钢结构安装施工合同二.doc

编号：_钢结构安装施工合同二甲 方：_乙 方：_签订地点：_签订时间：_第 1 页 共 8 页甲方：_公司乙方：_施工队根据中华人民共和国合同法及有关规定，经甲乙双方友好协商，甲方将_除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程委托乙方施工，结合本工程实际情况，为明确双方权利、责任，签订如下合同条款：一、工程名称：石家庄除尘设备有限公司厂房钢结构安装工程二、工程地点：#三、工程内容：厂房钢结构运输安装四、工期：20_年12月20日至20_年3月20日五、工程造价及拨款方式1、本工程采用吨位包干价，钢结构单价400元/t;C型钢、天沟安装550元/t(包括雨水管安装、C型钢打孔、除锈、刷漆)，工程量暂估1700吨(工程完工工程量据实结算)，合同款价70万元(大写：柒拾万元整)。甲方负责提供安装所用的高强螺栓、油漆(超出部分乙方自行承担);乙方负责提供运输安装所用车辆、吊装设备及其他设备、使用副材(焊条、氧气、乙炔等)、施工人员工资、施工住宿费等。2、付款方式：钢架部分安装完成30%后7日内甲方支付工程款十万元，完成60%后7日内甲方支付工程款十万元，钢架全部安装完毕后支付工程款十万元。屋面系统(檩条、水平支撑等)安装完成50%后7日内甲方支付工程款十万元，安装全部完成后7日内甲方支付工程款十万元。所有构件安装完毕验收合格后7日内付至工程总造价的80%，甲方全部工程交工，建设方验收合格后7日内付至95%，其余5%作为安装质保金，壹年无质量问题，一次付清。六、质量与验收1、严格按照图纸要求和国家及省市现行的标准、规定、规程及施工组织设计进行施工。因质量问题或操作失误造成的一切损失均由乙方承担。2、因甲方原因或自然因素(如雨雪、停电、四级风以上等)影响工期，工期顺延;因乙方原因不能按期完工，拖延一天，给付甲方工程总造价千分之三的违约金。3、质保期为壹年，如在质保期内发生质量问题，乙方在接到通知后施工人员48小时内到达现场进行维修，维修费用乙方承担。七、安全：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。八、乙方责任1、乙方在现场施工期间严格遵守甲方现场规章制度，服从甲方调度安排，接受甲方及监理人员的质量监督和管理，达到业主所要求的文明工地的标准。2、采取有效措施，确保施工安全，杜绝人员伤亡及设备事故，如有发生，全部责任及损失费用乙方承担。乙方必须对施工人员投保安全事故险，保险单作为合同附件。3、乙方所有施工人员必须持证上岗。4、其他条款中规定的乙方责任。九、仲裁双方在合作协议中如发生争议，应本着互谅、互让的精神进行协商，协商不成，则通过合同签订的仲裁机构解决，仲裁结果为最后裁定，对双方均有约束力，应无条件履行。仲裁费用由败诉方承担。十、其他1、本合同双方签字后生效，工程竣工、工程款结清后自行失效。2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。甲方：代表：代表：乙方：年月日年月日钢结构安装施工合同(二)合同编号：发包人(甲方)：承包人(乙方)：按照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就钢结构安装事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程坐落地点：3、承包性质：4、承包范围：二、质量约定：三、安装合同价款约定(含税)：1、临时设施费及工人生活所需各项费用;2、施工人员的工资、劳保费、医疗保险费等;3、乙方在施工生产中使用的机械及施工工具、用具费;4、钢结构、檩条、天沟等安装吊装费;5、特殊工种的配合及场地清理用工费用;6、超高费及其它不可预见费用等;7、冬雨季施工所增加的费用;8、移动脚手架的租赁费用及固定脚手架手搭拆的费用;9、钢结构焊接所需的与材质相匹配的焊材费用;10、施工现场压制彩板的人工费用等。三、工期要求：1、年月日至年月日，总工期天。四、付款方式与结算方式：1、合同签定后进场前两天内，甲方支付给乙方合同总额的作为预付款。2、主体结构、檩条安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。3、彩板、附件全部安装完成后甲方支付给乙方合同总额的款。4、工程验收合格天内，乙方提供竣工结算报告与甲方进行结算后天内，甲方支付至乙方合同总额的90%进度款：其余工程款在壹年后经检查验收合格无质量问题，扣除应扣款项后结清。5、本工程结算工程量以现场实际发生量为准进行结算。五、工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担，如造成工期延长，延长一天扣工程价款的百分之一。3、本工程保修期限为：屋面、墙面防水工程质保期为五年。4、乙方在保修期内对工程质量负责无偿保修。甲方按乙方结算总价的10%预留作为工程质保金。在保修期内乙方应在接到维修通知两天内派人维修，如乙方不及时派人维修(或因此造成的损失的)甲方有权另找施工单位进行维修，其维修和损失费用从乙方的质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。六、双方责任：一)甲方责任1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责提供施工图纸壹套，提供必要技术资料。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。5、负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，有权书面通知承包人暂停、更改、甚至返工。6、负责组织工程的验收工作。7、因乙方原因在施工过程中，确实无法达到甲方对工期、质量、安全文明施工过程的指标，甲方有权要求乙方无条件退场，乙方应承担由此给甲方造成的损失。8、办理乙方合理的变更、签证的审核工作。9、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。10、负责竣工结算工作。二)乙方责任1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，保险保单复印件作为本合同附件。并将其有效证件复印件交甲方备案，特殊工种施工人员必须持证上岗。3、在施工过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续施工时，承包人在不影响发包人施工任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。5、承包人必须严格遵守钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-20_)，按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，并确保所采购材料、设备为合格产品，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。6、承包人应与甲方现场项目人员共同验收进场材料，对数量进行确认后按实领用并签字，如有丢失、损坏无正当理由，由承包人负责承担超出定额领用材料的费用。7、承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。8、承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装与其他专业的协调。9、承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、甚至返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。11、高度重视安全生产，建立有效的安全保障体系，定期对施工人员进行安全交底，接受甲方对安全交底记录及相关记录的检查。12、承包人派遣在现场的负责人及施工人员不允许与甲方、监理、总包发生任何冲突，如因此原因给发包人造成的一切损失由承包人承担。13、乙方负责进场所有材料的清点和管理工作，清点时与所附发货清单对照，如发现不符，及时通知甲方，如因乙方清点不细或丢失造成的材料不够，由乙方负责，如需甲方补做，所需费用从乙方工程款中按实扣除。14、本工程需统一着装及佩戴统一安全帽，由甲方负责采购，按成本价给乙方，从工程款中扣除。七、违约责任1、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2、因承包人责任造成质量事故和延误工期，其损失一概由承包人承担。3、承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。4、承包方必须独立完成承包项目的所有内容，不得转包或再分包，若有违反承担全部责任。5、承包方现场负责人刘东松必须亲自在现场指挥施工，如无故不到场，按每天20_元处以罚款。八、其它1、因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。2、在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向提起诉讼。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。4、本合同任