2019年课程资料 课程讲义 2019年一级造价工程师 陈蓉芳-建设工程计价 一级造价工程师-建设工程计价-习题精析班word 7-第七讲

第七讲第五章 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算【多选题】根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E.因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用网校答案：BC网校解析：本题考查的是索赔。选项A只能得到费用补偿， 选项D可以得到工期和费用补偿，选项E可以得到费用补偿。【单选题】某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机具费合计为计算基础的综合费率为30%。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日， 塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。A.2250 B.2925C.5800 D.7540网校答案：D网校解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。索赔金额（108015000）（130%）7540（元）【多选题】某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工 2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（ ）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元网校答案：CD网校解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项AB因异常恶劣天气停工只可以进行工期索赔；选项C，（20501200）（130%）1560（元）；选项D，20201100500（元）；选项E元）。【多选题】承包人向发包人索赔成立的前提条件有（ ）。A.按合同规定程序和时间提交了索赔报告B.按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知C.与合同对照，事件已造成了承包人实际损失D.索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任E.索赔前需进行现场保护网校答案：ABCD网校解析：本题考查的是索赔。承包人工程索赔成立的基本条件包括：（1）已造成了承包人直接经济损失或工期延误；（2）是因非承包人的原因发生的；（3）承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料。参见教材P248。【总结】损失存在非己原因走程序【单选题】关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属承包人原因的，承包人不能获得费用补偿，但能得到工期补偿网校答案：C网校解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。共同延误的处理原则：（1）确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。（2）如果初始延误者是发包人原因，则承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。【多选题】下列关于现场签证的说法，正确的是（ ）。A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证D.施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证E.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付网校答案：ACD网校解析：本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项B不属于签证的范围；选项E应与进度款同期支付。【多选题】下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（ ）。A.工程变更令及其修订的工程量清单B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证E.合同图纸网校答案：ACE网校解析：本题考查的是工程计量。工程计量的范围与依据参见教材P255。【单选题】某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。A.54.79 B.55.56C.65.75 D.66.67网校答案：C网校解析：本题考查的是预付款及期中支付。工程预付款数额200040%/3653065.75万元。材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。【单选题】已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（ ）月开始扣回。A.4 B.5C.6 D.7网校答案：B网校解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点=800-100/40%=800-250=550（万元），第4个月累计=450（万元），第5个月累计=590（万元），所以抵扣点为第5个月。【单选题】下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任网校答案：A网校解析：本题考查的是预付款及期中支付。【多选题】下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周起应支付的预付款网校答案：DE网校解析：本题考查的是预付款及期中支付。支付申请的内容包括：（1）累计已完成的合同价款；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）本周期合计完成的合同价款，其中包括：本周期已完成单价项目的金额；本周期应支付的总价项目的金额；本周期已完成的计日工价款；本周期应支付的安全文明施工费；本周期应增加的金额；（4）本周期合计应扣减的金额，其中包括：本周期应扣回的预付款；本周期应扣减的金额。（5）本周期实际应支付的合同价款。【单选题】某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。A.58 B.14C.0 D.50网校答案：D网校解析：本题考查的是预付款及期中支付。题目中已经明确第三旬实际工程量为800m3，而总的工期是50天，也就是5旬，所以第三旬不考虑最终的工期奖罚。所以仅仅考虑工程量价款和本期的索赔款项即可施工方在第三旬应得到的工程款为：500800+100000500000（元）50（万元）。【单选题】关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人对工程造价咨询企业审核意见有异议的，在接到意见规定时间内，可以向有关工程造价管理机构申请调解B.非国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核网校答案：D网校解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段三个阶段。国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核。竣工结算的审核（造价咨询机构核对的）：（1）在规定期限内核对完毕，不一致的，应提交给承包人复核；（2）承包人应提交同意结论或不同意见的说明；（3）工程造价咨询机构应再次复核：复核无异议的，签字确认，竣工结算办理完毕；复核后仍有异议的，无异议部分办理不完全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。【多选题】关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（ ）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期E.采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金网校答案：DE网校解析：本题考查的是竣工结算。选项A，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%；选项B，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计；选项C，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。【多选题】下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的有（ ）。A.建设工程施工合同无效，承包人对竣工验收合格的工程要求支付价款，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持D.招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持E.当事人对欠付工程价款利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算网校答案：ABD网校解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项C，施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，予以支持；选项E，没约定的利率，当事人对欠付工程价款利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。【单选题】根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。A.施工合同无效，人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得B.具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，予以支持D.因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼网校答案：C网校解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。发包人提前占用工程。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。【单选题】关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（ ）。A.应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标B.应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作C.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过60个工作日D.对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”网校答案：C网校解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过30个工作日。每个鉴定项目延长次数一般不得超过3次。【单选题】某纠纷项目工程造价金额为3800万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（ ）个工作日内完成鉴定工作。A.40 B.60C.80 D.100网校答案：C网校解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。争议标的涉及工程造价金额为3000万元以上1亿元以下（含1亿元）的，期限为80工作日。【单选题】在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）。A.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件B.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格C.与鉴定项目相关的标准规范D.证据及送鉴证据材料目录网校答案：D网校解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。委托人移交的证据材料。委托人移交的证据材料宜包含但不限于下列内容：（1）起诉状（或仲裁申请书）、反诉状（或仲裁反申请书）及答辩状、代理词；（2）证据及送鉴证据材料目录；（3）质证记录、庭审记录等卷宗；（4）鉴定机构认为需要的其他有关资料。第六章 建设项目竣工决算和新增资产价值的确定【单选题】编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款网校答案：C网校解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。资金来源包括基建拨款、地方财政资金、部门自筹资金、项目资本金、项目资本公积、基建借款、 待冲基建支出、应付款合计、未交款合计。【单选题】竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物，特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是（ ）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表网校答案：B网校解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设工程竣工图是真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件。【单选题】关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（ ）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图网校答案：C网校解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A，工程竣工图是构成竣工决算的重要组成内容之一；选项B，凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图；选项D，谁原因谁负责重新绘制。【多选题】编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（ ）。A.经批准的初步设计所确定的工程内容已完成B.单项工程或建设项目竣工结算已完成C.收尾工程竣工结算已完成D.预留费用不超过规定比例E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕网校答案：ABDE网校解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例。【单选题】某工业项目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应分摊的生产工艺设计费应为（ ）万元。A.112.0B.137.1C.160.0D.186.7网校答案：C网校解析：本题考查的是新增资产价值的确定。建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。I车间应分摊的生产工艺设计费=800/2000400=160（万元）。【单选题】某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用明细如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（ ）。A.70B.75C.84D.105网校答案：C网校解析：本题考查的是新增资产价值的确定。K车间应分摊的建设单位管理费=（2000+500+1500）/（6000+1000+3000）210=84（万元）。【单选题】某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。 则单项工程B的新增固定资产价值是（ ）万元。A.3132.5B.3135C.3137.5D.3165网校答案：B网校解析：本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费（10008001200）/（100080012003000）10050（万元）；B的新增固定资产价值（10008001200）501000120/4000100060/4000403135（万元）。【多选题】关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值网校答案：BDE网校解析：本题考查的是新增资产价值的确定。选项A错误，新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的；选项B正确，单项工程建成经有关部门验收鉴定 合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值；选项C错误，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值；选项D正确，凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值；选项E正确，新增固定资产价值是投资项目竣工投产后所增加的固定资产价值，即交付使用的固定资产价值。【多选题】土地使用权的取得方式影响竣工决算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权网