建设工程施工承包合同(分包).docx

建设工程施工承包合同书总包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）为确保甲方与建设单位签订的 建设工程施工合同 中的各项经济与责任条款的全面履行，依照 中华人民共和国经济合同法 、 中华人民共和国建筑法 及 建筑安装工程承包合同条例 的原则，甲方将所承接的 工程项目发包给乙方组织施工。为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守。第1条 工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 第二条 工程承包范围和形式 2.1 工程范围： 2.2 承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按项目法的施工与管理要求，实行单项核算，自负盈亏。第三条 工程工期 3.1 施工工期： ，开工日期以实际开工时间起算（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行） 3.2 如因建设方原因影响时，经建设方签证工期顺延。第四条 工程质量 4.1 工程质量应符合相应技术规范，达到设计要求及不低于国家相关质量标准，并通过竣工验收并交付使用。对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。 4.2 乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。 4.3 工程质量及保修期限，乙方应按照甲方与建设单位所订施工合同书的条款执行。如因乙方工程质量标准不符合要求或未能履行保修，其造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担。第五条 安全生产 5.1 安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生成性水灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2以下。 5.2 乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。施工中发生的安全事故由乙方承担全部责任及所有经济损失，并妥善处理好事故的有关工作。第六条 甲、乙双方责任 6.1 甲方的责任：（1） 、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续，其费用由乙方承担。（2） 、负责督促乙方向建设单位收取工程款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。（3） 、审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，必要时向乙方委派工程管理人员，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。（4） 、配合乙方做好工程进度的月报、结算审定和对建设单位价款结算的开票及结账等对外工作。 6.2 乙方的责任：（1） 、对该工程的项目经理，必须持有相关等级的项目经理资格证书人员上岗，同时服从甲方及建设单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。（2） 、项目实施后，乙方必须配备满足工程需要的项目经理、五大员等相关人员，并按建筑主管或建设单位的要求主动配合甲方完成项目或合同备案，并承担相关费用。如未及时备案给甲方引发的所有损失由乙方承担。（3） 、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。管理好施工队伍，确保职工利益。（4） 、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范，建设工程施工现场管理规定，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。（5） 、乙方应积极协调好与社会、地方政府有关部门及建设单位、监理单位的关系，并承担有关费用。因组织实施该工程甲方垫付的公共设施费用、与各地方部门协调工作发生的费用，由乙方全额承担。（6） 、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位、档案馆存档。乙方将本项目所有成本合同（人工、材料等）提交一份至甲方财务部门备案。（7） 、工程结欠尾款的收取，由乙方负责配合甲方派员追讨到账。（8） 、乙方所用人员的劳保统筹基金、住房公积金、医疗保险金的缴纳，由乙方自行承担。（9） 、承包期内，甲方委派现场参与项目管理监督人员的工资福利、奖金等费用由乙方承担并支付，工资及费用标准按甲方同类人员数额执行，乙方必须按月将甲方派驻代表的劳动保险金、住房公积金、失业金、医疗统筹金部分，及时汇入甲方账户，由甲方统一缴纳。（10） 、本工程承包期内，乙方若发生投诉上访、诉讼、账户冻结等不良情况的，将按甲方集团公司内部管理规定执行处罚。（11） 、乙方应严格遵守国家、地方及集团公司的各项管理制度，除缴付甲方的承包管理费外，乙方负责生产经营活动的各项费用，并由甲方按税务部门、政府、主管部门的规定向乙方收取代征代缴的各项税费、所得税(预征2%)等。乙方应提供相关工程成本的票据，确保甲方财务工程成本的核算。（12） 、关于劳保统筹，按公司会议精神及相关文件精神执行。（13） 、如因该项目导致甲方的信用等级扣分，甲方按 元/分对乙方进行处罚，同时乙方承担由此给甲方造成的所有损失。第7条 设备、材料供应 7.1 施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决，如需租赁，有关租赁费用由乙方承担。 7.2 建设方委托代购的配套设备，由乙方推荐或代购。工程耗用的材料由乙方采购，所采购材料必须有相应的质保书、合格证，所做的材料试验，以保证供货材料质量。 7.3 因材料质量出现的问题，由乙方自行承担由此造成的全部经济损失。第8条 工程造价及价款的支付和结算 8.1 本工程采用 。合同总价（人民币大写） 。 8.2 工程款的拨付，以甲方与建设单位签订的施工合同及补充协议条款，按实际汇入甲方银行账户的款项，按比例拨付给乙方，每次付款时，乙方需提供相应的成本票据。特殊情况甲、乙双方按其他约定条款中的规定执行。 8.3 承包费、各项税费、规费的计算原则及办法：8.3.1 按国家、省、市及公司有关管理规定，承包期间工程所有规费、税费等其费用均由乙方承担并支付。8.3.2 本工程承包管理费用经双方商定：按工程总价的2%收取。乙方按每次收到工程款比例上交管理费。 8.4 乙方应及时向业主报出工程进度款报表，同时协助甲方派员催要工程进度款，对甲方支付的备料款或工程进度款，不得挪作他用，必须实行专款专用，甲方如发现乙方挪作他用，有权停止付款，待账目清理核定后，再恢复工程拨款。 8.5 工程保修金按甲方与建设方所订总包合同要求、在建设方汇入甲方银行账户后执行返还。第9条 保证金质量保证金、信誉保证金及相关利息返还，原则上根据甲方与建设单方的总包合同条款要求、建设方实际返还数额，按实退还、结算给缴纳方。第10条 工程奖罚10.1 工程的各项奖金，按甲方与建设单位总包合同的有关条款及实际汇入甲方的到账款，总额的20%归甲方，其余的80%归乙方分配。10.2 乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5%予以处罚。第11条 其他约定11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。11.2 乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行账户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行账户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。相关印章的申请及使用，按公司管理规定执行。11.3 乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。11.4 本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成，任何一方均可向合同管理机构申请仲裁，也可向人民法院提起法律诉讼。11.5 签订本合同时，同时签订安全生产责任承包协议书。11.6 乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按集团公司有关规定对乙方进行处罚。11.7 本工程甲方与建设单位签订的建设工程总承包合同作为本合同的附件，总承包合同的条款乙方应全面无条件履行。凡总承包合同与本建设工程施工承包合同有矛盾的地方，按本合同条款执行。第12条 附则12.1 本合同未尽事宜，甲、乙双方应协商解决或另行签订补充协议。12.2 本工程实施过程中，甲、乙双方不管因任何事项如果发生争端和争议，在甲、乙双方协商不了时，提交 仲裁委员会仲裁，该仲裁为最终决定，并对甲、乙双方具有约束力，双方必须执行。12.3 本合同经甲乙双方代表签证及盖章后生效。12.4 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方纸壹份，施工期间由甲方代为保管。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代表：（签字） 代表：（签字） 年 月 日安全生产责任承包协议书甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为认真贯彻执行国家安全生产的法律、法规，强化公司安全生产管理，保证安全责任制度的贯彻实施，坚持“安全第一、预防为主”的方针，围绕公司安全生产管理的总体目标，提高职工安全生产意识，就 施工，甲、乙双方特签订以下安全生产责任承包条款：1、 承包期限： ，开工日期以实际开工时间起算。2、 承包目标：工程项目施工承包期间要杜绝重大伤亡，无生产性水灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在2以下。3、 甲方职责：1、提供乙方安全生产管理所需的各项资料和管理制度；2、协助乙方研究、制定安全事故预防的技术措施，督促安全技术措施计划的贯彻实施；3、协助乙方做好新工人、特种工种、机械作业人员的安全知识教育与技术培训；4、加强施工现场的安全检查，提出改进意见和整改措施，知道专（兼）职安全员的工作，及时答复施工现场专（兼）职安全员所提出的各项合理请示；5、有权对乙方施工及人员进行安全、文明施工检查，有权对乙方在施工场地范围内治安进行检查和管理，提出整改要求。必要时，责令乙方停止整改和给予经济处罚，出现严重违规违法时有权要求乙方退出施工。四、乙方职责：1、成立安全生产领导小组，按职工总人数5配备专（兼）职安全员，建立健全各部门、各负责人的安全生产责任制度和安全管理网络体系，为施工现场做好安全劳动保护用品的配备；2、乙方领导及专（兼）职安全员要熟悉安全法规，加强施工现场安全生产知识的宣传，及时传达贯彻执行上级及公司安全生产文件精神，接受上级安全管理部门的监督、检查，正确处理好安全与生产的关系；3、严格执行公司的安全生产管理制度和安全操作规程，禁止违章指挥、违章作业。认真做好各工种及分项工程安全生产责任承包的签订。专项安全生产技术要求，要及时做好安全技术措施的交底；4、定期组织职工学习安全生产知识和公司安全管理制度，建立健全安全生产运行和班组活动记录及职工的“三级卡片教育”台账；5、定期研究安全生产中出现的问题，按季度进行安全生产书面工作总结的上报，对事故的隐患应按“三定”方案及时整改到位（即：定人员、定岗位、定措施）；6、做好设备的安全防护，保证特种作业人员、施工机械操作持证上岗率100%；施工现场安全生产达标合格率为100%。7、所有操作人员必须严格遵守安全操作规程，杜绝违章、违规作业，正确佩戴和使用安全防护用品，严禁放弃使用或违规使用。特殊工种必须持有效证件上岗。8、遵守有关社会文明及治安条例，不酗酒，不打架，语言和行为举止文明。不随地大小便，不乱丢杂物，注意环境卫生。施工和生活中发生矛盾应及时妥善处理或报甲方协调处理。9、发生紧急情况应立即向甲方施工现场管理人员报告，并在甲方统一指挥下采取应急措施。10、当乙方发生安全事故时，应立即向甲方施工现场管理人员报告，由甲方上报公司相关负责人，乙方应采取相应措施防止事故扩大，并保护好事故现场。11、当乙方发生安全事故，乙方应负责及时处理并无条件承担所有责任包括经济责任，若乙方未能及时处理，引起争议影响甲方声誉和工程进度，甲方有权从乙方工程款中先行扣付赔偿给甲方工人或第三方。不足部分，甲方若垫付后有权向乙方追偿，并有权要求乙方按同期银行贷款利息的4倍标准承担垫付款项之利息，起算日期自垫付款项发生之日计算。12、现场施工人员，必须遵守安全生产六大纪律和施工现场安全生产管理规定。六、其它：1、本安全生产责任承包协议书作为建设工程施工承包合同书文本的附件；2、本协议书一式肆份，甲方执叁份，乙方纸壹份，施工期间由甲方代为保管。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表： 代表： 年 月 日承 诺 书 ：本人承诺