合同管理_免费下载.doc

1.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同 ，（ ）是典型的从合同。A.保证合同 B.借款合同C.运输合同 D.保管合同2.法律法规不要求具备一定形式和手续的合同称为（ ）合同。A.诺成 B.实践C.要式 D.不要式3建筑材料采购合同的客体是（ ），工程承包合同的客体是（ ），项目贷款合同的客体是（ ），项目勘察设计合同的客体是（ ）。 A.货币 B.行为 C.智力成果D.货物4.甲乙均为1979年6月30日出生。甲1997年初参加工作，乙在读高中。1997年5月31日，甲、乙与丙发生口角，并将丙打伤，丙向法院起诉，要求甲、乙赔偿医药费5000元。本案中，丙的医药费应由（ ）承担？A、 甲B、乙C、甲的父母D、乙的父母6建设工程合同属于（ ）。A有名合同B实践合同C要式合同D有偿合同E单务合同7对于下列纠纷的解决，不能适用合同法的有（ ）。A某监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷B某施工企业与项目经理王某之间的劳动报酬纠纷C某建设单位与招标代理机构之间的代理费用纠纷D项目经理李某与其妻子的离婚财产分割纠纷E某建筑公司与设备租赁公司之间的租金支付纠纷1.当事人的（ ）即是要约邀请。A.招标公告B.投标书C.投标担保书D.中标函2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D.对方承诺生效之后3下列行为中，属于要约的是（ ）。A发布招标公告B寄送价目表C寄送订货单D发布招股说明书4根据合同法，不属于承诺构成要件的是（ ）。A承诺需由受要约人向要约人作出B承诺必须以书面的形式通知要约人C承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D承诺必须在要约的有效期限内做出5受要约人超过承诺期限发出的承诺，若要约人未作出认可该承诺的通知，则该承诺视为（ ）。A承诺超时B承诺延误C新承诺D新要约6.合同法规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知后7.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（ ）。A.不成立B.成立C.无效D.可撤销8.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目土地使用权的问题，合同履行中，施工单位串通监理方在施工中偷工减料，上述行为违反了合同法原则中的（ ）。A平等原则B公平原则C诚实信用原则D自愿原则9下列行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）。A承包人没有按照合同约定的时间完成工程B发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C承包人在资格预审时没有通过审查D承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失10.合同的成立必须经过（ ）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证11.缔约过失责任的构成应具备（ ）条件。A.一方有过错B.另一方有损失，且基于对方过错产生C.合同尚未成立，或虽成立但未生效D.合同已经成立E.当事人未按合同约定履行义务12.依据合同法的规定，下列关于要约撤回的表述中，正确的是（ ）A、要约生效之前可以撤回B、要约生效之后可以撤回C、撤回通知在要约之前到达受要约人时可以撤回D、撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E、撤回要约必须经过受要约人的同意13.依据合同法的规定，下列关于要约撤销的表述中，正确的是（ ）A、要约生效之前可以撤销B、要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销C、撤销通知应在要约生效之前到达受要约人D、撤销通知应在受要约人发出承诺之前到达E、撤销要约必须经过受要约人同意1.可撤销的合同在被撤销前，属于（ ）合同。A.有效B.无效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效 2. 某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（ ）日起无效。A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令3.甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将该塔吊卖给丙公司。则乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）合同。A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更4因欺诈、胁迫订立的合同，（ ）的应认定为无效合同。A当事人产生重大误解B损害合同相对人利益C当事人意思表示不真实D损害国家利益5在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（ ）内有效。A1个月B3个月C6个月D1年 6关于待定合同的说法，正确的是（ ）。A善意相对人不享有撤销的权利B效力待定合同的相对人有催告权C待定合同是生效合同D待定合同是无效合同7.在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准1.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（ ）执行。A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.当地市场价格 2. 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（ ）。A.单方宣布合同终止B.请求行政主管部门授予撤销权C.请求法院撤销债务人行为D.请求仲裁机构撤销债务人行为3. 同时履行抗辩权不适用的条件是（ ）。A.由同一双务合同产生互负债务B.合同中约定履行的顺序C.对方当事人没有履行债务或没有正确履行债务D.对方的对价给付是可能的义务 4. 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ ）。A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权5. 甲乙订立一个合同购销特定的标的物，合同执行政府定价，2008年2月1 日订立合同时该标的物价格为每千克1 000元，合同规定2008年4月1日交货，交货后付款。但卖方直至2008年6月1日才交货，而政府定价于2008年5月1日调整为每千克1200元，买方应当按照每千克（ ）元的价格向卖方支付货款。A. 900 B. 1000 C. 1100 D.12006.某物资采购合同约定先交货后付款，在履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的（ ）。A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权7后履行合同义务的一方当事人出现（ ）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A经营状况严重恶化B丧失商业信誉C企业负有巨额债务D转移资产以逃避债务8债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权，自债务人的行为发生之日起（ ）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A6个月B1年C2年D5年9甲欠乙50万元贷款，乙欠丙20万元贷款，因乙怠于行使到期债权，又不能还丙的欠款，为此丙起诉甲支付欠款，下列说法正确的是（ ）。A丙不能以自己名义起诉甲B丙起诉甲是在行使代位权C丙起诉甲以50万元为限D丙的起诉费用由自己支付10下列情形中，债权人不能行使法定撤销权的是（）。A受让人明知债务人以不合理低价转让财产B债务人放弃到期的债权C债务人将巨额财产赠与他人D债务人将其全部财产正常转让11.合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ ）的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务12合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在（ ）履行。A给付货币一方所在地B接受货币一方所在地C合同签订地D被告所在地13.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（ ）确定A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行14. 下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ ）。A、保全措施包括代位权和撤销权两种B、代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权C、代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权D、债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，造成债权人的债权无法实现，且受让人知道该情形E、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使15应当先履行合同文件的一方当事人有确切证据证明对方（ ），有权行使抗辩权。A经营状况严重恶化B法定代表人被追究刑事责任C丧失信誉D企业负有较大债务E转移财产试图躲避债务1.施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）履行A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止 2. 在下列合同中，（ ）合同是可变更合同。A.一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的3 .甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任4根据合同法，债务人转让合同债务应当（ ）。A通知债权人B与债权人协商C经过债权人的同意D重新签订合同5.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定（ ）。A. 合同主体不变仍为甲乙两公司B. 甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C. 丙公司可以对乙公司行使抗辩权D. 丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行义务E. 丙公司直接对乙公司承担合同义务1. 当事人就延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当（ ）。A.支付定金B.支付赔偿金C.继续履行义务D.减少价格2.合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（ ）。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任3.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为l0万元，则采购方有权要求供货方最多支付（ ）万元承担违约责任。A. 4B. 8C. 10D. 144.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ ）。A、约定违约金低于造成损失时，应当相应增加违约金B、约定违约金略高于造成损失时，应当相应减少违约金C、处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D、第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿5.下列关于违约责任的说法不正确的是（ ）。A、承担违约责任的条件采用过错责任原则B、承担违约责任的条件采用严格责任原则C、承担违约责任是以补偿性为原则的D、承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性6民事违约责任的承担方式有（ ）。A赔偿损失B采取补救措施C继续履行D精神损失赔偿E赔礼道歉1经济合同纠纷的解决方式中，仲裁与诉讼的关系为（ ）。A.一裁二审制B.或裁或审制C.先裁后审制D.先审后裁制2经济合同当事人之间发生争议时，合同法规定，首先应采用（ ）解决纠纷。A.协商（和解） B.调解C.仲裁D.诉讼3债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（ ）。A中止B中断C延长D消灭4仲裁当事人达成仲裁和解协议，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（ ）。A可申请仲裁机构强制执行B可申请法院判决C可申请仲裁庭恢复审理D不得再就同一事项申请仲裁5.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同7王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为（ ）。A行政调解B法院调解C仲裁调解D民间调解8一裁终局体现了仲裁的（ ）特点。A专业性B自愿性C独立性D快捷性9仲裁的保密性特点体现在以（ ）为原则。A不开庭审理B不允许代理人参加C不公开审理D不允许证人参加10在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应（ ）。A进行判决B强制执行C留置送达D重新调解11关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）。A仲裁庭必须先进行调解B调解不成不能做出裁决书C仲裁调解书与仲裁书具有同等法律效力D经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书12在仲裁过程中，申请人甲与被申请人乙双方自行和解，下列符合我国法律规定的是（ ）。A甲与乙不能自行进行和解B甲乙达成和解不能撤回仲裁申请C甲撤回仲裁申请后又反悔，不得以同一事项申请仲裁D甲乙达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。13甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（ ）。A应按乙、丙的意见做出仲裁书B应该按甲的意见做出仲裁书C甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定D按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见14经济合同纠纷解决方式中，仲裁的原则为（ ）。A.自愿原则B.公平合理原则C.独立仲裁原则D.一裁终局原则E.一裁二审原则15根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有（ ）。A裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B依据伪造的证据作出的裁决C双方当事人均对裁决不服D重大案件适用了独任庭审理E没有仲裁协议16经济合同法规定的解决合同纠纷的方式有（ ）。A.双方协商B.请第三方调解C.对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉D.对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉E.对法院判决不服，可向上一级法院起诉1.由于客观条件限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采用（ ）方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理 2. 下列各项中，关于代理说法错误的是（ ）。A代理人以自己的名义进行民事法律行为B代理人应为被代理人的利益进行民事行为C代理人应在代理权范围内进行民事法律行为D被代理人对代理行为直接承担责任3.根据代理权产生的原因，代理可以分为（ ）。A表见代理、委托代理、指定代理B委托代理、指定代理、法定代理C法定代理、指定代理、表见代理D口头代理、指定代理、委托代理4.施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担5.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业6表见代理的法律后果应该由（ ）承担。A代理人B被代理人C第三人D代理人和第三人1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权履行的方式为（ ）A.抵押B.留置C.保证D.质押 2.担保合同中的保证要求（ ）订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人3.下列财产中，（ ）不得抵押。A.土地所有权B.土地使用权C.房屋D.交通运输工具 4.下列财产中，（ ）可作为抵押物进行抵押。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ ）。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效6. 甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元，乙收取后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还（ ）万元。A.12 B.24C.16 D.327.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任8某建设单位出具的银行保函中，保证人为（ ）。A监理单位B银行C建设单位D施工企业9定金合同以（ ）之时生效。A当事人签字B合同备案C定金实际交付D主合同成立10.在下列财产中，（ ）不能质押。A.工程B.汇票C.邮票D.地产E.专利权中的财产权11.依据担保法的规定，（ ）不能作为保证合同的保证人。A.幼儿园B.银行C.学校D.企业E.医院 12.可以是第三人做出担保的方式有（ ）A.保证B.抵押C. 质押D.留置E.定金13下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（ ）。A建筑物B建设用地使用权C生产设备、材料D在建工程E在建船舶14关于定金与预付款的说法，正确的有（ ）。A定金与预付款的约定都是在交款后生效B定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款c定金是为了担保合同履行，预付款是为了对方履行合同提供资金相助D定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E定金和预付款都使用双倍规则1.从社会角度而言，保险的目的是（ ）A.分散危险、消化损失B.转移风险、减少损失C.避免损失D.获得保费 2.采用施工合同（示范文本）应当由（ ）投保建筑工程一切险。A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理3.安装工程一切险的保险责任，自（ ）开始。A投保人交清保费B投保工程的动工日或第一批被保险项目卸至施工地点时，以先发生者为准C双方约定的时间D安装工程竣工验收时4.安装工程一切险与建筑工程一切险相比较，有下列重要特征（ ）。A保险公司一开始就承担着全部货价的风险，风险比较集中B安装工程一切险的保险标的受自然灾害损失的可能性较小，受人为事故损失的可能性较大C安装工程一切险的保险费率较低D安装工程一切险的保险限额较低E安装工程一切险的承保人在试车期内风险集中1、合同公证与鉴证的相同点是（ ）。A目的、法律效力、原则B范围、性质、目的C目的、原则、内容D法律效力、目的、性质2、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（ ）。A. 在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B. 直接具有强制执行的效力C. 一定是不可撤销的合同D. 若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据3、经过公证后，具有强制执行效力的文书是（ ）。A. 遗嘱文书B. 施工合同文书C. 保险合同文书D. 追偿债款的债权文书1.建设工程施工合同不是：（B ）A.诺成合B.从合同C.双务合同 D.有偿合同2.有关施工合同当事人的论述，不正确的是（D A.施工合同的当事人是发包人和承包人，双方是平等主体B.承发包方签订施工合同，必须具备组织协调能力和履行施工合同的能力；C.对合同范围内的工程实施建设时，承包人必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明材料D.发包人必须是建设单位，不得是项目总承包商3.关于建设工程合同订立的下列表述中，正确的是（B A.建设工程合同可采用书面形式或口头形式 B.建筑法提倡对建设工程实行总承包C.建设工程合同的订立，由发包人发出要约D.发包人可以将一个单位工程的主体部分肢解发4、根据13版施工合同示范文本，业主与承包商划分合同风险的“基准日期”为（C ）。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天5.施工合同范本中为使用者提供了（ACE ）标准化的附件A、承包人承包工程项目一览B、发包人提供施工准备一览C、发包人供应材料设备一览表 D、工程竣工验收标准规定 E、建筑工程质量保修书6某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE ）一并发包。A代建B施工C监理D设计E设备采购6按照施工合同文本的规定，（C ）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底7按照施工合同文本的规定，（D ）是发包人应当完成的工作A. 提供统计报表B. 保证施工噪音符合环保规定C. 做好施工现场地下管线的保护D.开通专用条款约定的施工地内的交通干道8按照施工合同规定，项目经理是由（C ）授权的派驻施工现场的总负责人。A. 监理单位 B. 发包人C. 承包人 D. 工程师9施工合同文本规定，监理工程师要求承包人立即行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用（A ）承担。A.发包人 B.承包人C.监理方 D.监理方与承包人共10已竣工工程交付使用之前应由（B ）负责成品保护工作。A.建设单位 B.施工单位C.监理单D.协商解决单位11.在施工合同履行过程中，( C)是错误的。 A、监理工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B、如监理工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不能确认的，视为承包人要求被确认C、承包人认为监理工程师指令不合理，不允许提出疑D、承包人对监理工程师的错误指令不承担责任12. 中标通知书、施工图纸和标价工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分，就这三部分，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（C A. 施工图纸、标价工程量清单、中标通知书B. 标价工程量清单、中标通知书、施工图纸C. 中标通知书、施工图纸、标价工程量清单D. 施工图纸、中标通知书、标价工程量清13施工合同文本规定，监理工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D ）对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人 B.监理单位C.监理工程师 D.承包人14下列行为中，不属于暂停施工要求的是（C ）A.监理工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工B.监理工程师未能在规定的时间内提出处理意见，乙方可自行复工C.乙方交送复工要求后，可自行复工D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工5. 监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（B ）而发布的指令不应对承包商的停工损失给与补偿。A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B. 承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工。C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业面的施工D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古16施工合同文本规定，监理工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，监理工程师提出重新检验要求，重新检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A ）承担。A.发包人 B.承包人C.监理工程师 D.监理单位17进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的修改意见，则承包商（A ）A. 可继续施工B. 应等待监理工程师进一步指示后再施工C. 要求监理工程师再次检验D.向业主申请继续施工18承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥落后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ ）A.费用和工期损失全部由业主承担B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿19. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件的，由（ ）组织试车。A.发包人B.工程师C.设计人D.承包人20由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（ ）承担。A.发包方B.承包商C.设备采购方D.设备供应方21.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ ）。A、监理工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应为有效，等同于工程师在场情况下进行的验收B、监理工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行检验C、无论监理工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行检验D、重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失22施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ ）。A.由承包人负责，费用由承包人承担B.由发包人负责，费用由发包人承担C.由承包人负责，费用由发包人承担D.由发包人负责，费用由承包人承担23承包人采购的材料设备到货，监理工程师不能按时到场验收，事后发现不符合设计要求时，（ ）。A.承包人承担发生的费用，工期顺延B.发包人承担发生的费用，工期顺延C.发包人承担发生的费用，工期不顺延D.承包人承担发生的费用，工期不顺延24.某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由（ ）。A、承包人承担相关费用，工期不予顺延B、承包人承担相关费用，工期相应顺延C、设备制造商承担相应费用，工期不予顺延D、设备制造商承担相应费用，工期相应顺延25.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货方验收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（ ）。A、发包人承担损失责任B、保管员负责赔偿损失C、承包人负责赔偿损失D、发包人和承包人各承担损失的5026工程款支付的依据是（ ）。A.工程量清单B.工程师对承包人工作量的核实确认C.承包人提交已完工程量报告D.工程师自行计量结果27监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ ）。A.监理工程师单独计量有效B.监理工程师单独计量无效C.监理工程师应推迟计量时间D.监理工程师单独计量后再请承包商确认28工程预付款的支付时间，应不迟于（ ）前7天。A.承包人开始现场工作B. 承包人进驻现场C. 约定的开工日期D.发包人提供现场29根据合同规定，承包人应在工程款可以调整的情况发生后将调整的原因、金额以书面形式通知工程师的时限为( )天。A.3 B. 7C. 14 D. 3030工程竣工验收前，承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书，其中工程质量保修的（ ）。A. 范围和内容应按国家规定确定B. 范围和内容应由当事人约定C. 范围按国家规定，内容由当事人约定D. 范围由当事人约定，内容按国家规定31. 当工程分包时，分包单位应对（ ）负责A.设计单位B.建设单位C.总包单位D.工程师32下列事件中，由于（ ）导致的损失不属于不可抗力范畴。A.地震B.洪水C.施工爆破作业D.现场毗邻建筑物的火灾33施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（ ）。A需经监理工程师认可，费用由承包人承担B需经监理工程师认可，费用由发包人承担C不需监理工程师认可，费用由承包人承担D不需监理工程师认可，费用由发包人承担34建设工程施工总承