管理的主要内容为 ABD A 风险识别 B 风险评估 C 风险评价 D 风险处置 E 风险回避 014 工程建设项目风险识别的常用方法 BCD A 工作分解结构法 B 故障树法 C 专家调查法 D 幕景分析方法 E 算术平均数法 015 工程建设项目常用的风险估计方法有 ABC A 故障树法 B 蒙特卡罗法 C 影响图法 D 排列图法 E 直方图法 016 工程建设项目常用的风险评价工具有 ABC A 层次分析法 B 等风险图法 C 模糊数学法 D 排列图法 E 直方图法 017 工程建设项目风险处置工具有 ABC A 风险回避 B 风险转移 C 风险减轻 D 风险自留 E 风险消除 018 从风险产生的原因性质可以将风险分成 ABCD A 自然风险 B 政治风险 C 经济风险 D 技术风险 E 管理风险 019 按工程建设项目可以分成阶段的风险管理 ABD 11 A 项目决策阶段的风险管理 B 项目设计阶段的风险管理 C 项目施工前准备阶段的风险管理 D 项目施工阶段的风险管理 E 项目竣工验收阶段的风险管理 020 项目融资风险分为 ABC A 信用风险 B 建设开发风险 C 金融风险 D 管理风险 E 组织风险 021 下列方法中 属于网络计划技术的有 ABC A 计划评审技术 B 关键路径法 C 横道图 D 管理软件 E 因素分析法 022 流水作业参数主要包括 ABC A 工艺参数 B 空间参数 C 时间参数 D 组织参数 023 有节奏流水施工的主要特点有 ABE A 同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等 B 不同施工过程间的流水节拍不一定相等 C 不同施工过程间的流水节拍相等 D 流水步距为最小节拍的整数倍数 E 各施工过程的流水节拍均为最小节拍的整数倍数 024 业主工程项目质量控制包括 ABDE 阶段 A 投资决策 B 勘察设计 C 招标投标 D 施工安装 E 竣工验收 025 施工质量控制的过程包括 ABC A 施工准备 B 施工验收质量控制 C 施工过程 D 施工生产活动 E 工程功能检测 026 工程建设项目质量验收不符合要求时 要采取一定的处理方法 下列处理方式正确 的有 ABCE A 勘察 设计成果存在缺陷时 应根据规定及时实施完善 B 返工或更换设备的工程 必须重新检查验收 C 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的工程应予以验收 D 经返修或加固处理的工程局部尺寸等不符合设计要求的工程严禁通过验收 E 经返修和加固后仍不能满足使用要求的工程严禁通过验收 027 下列属于质量管理体系 环境与职业健康安全管理体系认证和保持的步骤的有 ABDE A 企业向认证机构提交申请书 B 签订认证合同 C 制定审核措施和方案 D 现场认证审核 E 指定审核小组 开展文件预审 028 质量控制的方法包括 BCE A 统计调查表法 B 分层法 C 排列图法 D 因果分析图法 E 直方图法 029 在工程项目建设投资中 工程费用由 CDE 组成 A 土地使用费 B 基本预备费 C 建筑工程费 D 安装工程费 E 设备及工器具购置费 030 建筑安装工程造价的内容主要包括 ABCE A 直接费 B 间接费 C 利润 D 利息 E 税金 031 在项目建设过程中 项目的控制目标有 BCD A 投资估算 B 投资控制 C 质量控制 D 进度控制 E 投资对象 032 下列各项属于建设地区选择中要充分考虑的因素的有 ACDE A 要综合考虑气象 地质 水文等建厂的自然条件 B 充分考虑上层决策者的倾向性想法 C 要符合国民经济发展战略规划 国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求 D 要充分考虑劳动力来源 生活环境 协作 施工力量 风俗文化等社会环境因素的影响 12 E 要根据项目的特点和需要 充分考虑原材料条件 能源条件 水源条件 各地区对项目产 品需求及运输条件等 033 下列各项属于建设工程项目投标报价策略的有 ABE A 多方案报价 B 不平衡报价 C 计月工单价的报价 D 计日工单价的报价 E 无利润报价 034 合同选择时应考虑的因素有 ABCD A 项目规模和工期长短 B 项目的单项工程的明确程度 C 项目准备时间的长短 D 项目的外部环境因素 E 项目的实施细节 035 工程建设项目合同管理过程中 变更后合同价款的确定方法有 BDE A 合同中已有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格乘当时造价系数计算 变更合同价 款 B 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由承包人或发包人提出适当的变更价格 经双 确认后执行 C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格 由工程师提出适当的变更价格 经业主确认后 执行 D 合同中已有适用于变更工程的价格 按合同已有的价格计算 变更合同价款 E 合同中只有类似于变更工程的价格 可以参照此价格确定变更价格 变更合同价款 036 工程项目施工阶段 暂估价的实际开支 ACD A 依法不需要招标的材料和工程设备 承包人报样 工程师认可价格 B 依法需要招标的材料和工程设备 承包人报样 工程师认可价格 C 依法不需要招标的专业工程 按照变更计价处理 D 依法必须招标的材料 工程设备和专业工程 合同当事人共同招标确定 E 依法不需要招标的材料 工程设备和专业工程 合同当事人共同招标确定 037 下列关于工程竣工结算审查时限的描述 正确的有 ABD A 工程竣工报告金额在 500 万元以下的 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天内进行审查 B 工程竣工报告金额在 500 2000 万元之间的 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料 之日起 30 天内进行审查 C 工程竣工报告金额在 2000 5000 万元之间的 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料 之日起 40 天内进行审查 D 工程竣工报告金额在 2000 5000 万元之间的 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料 之日起 45 天内进行审查 E 工程竣工报告金额在 5000 万元以上的 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日 起 50 天内进行审查 038 建筑安装工程费用包括 ABDE A 直接费 B 间接费 C 预备费 D 利润 E 税金 039 建筑安装工程措施费包括 ACE A 环境保护费 B 工程排污费 C 安全文明施工 D 社会保障费 E 夜间施工 040 机械台班综合单价包括 BCD A 车船使用税及保险费 B 经常修理费 C 折旧费 D 大修理费 E 运输损耗费 13 三 合同文本及管理 单选题 001 B 是出卖人转移标的物所有权于买受人 买受人支付价款的合同 A 委托合同 B 买卖合同 C 建设工程合同 D 咨询服务合同 002 承包商可将中标项目的一部分专业工程内容发包给专业分包商 由此而在总承包商 与分包商之间签订的合同属于 A A 专业分包合同 B 转包合同 C 劳务分包合同 D 联合承包合同 003 关于合同主体在实践中的存在形式 下列说法不正确的是 D A 合同主体可以是形成雇佣关系任何一类项目参与方 B 合同主体可以是为本工程建设项目成立的项目联台体 C 在一个合同中可能出现多个主体 D 我国的合同法不允许多方签订同一合同 004 工程建设项目合同订立过程中 选用合同条款应保证业主对工程的控制权 控制权 不包括 C A 工程变更权 B 进度计划审批权 C 合同双方风险的分配权 D 质量的绝对检查权 005 C 是合同谈判中的核心问题 也是双方争取的关键 A 合同条件 B 工程环境 C 合同价格 D 合同实施方案 006 合同当事人在订立合同过程中 因违反法律规定 违背诚实信用原则 致使合同未 能成立 并给对方造成损失而应承担的损失赔偿责任指的是 B A 违约责任 B 缔约过失责任 C 无效免责条款 D 履行不当 007 在工程项目招标投标活动中 招标人发出中标通知书即为 B A 要约 B 承诺 C 要约邀请 D 保证 008 关于合同成立的地点的规定 下列说法不正确的是 B A 采用数据电文形式订立合同的 收件人的主营业地点为合同成立的地点 B 承诺生效的地点和合同成立的地点应不同 C 当事人采用合同书形式订立合同的 双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点 D 当事人约定了合同成立地点的 约定的地点为合同成立的地点 009 A 是指国家公证机关根据当事人双方的申请 依法对合同的真实性与合法性进 行 审查并予以确认的一种法律制度 A 合同公证 B 合同鉴证 C 合同见证 D 合同备案 010 关于合同公证 下列说法不正确的是 C A 合同公证一般实行自愿公正原则 B 当事人申请公证 应当亲自到公证机关提出书面或口头申请 C 公证机关进行公证的依据是合同 D 经过公证的合同 其法律效力高于经过鉴证的合同 011 建设工程 B 合同是指根据建设工程的要求 对建设工程所需的技术 经济 资 源 环境等条件进行综合分析 论证 编制建设工程设计文件的协议 A 勘察 B 设计 C 施工 D 咨询和监理 012 下列条件中 不属于建设工程咨询和监理的合同专用条件的是 D A 合同适用的法律及监理依据 B 咨询 监理范围和监理工作内容 C 外部条 件包括的内容 D 咨询 监理人的义务 责任和权利 14 013 关于双方合同关系的协调和处理 下列说法不正确的是 B A 自合同签字之日起生效 B 以通用条件中确定的咨询 监理准备工作开始和完成时间 C 任何一方申请并经双方书面同意时 可对合同进行变更 D 当事人一方要求变更或解除合同时 应当在 42 天前通知对方 014 下列关于咨询 监理合同有效期的说法正确的是 C A 在合同双方商定的日历有效期基础上 咨询 监理合同的有效期及咨询 监理人的责任期 以约定的日历天数为准 B 在合同双方商定的日历有效期基础上 咨询 监理合同的有效期及咨询 监理人的责任期 以合同约定的日历天数为准 C 在合同双方商定的日历有效期基础上 咨询 监理合同的有效期及咨询 监理人的责任期 是以咨询 监理人是否完成了包括额外和附加工作的义务来判断 D 在合同双方商定的日历有效期基础上 咨询 监理合同的有效期及咨询 监理人的责任期 根据实际完成情况而定 015 建设工程咨询 监理合同在 D 情况下 本合同即告终 止 A 咨询 监理人向委托人办理完竣工或工程移交手续后 B 承包人和委托人已签订工程保修合同后 C 咨询 监理人在收到咨询 监理酬金尾款结清后 D 咨询 监理人向委托人办理完竣工或工程移交手续 承包人和委托人已签订工程保修合同 咨询 监理人在收到咨询 监理酬金尾款结清后 016 A 是指缔约一方为了保证合同的履行 在订立合同前向对方给付一定数额的货 币 的担保形式 A 定金 B 留置 C 抵押 D 质押 017 C 是指保证人以自己的名义作为一方当事人的关系人 向另一方当事人作履行 合 同的担保的一种方式 A 定金 B 留置 C 保证 D 质押 018 A 是合同当事人一方用自己或第三方财物为另一方当事人提供清偿债务的担保 的 行为 A 抵押 B 质押 C 留置 D 投标保证金 019 一般将权利凭证交付质押人的担保是 A A 权利质押 B 抵押 C 动态质押 D 留置 020 D 是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保 A 银行保函 B 保留金 C 履约担保书 D 履约担保 021 工程招标项目履约担保采用履约担保书形式的 其金额一般为合同金额的 A A 5 10 B1O 30 C 25 45 D 30 50 022 下列选项中 不属于 FIDIC 合同条件的基本特点的是 B A 国际性 广泛的适用性和权威性 B 合同文本更新后 老的合同文本不再适用 C 强化了工程师的作用 D 程序严谨 易于操作 023 工程建设项目合同管理的目的是 A 通过自身在工程建设项目合同履行过程中所进 行的计划 组织 指挥 监督和协调等工作 确保合同载明的项目相关目标最终得以实现 A 业主或发包方 B 设计方 C 监理方 D 施工方 024 以下担保方式中 C 必须依法行事 不能通过合同约定产生 A 保证 B 抵押 C 留置 D 定金 025 定金作为设计合同担保方式时 定金 B 有约束力 15 A 仅对提供担保的第三方 B 对当事人双方 C 仅对接受定金的设计单位 D 仅对委托人 026 为了调整债务人 担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是 D A 保险法 B 抵押法 C 定金法 D 担保法 027 当事人以土地使用权抵押的 抵押合同自 B 之日起生效 A 签订 B 登记 C 履行 D 主合同生效 C 抵押人所有的房屋 D 有争议的财产 028 保险合同中的保险人对于 C 事故造成的财产或人身损失赔偿保险金 A 一切 B 偶然 C 合同约定 D 自然 029 公证机关进行公证的依据是 B 这是自愿原则的体现 A 公证协议 B 当事人的申请 C 行政法律规定 D 法律规定 030 下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是 B A 公证一般实行自愿申请原则 鉴证反之 B 鉴证属于行政管理行为 公证则属于司法行政行为 C 公证与鉴证的效力等同 D 公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力 031 合同一方当事人的法定代表人变更后 原法定代表人签订的合同将 A A 仍然有效 B 自行终止 C 合同无效 D 双方重新协商另签合同 032 按照法律规定 不能成为建筑施工合同的担保人的是 C A 贸易公司 B 建筑公司 C 建设主管部门 D 银行 033 当事人行使不安抗辩权的法律效果是 D A 终止合同 B 解除合同 C 恢复履行合同 D 中止履行合同 034 当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时 违约方 D A 可拒绝赔偿 B 不得提出异议 C 可中止履行义务 D 可要求仲裁机构予以适当减少 035 按照市场行情约定价格的合同 合同履行时市场行情发生波动 则 C A 价格上涨按原价格执行 价格下降按新价格执行 B 价格下降按原价格执行 价格上涨按新价格执行 C 无论上涨还是下降均按新价格执行 D 无论上涨还是下降均按原合同价格执行 036 合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括 D A 无仲裁协议 B 裁决所根据的证据无效 C 裁决中有受贿行为 D 裁决对当事人不利 037 债权人的 B 是指因债务人怠于行使其到期债权 对债权人造成损害 债权人可 以 向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权 A 撤销权 B 代位权 C 先履行抗辩权 D 后履行抗辩权 038 仲裁应当 B 进行 A 不开庭 B 开庭但不公开 C 公开开庭 D 书面审理 当事人不出庭 039 双方恶意串通 损害国家或者第三人利益的合同 应当采取 C 的措施 A 将财产返还给对方 B 赔偿损失 C 继续履行 D 追缴财产 040 合同生效应当具备的条件不包括 D A 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B 意思表示真实 C 不违反法律或者社会公共利益 D 必须采用一定的合同形式 041 合同生效后 当事人发现合同对质量的约定不明确 首先应当采用 A 确定价款 16 A 补充协议 B 合同有关条款 C 交易习惯 D 按照通常标准 042 某建设工程施工合同 在施工任务完成后 由于发包人拖欠工程款而发生纠纷 但 双方一直没有签订书面合同 此时应当 C A 认定合同有效 B 认定合同无效 C 认定合同成立 D 认定合同不成立 043 某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定 在履行合同时 发现某 部分工程价款约定不明 则应 D A 按照履行合同时 工程所在地的市场价格结算 B 按照履行合同时 国家造价管理部门发布的价格支付 C 按照订立合同时 发包人所在地的市场价格支付 D 按照订立合同时 工程所在地的市场价格结算 044 某公司与他人订立合同后 分为 A B 两企业 某公司未告知他人的情况下 他人 有权 D A 解除合同 B 撤销合同 C 将标的物提存 D 要求 A B 两企业对合同承担连带责任 045 如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致 应以 D 为准 A 招标文件中的规定 B 现场考察时招标单位的口头解释 C 招标单位在会议上的口头解答 D 发给每个投标人的书面质疑解答文件 046 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以 D A 决定中标人 B 作为评标委员 C 参加定标投票 D 参加开标会 047 招标单位在评标委员会中人员不得超过 1 3 其他人员来自 D A 上级行政部门 B 监理单位 C 招标单位的董事会 D 依法成立的专家库中的技术 经济等方面的专家 048 对一个邀请招标的工程 参加投标的单位不得少于 B A 2 家 B 3 家 C 5 家 D