2012年 小型项目管理师试卷.doc

2012年 小型项目管理师试卷注意：1本试卷岗位代码为“9”，专业代码为“0”，请考生务必将此代码分别填涂在答题卡“岗位 代码”、“专业代码”相应的栏目内，否则，无法评分。 2指定用笔：答题卡涂黑用2B铅笔。 3必须使用指定用笔作答。使用非指定用笔的答题无效。答题卡填涂如有改动。必须用 橡皮擦净痕迹，以免电脑阅卷时误读。 4。本卷均为客观题，分专业基础知识和专业管理实务两个部分，总分150分。考试时 间为3小时。 5本试卷全卷连续编号。请按题型指导语选择正确答案，并按题号在答题卡上将所选选 项对应的字母用2B铅笔涂黑。 6在试卷上作答无效。 7草稿纸不再另发，可以用试卷作草稿纸。第一部分 专业基础知识(共60分)一、单项选择题(以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的，请将其选出。并在答题卡 上将对应题号后的相应字母涂黑。每题05分。共20分)1，下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是( C )。 A投标人以低于成本的报价竞标 B招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 C投标人以高于成本10以上的报价竞标 D投标人之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标2某建设单位于2010年3月20日领到工程施工许可证后，因故不能按规定期限开工而申请 延期，通过申请延期所持工程施工许可证的有效期最迟可延长到2010年( C )为止。 A7月19日 B8月19日 C9月19日 D12月19日3某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由( B )组织专题 技术论证，并报原批准部门审定。 A建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位4在建设工程施工阶段，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制( C )，对所产生的环境影响进行全面评价。 A环境影响登记表 B环境影响报告表 C环境影响报告书 D环境影响评价表5以下关于建筑节能说法，错误的是( D )。 A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C不符合强制性节能标准的项目不得开工建设 D省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准6甲建设单位未进行消防设计；乙建设单位未经消防验收擅自使用工程；丙建设单位降低消防技术标准；丁施工单位在设有仓库的建筑物内，设置员工集体宿舍，并经公安消防机构批准。以上行为合法的是( D )。 A甲 B乙 C丙 D丁7劳动合同应当采用( A )订立。 A书面形式 B口头形式 C公正形式 D格式条款8项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及其说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目( C )于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。 A建设单位 B设计单位 C施工单位 D监理单位9如果从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况而停止作业，生产经营单位对此正确的处理是( C )。 A降低其工资 B解除与其订立的劳动合同关系 C允许该行为 D对其给予警告处分10建设工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应( A )。 A要求施工单位整改 B要求施工单位全面停止施工 C仅报告建设单位 D仅向有关主管部门报告11根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位中负有“落实安全责任制度、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是( A )。 A项目负责人 B企业技术负责人 C企业主要负责人 D专职安全生产管理人员12建设单位未将保证安全施工的措施等有关资料报送有关部门备案的应( B )。 A责令工程停：5 B限期改正，给予警告 C给予罚款 D给予刑事处罚13依据建设工程质量管理条例规定，工程发包和招标过程中不属于建设单位的质量责任和义务的是( D )。 A应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位 B不得指定承包方购买与建设工程有关的重要设备、材料等 C必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D必须对施工质量负责14某工程施工合同约定2004年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则( A )。 A截止于2006年1月1 El，承包商丧失诉权 B2006年1月1 N以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取 C截止于2006年1月1日，承包商丧失胜诉权 D承包商获得工程款的权利最长保护期限为1年 15承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料、降低工程质量标准，结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当( C )。 A按重大责任事故罪论处 B按重大劳动安全事故罪论处C按工程重大安全事故罪论处 D按意外事件处理16下列纠纷、争议中，适用于我国仲裁法调整的是( D )。 A财产继承纠纷 B劳动争议 C婚姻纠纷 D工程款纠纷17下列属于职业道德特征的内容是( B )。 A具有很强的操作性 B具有很强的实践性 C具有很强的立法性 D具有很强的监督性18在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请( B )。 A先予执行 B证据保全 C强制执行 D财产保全19取得我省小型项目管理师资格可担任现( C )标准所要求的施工企业项目经理。 A一级企业资质 B二级企业资质 C三级企业资质 D四级企业资质20施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工属于( D )不良行为记录认定标准。 A建设单位 B勘察单位 C设计单位 D施工单位21职业道德与法律的关系表述不正确的是( C )。 A职业道德与法律都体现和代表着人民群众的观点、利益与意志 B都为社会主义国家的经济基础和上层建筑服务，起到巩固社会主义制度的作用 C职业道德与法律在内容上完全不一样 D凡是社会成员的行为违反宪法和法律，也是违反道德的22小型项目管理师不分专业，证书有效期为( C )年。 A1 B2 C3 D423项目管理的核心任务是项目的( A )。 A目标控制 B安全控制 C进度控制 D质量控制24下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是( D )。 A施工条件和资源利用的可行性是编制项目施工进度计划的重要依据 B编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范畴 C项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计划的总体安排 D项目施工进度计划安排应考虑项目监理机构人员的进场计划25某建设工程双代号网络计划图如图1-1所示，其中关键线路是( C )。 A一一一 B一一一一 C一一一一一 D一一一一26施工单位进度控制的任务是依据( C )的要求对施工进度进行控制。 A施工任务单 B施工组织设计 C施工任务委托合同 D监理规划27在工程验收过程中，经具有相应资质的法定检测单位对个别检验批检测鉴定后，发现其不 能够达到设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全和使用功能的要求。对 此，正确的做法是( A )。A可予以验收 B禁止验收 C由建设单位决定是否通过验收 D需要返工28某桩基工程，浇筑的混凝土桩在地面以上可见部分有蜂窝麻面，但经过桩基检测，桩身未见异常，承载力也满足设计要求，该桩基可以( D )。A-加固处理 B修补处理 C返工处理D不作处理29某单位修建3幢住宅楼，其中一幢在建成后产生了严重的地基不均匀沉降，需要对地基进行加固处理，经测算直接经济损失为500万元。该工程质量应判定为( C )。 A质量缺陷 B较大质量事故 C一般质量事故 D重大质量事故30某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告 后，于2009年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2009年8月10日签署了有关竣工 验收合格的文件，发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项 目的实际竣工日期为( C )。 A2009年7月12日 B2009年8月5日C2009年8月10日D2009年8月20日31根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)，工程量清单是指( C )。A拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应价格的明细清单B拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的计价清单C拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目规费、税金、项目的名称和相应数量的明细清单D已建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单32按建设工程工程量清单计价规范的规定，如果施工过程中出现了由于清单漏项或设计变更引起的未出现的清单项目，其单价应( B )。 A由工程师与承包人协商确认 B由承包人提出价格，发包人确认 C参照清单价格确认 D按变更价格确认33在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是( D )。A预测估计完成项目所需的总费用B采取适当措施纠偏C检查纠偏措施的执行情况D在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因34某化工厂改造工程施工中，在吊机提升过程中，臂架系统发生斜向倾覆，吊臂及所吊塔体向 一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于( B )。 A、物体打击 B起重伤害 C机械伤害D高处坠落35建筑工程施工现场为避免或减少污染物向外扩散，在市区主要路段的临街围挡设置高度不得低于( D )m。 A16 B18 C20 D 2 536业主可以根据施工承包合同的约定，选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应 ( D )。 A与业主签定分包合同，接受业主的管理和协调 B与承包商签定分包合同，接受业主的管理和协调 C与业主签定分包合同，接受承包商的管理和协调 D与承包商签定分包合同，接受承包商的管理和协调37根据建设工程施工合同示范文本的规定，在下列选项中，不能构成工程延期索赔的是 ( D )。 A不可抗力造成的工程延期，承包人向发包人提出的索赔 B由于发包人的指令致使工程暂停，造成工期拖延，承包人向发包人提出的索赔 C由于非分包人的原因导致工期拖延，发包人向分包人的索赔 D由于承包人的原因导致工期拖延，发包人向承包人的索赔38由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心技术是( C )。 A施工图预算程序 B项目管理系统 C基于网络的信息处理平台 D设施管理信息处理系统39工程施工质量验收资料是建设工程施工全过程中按照国家现行的工程质量检验标准，对施工项目进行单位工程、分部工程、分项工程及检验批划分，再由检验批、分项工程、分部工程、单位工程逐级对工程质量做出( B )的工程质量验收资料。 A分级评定 B综合评定 C检验定级 D验收评定40建设工程竣工验收报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请 ( A )组织竣工验收的文件。 A建设单位 B设计单位 C监理单位 D施工单位二、多项选择题(以卞各题的备选答案中都只有两个或两个以上是最符合题意的。且至少有一 个错项，请将正确选项选出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。多选、少选、错选均不得分。每小题1分，共20分)41下列属于投标人之间串通投标的行为是( ADE )。 A招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人 B投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价 C投标人在投标时递交虚假业绩证明 D投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿 E投标人先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标42发包人具有下列( ABE )情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履 行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。 A未按约定支付工程价款的 B提供的主要建筑材料、构配件和设备不符合强制性标准的 C施工现场安装摄像设备全程监控 D施工现场安排大量人员E不履行合同约定的协助义务的43依据固体废物污染环境防治法，下列对固体废物污染防治的做法中，正确的( ACDE )。 A运输固体废物时，采取了防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施 B在国家级风景名胜区，严格限制建设工业固体废物处置设施 C禁止中国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置 D限制进口可以用作原料的固体废物 E施工单位及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施防止污染环境措施44下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( ABDE )。 A在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的 D女职工在预产期的 E因工负伤被确认丧失劳动能力的 45我国安全生产法规定，一般从业人员上岗作业之前，须( ADE )。 A接受安全生产教育和培训 B掌握本单位的全部安全生产知识 C掌握所有专业的安全生产规章制度 D熟悉有关的安全操作规程 E掌握本岗位的安全操作技能46建设工程安全生产管理条例制定的基本法律依据包括( AC )。 A建筑法 B安全法 C安全生产法 D合同法 E经济法 47根据建设工程质量管理条例，下列符合建设单位质量责任和义务的有( ABDE )。 A建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位 B建设单位不得将工程肢解发包 C建设单位有权改变主体和承重结构进行装修 D施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用 E。对必须实施监理的工程，建设单位应委j限有相应资质等级的工程监理单位进行监理48在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为直接证据的有( ABC )。 A工程施工图纸 B工程造价鉴定 C律师辩论 D被告人弟弟的证言 E偷拍的谈判录像49苎工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条款包括（ ABD )。 A免责程度限于不可抗力的影响程度 B在合理期限内提供证明 C因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害 D不能履行义务方应及时通知对方 E受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分50小型项目管理师证书有效期满，需要申请延期的，应当提供下列资料( CDE )。 A业绩证明 B单位证明 C江苏省建筑业企业小型项目管理师延期申请表 D小型项目管理师证书原件 E有效期内达到继续教育要求的证明材料51对违反江苏省工程建设管理条例造成( ABCD )的，应当依法承担民事责任。 A工程质量事故 B安全事故 C人身损害 D财产损害 E进度延误52依据江苏省建筑市场管理条例的规定，施工承包人必须为项目中从事危险作业的( 办理意外伤害保险，支付保险费。BCDE A监理工作人员 B塔吊安装工 c工程爆破作业 D人工挖孔桩作业工 E直接从事水下作业的人员53申领小型项目管理师岗位证书应当具备下列条件( BCDE )。 A经县统考合格 B受聘于一个单位 C具有相当于高中以上学历D年龄在65周岁以下E有5年以上从事本行业工作经历；具有工程类或工程经济类大专以上学历或初 职称的人员，从事本行业的工作经历为3年以上54根据房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)的规定，旁站监理是指“监理人 屋建筑工程施工阶段监理中，对( CE )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活 A关键线路 B关键岗位 C关键部位 D关键工种 E关键工序55在下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有( ACD )。 A大型机械设备进出场及安拆费 B构成工程实体的材料费 C脚手架费 D施工排水、降水费 E办公费56建设工程质量事故的处理依据包括( BCDE )。 A事故的处理程序 B有关合同及合同文件 C施工记录、施工日志等 D有关质量事故的观测记录、照片等 E相关的建设法规57建筑安装工程费用的主要结算方式有( BDE )。 A分项结算 B分段结算 C分部结算 D按月结算 E竣工后一次结算58安全事故处理的“四不放过”原则包括( ACDE ）。 A事故原因未查清不放过 B事故单位未处理不放过 C责任人员未处理不放过 D整改措施未落实不放过 E有关人员未受到教育不放过59建设工程施工索赔中的证据包括( BCDE )。 A招标公告 B来往信件 ， C各种会谈纪要 D施工进度计划和实际施工进度记录 E施工现场的工程文件60施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别是( ACDE )。 A工程施工技术管理资料 B工程合同文档资料 C工程质量控制资料 D竣工图 E工程施工质量验收资料三、判断题(判断下列各题对错。并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑，正确的涂“A”， 错误的涂“B”，每题0.5分，共8分)61新建、扩建、改建的建设工程，建设单位必须在发包前向建设行政主管部门或其授权的部门申请领取建设工程施工许可证。B62招标程序有：发布招标公告；资质审查；接受投标书开标、评标。按排序符合招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法规定的招标程序。A63建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。A64用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。 A65根据安全生产法的有关规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A66根据建设工程质量管理条例，建设单位应当在工程竣工验收合格后的10日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。B67从事建筑市场活动，实施建筑市场监督管理，应当遵循统一开放、竞争有序和公开、公正、平等竞争的原则。A68小型项目管理师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。A69相互串通投标或者与招标人串通投标的，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的不应全是废标。B70施工进度目标的逐层分解是从施工开始前和在施工过程中，逐步地由宏观到微观，由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。A71施工方案对工程进度有直接的影响，所以在对施工方案的选用进行决策时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其是否能缩短合同规定的工期。A72涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。A73施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是预测。 B 74项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是专职安全员。B75施工总承包项目，承包人可根据需要将施工任务的一部分分包给发包人同意的其他符合资质的分包人。A76施工单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方办理签字、盖章手续。A四、案例分析题(请将以下各题的正确答案选出，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。共2大题，每大题6分，每小题15分，共12分) (一)【背景】 某建筑公司承揽了某商业大厦的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。2010年4月5日法院一审判决，要求该建筑公司向农民工支付工资合计5万元，支付日期截止于2010年8月5日。该建筑公司对于判决不服，上诉至二审法院。二审法院维持了一审的判决，但是，到了支付截止日期，该建筑公司仍没有支付。77此案应到( D )所在地法院起诉。 A原告 B被告 C原告或被告 D项目78该案件属于( D )。 A符合先予执行的条件，人民法院可以依职权适用 B不符合先予执行的条件 C符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后、开庭审理前采取先予执行 D符合先予执行的条件，人民法院应当在受理案件后、终审判决前采取先予执行79施工单位不服而上诉，其上诉期限为( C )天。 A7 B10 C15 D30 80该公司在判决规定的支付截止日期仍没有支付，则农民工可以在( D )之前申请强制执 行。 A2010年4月5日 B2010年5月5日 C2010年8月5日 D2010年9月5日 【二)【背景】 位于某城市市区内的某建筑工地为了迎接上级主管部门的检查，做了现场清整工作。工人们在施工现场门口按照文明施工的要求做好了各种标志，并树立了未经许可不得入内的警示牌，还把清理出来的废木料、废油毡等就地焚烧，从工地外叫来废品回收人员收购废品。收购完后，废品回收人员未经许可又进入工地拣拾废品，不慎落入5m深的基坑内摔伤。81在建设项目开工前，施工安全管理计划必须经( A )批准后方可实施。 A项目经理 B安全工程师 C安全员 D监理工程师82按照安全文明施工的有关规定，在施工场地布置时，应设置施工现场安全标志，不包括 ( C )。 A警告标志 B禁止标志 C许可标志 D提示标志83工人把清理出来的废木料、废油毡等就地焚烧的做法，从环保角度评价正确的是( D )。 A可以减少固体废弃物的体积，从而减少清运量 B应该在夜间焚烧垃圾，避免白天影响附近居民 C就地焚烧垃圾是临时性的，不会对周围地区的环境构成多大影响 D就地焚烧垃圾会影响周围地区的环境，应该禁止84对废品回收人员摔伤的处理，正确的是( C )。 A未经许可擅自进入工地的非工作人员，违反了工地规定，摔伤后果自负 B开始进入工地是经过许可的，但工地不能保证外来人员的安全 C工地应保证在工地所有人员的安全，所以因属于工地的责任事故D在城区应禁止建设项目开工，以保护环境，保护人民生命财产安全第二部分 专业管理实务(共90分)一、单项选择题(以下各题的备选答案中都只有一个是最符合题意的，请将其选出，并在答题卡将对应题号后的相应字母涂黑。每题1分，共15分)85刚度是指结构杆件在外力作用下，抵抗( B )的能力。 A压缩 B弯曲 C变形 D破坏86噪声控制标准中，室内允许的噪声级是( D )。 A卧室白天60dB(A)，夜间30dB(A)B学校白天50dB(A)，夜间30dB(A) C卧室白天45dB(A)，夜间40dB(A)D学校白天40dB(A)，夜间30dB(A)8 7C30表示混凝土的( A )应大于或等于30MPa，且小于35MPa。 A立方体抗压强度标准值 B轴心抗压强度 C立方体抗压强度 D轴心抗压强度标准值88施工测量中主要用于测设高程的仪器是( B )。 A倾角仪 B水准仪 C照准仪 D经纬仪89。混凝土施工缝宜留在结构受( C )较小且便于施工的部位。 A压力 B弯矩 C剪力 D荷载90框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋的净距不得小于( B )，以利 于浇筑混凝土。 A20mm B30mm C50mm D60mm91二台能吊10t的起重机共同抬吊一个重物时，一般情况可吊的最大重量(包括重物和吊具 重量)为( C )。 A20t B：18t C165t D166t92当阀门与管道用( B )方式连接时，阀门应在开启状态下安装。 A法兰 B电焊 C螺纹 D热熔93洁净空调系统中，洁净度等级为( A )级的，按高压系统的风管要求制作。 AN1级 N5 BN6级至N9 CN1级至N6 DN1级至N994石灰粉煤灰砂砾(碎石)的配合比常以( A )的质量比来表示。 A石灰：粉煤灰：集料 B石灰：集料：粉煤灰 C集料：石灰：粉煤灰 D粉煤灰：石灰：集料95装配式桥梁构件在脱底模时，混凝土强度不应低于设计所要求的吊装强度，一般应大于设计强度的( D )。 A60 B65 C70 D7596柔性排水管道采用机械开挖施工时，要求保留基底设计标高以上( A )m的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高。 A0203 B0304 C0405 D050697工程竣工验收备案表一式两份，一份由建设单位保存，一份留( A )存档。 A备案机关 B施工企业 C工程质量监督机构 D施工许可证发证机关98重大事故发生后，事故发生单位应当在( B )内写出书面报告，按程序逐级上报。 A12小时 B24小时 C36小时 D48小时107人工挖孔桩施工流程包括( ABD )。 A人工挖孔 B浇筑混凝土护壁 C下导管 D灌注孔内混凝土 E拔导管108混凝土结构工程模板及其支架应根据工程( AD )等条件进行设计。 A结构形式 B荷载大小 C混凝土种类 D地基土类别 E施工设备和材料供应109引水式水电站的布置应根据地形、地质等条件来选择引水线路和厂房位置。根据引水道中的水流是有压流或明流，又可分为( CD )。 A有压明流式水电站 B有压引水式水电站 C无压引水式水电站 D无压明流式水电站 E低水压引水式水电站 三、判断题(判断下列各题对错，并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。正确的涂“A”，错误的涂“B”。每题O5分，共5分)110连续梁、板的受力特点是，跨中有负弯矩，支座有正弯矩。A111加气混凝土砌块竖向灰缝宽度宜为20mm。B112对设有构造柱的抗震多层砖房，构造柱应与圈梁连接。A113不上人的吊顶，吊杆长度小于500mm时，可以采用用6的吊杆。B114整个建筑物及电气系统的接地系统为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等共用时，对接地装置接地电阻值应以满足设计值的要求为准。A115所有建设项目的消防工程，未经公安消防部门参加的消防验收，均禁止投入使用。A116后张法预应力施工中，固定成孔管道用的定位钢筋的间距越大越好。B117采用HDPE膜防渗技术的核心是HDPE膜的施工质量。B118三级基坑为开挖深度小于3m，且周围环境无特别要求时的基坑。B119水电站机组启动验收的各台机组运行时间为投入系统带额定出力连续运行64h。由于负荷不足或库水位不够等原因造成机组不能达到额定出力时，验收委员会可根据当时的具 体情况，确定机组应带的最大负荷。A 四、案例分析题(请将以下各题的正确答案选出。并在答题卡上将对应题号后的相应字母涂黑。每题10分。共50分，每题有56个小题，可能为单选题、多选题或判断题) (一)【背景】 某高校由于扩招，需要对该校进行扩建。某施工单位中标承接该扩建工程，工程内容包括一栋5层教学楼和一栋6层办公楼。教学楼建筑面积14000m。，办公楼建筑面积8000m。，其中教学楼采用整体预应力装配式板柱结构体系，建筑构造比较复杂。办公楼为普通钢筋混凝土框架结构。施工单位在施工组织设计的施工部署中确定了项目管理组织结构和管理人员相应的职责、明确了施工项目管理目标等。由于建设单位资金需要分阶段供应，两栋楼只能先后施工，合同规定的扩建工程竣工日期为2008年8月25日。 问题：120施工组织设计中，施工部署一般应包括( ABC )等内容。(多选题3分) A项目的质量、进度、成本及安全目标 B拟投入的最低人数和平均人数 C分包计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划 D施工程序 E项目管理总体计划 121单位工程施工组织设计中所涉及的技术组织措施，一般应包括( AB )。(多选题2分)A降低成本措施 B节约工期措施 C季节性施工措施 D防止环境污染措施 E保证资源供应措施 122深基坑工程若实行分包时，其专项方案应该由( B )组织编制。(单选题1分) A总承包单位 B专业承包单位 C监理单位 D建设单位123该办公楼的施工阶段有主体结构工程土方开挖基础工程装饰装修工程二次结构围护工程，其正确的施工顺序为( B )。(单选题1分) A B C D124若该工程的工期紧张，作为项目经理的你应如何合理的安排施工?( ABC )(多选题3分) A工程主体结构安排两栋楼同时施工 B安排两个装饰装修施工劳务队，A座和B座同时进行内装修的施工 c主体结构完成一半左右时，装修施工插入，自下向中施工，待主体结构封顶后，再自上向中完成内装修施工 D主体结构完成几层后，即插入内装修施工，自下而上进行施工 E主体施工同时进行内装修 (二)【背景】 某总承包企业(承包人)将空调安装工程分包给具有相应资质的某专业分包企业(简称：分包人)，双方于2009年6月15日签订了专业分包合同，合同约定2009年11月15日开始安装调试。 2009年9月5日，承包人、监理工程师要求去分包人工厂查验设备组装进度及相应原材料资料，分包人以合同中没有约定此义务而予以拒绝。 2009年11月10日分包人发函给承包人：由于受上海世博会影响，道路禁行，设备不能按照合同约定时间进场安装调试，要求顺延工期。 承包人答复：合同签订时，分包人就应该考虑到上海世博会影响，故不同意顺延工期，并向分包人提出经济索赔单。 问题：125分包人应允许承包人、( A )、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内， 合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分 、包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。(单选题1分) A发包人 B供货单位人员 C：设计单位人员 D政府有关单位人员126分包人应在上述约定情况发生后( B )天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出 报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。(单选题1分) A5 B7 C14 D28127分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人如不能按时开工，应当不迟于合同协议书约定的开工日期前( D )天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。 (单选题2分) A5 B7 C14 D28 128下面( CDE )原因造成分包工程工期延误，经总包项目经理确认，工期可以相应顺延。 (多选题2分) A承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长 B分包人工人数量不够 C承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行 D项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行 E不可抗力的原因129专业承包企业资质中，常见的类别有( CDE )。(多选题2分) A主体结构 B地基与基础 C建筑幕墙 D机电设备安装 E建筑防水130在专业分包合同中，属于发包人应当完成的工作有( AB )。(多选题2分) A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B提供施工场地的工程地质资料 C在合同约定时间内提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表 D保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定 E遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声、环境保护及安全文明生产等管理规定。 (三)【背景】 某学校改扩建工程于2008年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，导致冬季供暖时发生了跑水事故。学校在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复完成后，各方因维修费用的承担问题发生争议。 问题：131本案工程保修期的起算时间和总包施工单位应向建设单位提交质量保修书的时间分别为 ( B )。(单选题2分) A5月1日、5月10日 B5月10日、5月1日 C5月10日、5月20日 D5月20日、5月24日132在正常使用下，供热系统最低保修期限为( C )。(单选题2分) A1年 B2年 C2个采暖期 D5年133本案跑水事故发生后，总包施工单位接到学校维修通知后，正确的做法是( A )。(单选题2分) A应在保修书约定的时间内予以维修 B不予维修C立即到达现场抢修 D让学校通知家装队维修134本案跑水事件维修完成后，应当由( B )组织验收。(单选题2分) A总包施工单位 B学校 C监理单位 D家装队135本案跑水维修费用应由( A )承担。(单选题2分) A总包施工单位 B学校 C监理单位 D物业管理单位 (四)【背景】 某安装公司承接了一台双梁桥式起重机的安装工程，起重机自重150t，需用起重机械配合安装，安装工期15天。为了确定能保证安全可靠、保证工期、降低成本的吊装方案，初选出用汽车吊吊装和用扒杆吊装的方案。根据调查资料和该公司实践经验及该公司租用大型汽车吊的实际情况，确定出各评价的权重及方案的评分值见下表。 序号 评价要素(n) 权重值()B 方案满足程度()A 汽车吊装(E