移机合同00764.doc

_ 103P监视器移机安装合 同建设单位： 服务单位： 项目名称：103P监视器移机安装 2013年 12 月 02 日103P监视器移机安装合同甲方：_ 乙方： 依照中华人民共和国合同法和有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，双方订立本合同。第一条 项目概况项目名称： 两台103P监视器移机安装 项目地点： 北京 服务范围和内容：两台03P监视器，拆卸、移机与安装，调试到正常使用。合同总价：1、工程总造价（大写）贰万圆整（即：￥20000 元）。2、工程内容：本合同包括103P监视器系统拆卸，整机移动，及安装。具体包含如下 ：工程设计、系统所需要的设备材料的采购系统的安装、调试。第二条 施工期限自本合同签订，首付款到账后 5个工作日内进场施工，施工周期为 7日（包括安装及调试）。由以下原因造成工期的延误，工期相应顺延，最长不得延长7日。1、工程量增加和设计变更，顺延期限由甲、乙双方协商。2、因停水或停电造成停工连续超过8小时。3、不可抗力。（如政治因素，战争，地震，山崩，火山暴发、洪水等）第三条 设备、材料1、本项目所需的设备由乙方提供，并满足甲方要求，辅助材料也由乙方供应。2、本工程所用设备及原材料规格、数量均以组成合同文件中的设备和材料清单为准。3、乙方所提供的设备、材料须符合相关标准，并附有产品说明书及质量合格证。质量标准：1、达到国家标准或者行业规范；2按照业主要求的验收标准。第四条 工程结算方式甲、乙双方正式签约后两个工作日之内支付合同总额的 100 给乙方，即：大写：壹万圆整（￥20000.00 元）。第五条 保修维护乙方提供本系统的维护和保养服务工作。保修期限：按国家有关规定即壹年，质保期内出现质量问题乙方负责免费保修，由于质量问题造成的配件损坏，乙方免费更换。因人为或不可抗拒力造成的损坏，维修费用双方协商解决。第六条 双方保证甲方保证：1、按合同规定及时通知乙方组织货源，并给乙方留有备货的时间并做到及时付款。2、甲方提供乙方临时住宿场所（被褥自带），施工人员的吃饭自理。2、甲方提供乙方在施工现场水，电，路的畅通。由于协调不当造成的乙方误工，不可计算为合同确定的误工天数。乙方保证：1、按时完整地将设备运抵甲方要求地点并负责安装，调试等工作。2、除不可抗拒力之外，按照合同规定的工期，保质保量的完成本次工程。第七条 违约责任本合同条款甲乙双方确保认真履行，其中甲乙双方除不可抗力原因凡未能按期履行合同条款，违约方应承担违约责任。1、如乙方延误工期，工程未达到验收标准，延期按每天合同总额的千分之三计算违约金。2、如果甲方未能按合同履行工程结算，延期按每天合同总额的千分之三计算违约金。3、乙方如在验收后出现质量问题或没有达到本合同中要求的标准，需要按要求整改或者返工，由此产生的一切费用和后果，由乙方承担。4、甲方如在工程验收后，需要乙方整改或者加项目，由此产生的一切费用由甲方负责。未尽事宜由双方参照合同法及国家相关规定协商解决，如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第九条 不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件如政治因素，战争，地震，山崩，火山暴发、洪水等；发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。因不可抗力产生的损失，双方互不赔偿。第十条 其它约定事项1、甲方派_ 为驻现场负责人，乙方派 为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。合同一式 二份，甲方、乙方各执 一 份。甲方（盖