余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市....doc

余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程施工招标公告1. 招标条件本招标项目余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程已经临发改（2010）072号文批准建设。项目业主为临安市交通投资发展有限公司，建设资金自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、监理进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量表及资格审查条件（最低要求）详见临安市公共资源招投标交易网:8080/2. 项目概况与招标范围本项目北起横畈长西线，南至青山经济开发区规划纬九路。与开发区规划大园路对接。全长约5708m（桩号K0+K040K5+747.642），设计道路等级为城市级主干路，其中，道路红线宽度30 m，全线设置小桥1座（13m跨径），隧道1座（长538m），箱涵5道，设计速度60kmh。桥涵设计荷载为公路-级。本次土建合同段施工招标为1个标段，监理为1个标段。2.1 土建合同段施工由K0+K040K5+747.642，路线长5708m，建设标准城市级主干道，建设主要工程内容有：路基、桥涵、隧道及市政管道工程等。计划工期均为18个月，缺陷责任期为24个月。3. 投标人资格要求3.1 本次施工招标要求投标人须在浙江省范围内具有独立法人资格，凡同时具备公路工程施工总承包二级及以上和市政公用工程施工总承包二级及以上资质的企业，并具有同类工程施工经历的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2 本次招标不接受联合体投标。3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可以同时对同一标段投标，但同属于一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。4. 招标文件的获取4.1凡有意向的投标者，请于2010年3月31日8：00时至4月2日16：00时止持单位介绍信、企业法人营业执照（副本复印件）、企业资质证书（复印件）、企业安全生产许可证（复印件，仅指施工企业）、经办人身份证和类似工程证明材料以及临安市公共资源交易中心交易证到临安市公共资源招投标交易中心（地址：临安市锦城街道环北路浙皖农贸城农展中心三楼）报名。报名时营业执照、资质证书和安全生产许可证原件随带备查，逾期不予受理。4.2于2010年4月2日16：00时至17:30时止到临安市阳光建设工程招标代理有限公司（地址：临安市锦城街道衣锦街596号农资大楼三楼）购买招标文件，施工招标文件每套售价1000元，施工监理招标文件每套售价1000元，图纸每套售价1000元，售后不退。5. 投标文件的递交5.1 现场踏勘及投标预备会：现场踏勘：2010年4月3日8：00时，集中地点：临安市锦城街道横潭路88号（临安市交通局六楼会议室）。投标预备会：2010年4月3日10：30时，地点：临安市锦城街道横潭路88号（临安市交通局六楼会议室）。5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2010年 4月13日9：00时，投标人应于当日8时45分至9：00时将投标文件递交至临安市公共资源招投标交易中心（地址：临安市锦城街道环北路浙皖农贸城农展中心三楼）。5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6. 发布公告的媒介本次招标公告在临安市公共资源招投标交易网:8080/上发布。7. 联系方式招标人：临安市交通投资发展有限公司地 址：临安市锦城街道横潭路88号邮 编：311300联系人：陈武威电 话 真标代理机构：临安市阳光建设工程招标代理有限公司地 址：临安市锦城街道衣锦街596号农资大楼三楼邮 编：311300联系人：洪波电 话23616808传 真2010年3 月29日附录1 资格审查条件（资质最低条件）标段施工企业资质等级要求余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程土建合同段投标人须浙江省范围内具有独立法人资格，同时具备公路工程施工总承包二级及以上和市政公用工程施工总承包二级及以上资质的企业。其注册资金与所投标段规模相适应。附录2 资格审查条件（财务最低要求）标段财务要求余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程土建合同段本工程要求提供不少于1000万元的流动资金。附录3 资格审查条件（业绩最低要求）标段业绩要求余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程土建合同段2005年3月1日以来按一个标段成功地完成过单洞500米二级及以上公路隧道工程施工2005年3月1日以来按一个标段成功地完成过一条5公里（含）以上一级及以上公路工程施工2005年3月1日以来成功地完成过一个标段市政工程施工注：1、公路工程（隧道）：必须提供2005年3月1日以来（以交工验收证书或竣工验收证书或工作综合评价等级证书上的日期为准）完成项目业绩证明材料，a、合同协议书；b、质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）。二者缺一不可，否则该业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。所填报业绩必须在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中可以查询，如为省外业绩，开标时须同时提供该业绩施工图、交工检测报告（或竣工质量鉴定报告）等原件于以备评标委员会核查，如无法提供，则该业绩不予认可。2、市政工程:必须提供2005年3月1日以来完成项目业绩证明材料：合同协议书或交工验收证书。上述资料中的施工单位名称必须一致施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的批文，否则业绩不予认可。3、业绩规模（公路、隧道、市政工程规模业绩数字）需在合同协议书或质量证明材料中体现，如规模不明，必须附有业主证明材料，否则该业绩不予认可。4、工程规模解释顺序依次为：质量证明文件、合同协议书、业主明材料。附录4 资格审查条件（信誉最低要求）标段信誉要求余杭15省道至临安02省道连接线改建工程支线拓宽及市政配套工程土建合同段招标人不得存在下列行为：3. 1、 自2009年3月1日以来（以法院判决书出具的时间为准），有行贿行为并构成犯罪（以法院判决书为准）。2、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为D级的企业；3、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可以同时对同一标段投标，但同属于一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人 员数 量资 格 要 求项目经理1公路工程施工经验5年及以上，担任过1个类似项目的施工项目经理，并具有二级建造师注册证书或二级建造师临时执业证书（执业证书还未领取者需提供住房和城乡建设部、建设厅发布的符合建造师注册条件的相关公告打印件或复印件（标明相关文号），具有安全生产考核合格证书（B类），具有中级及以上技术职称，年龄60周岁以下。项目经理备选人1项目总工1公路工程施工经验5年及以上，担任过2个及以上类似项目施工项目技术负责人，具有安全生产考核合格证书（B类），具有高级工程师或以上技术职称，年龄60周岁以下。项目总工备选人1注：1、项目经理（以及备选人）提供二级建造师注册证书或二级建造师临时执业证书（执业证书还未领取者需提供住房和城乡建设部、建设厅发布的符合建造师注册条件的相关公告打印件或复印件（标明相关文号）、职称证书、安全生产考核合格证书、身份证；项目总工（以及备选人）提供职称证书、身份证、安全生产考核合格证书，否则作废标处理2、提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）最近三个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或最近三个月的其他能够证明拟委任的项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），否则作废标处理。3、项目经理（以及备选人）及项目总工（以及备选人）不能在合同工期未完工的在建项目中任职，否则作废标处理。4、类似项目是指按一个合同段成功地完成过一条长5公里（含）以上的一级及以上公路工程施工。5、应提供项目经理（以及备选人）和项目总工（以及备选人）业绩证明材料复印件，业绩证明材料应同发包人或质量监督部门出具。施工合同段主要工程数量表项目名称余杭