FIDIC复习题-汇总.doc

FIDIC施工合同条件复习题一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 依据FIDIC施工合同条件，规范和图纸应由(C )保存和照管。A工程师B.承包人C.雇主D.承包人代表解析：1.8款“文件的照管和提供”。2. “基准日期”系指递交投标书截止日期前( B )的日期。A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.1.3.1款“基准日期”。3. 依据FIDIC施工合同条件，除非另有协议，双方应在承包人收到中标通知书后( B )内签订合同协议书。合同协议书应以专用条款所附格式为基础。A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.6款“合同协议书”。4. 依据FIDIC施工合同条件，当工程师提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知工程师，对这些安排和方法不得做( A )。A.重要改变B.改变C.任何改变D.建议解析：4.1款“承包人的一般义务”。5. 依据FIDIC施工合同条件，工程师(B )修改合同。A.有权B.无权C.可以D.不可以解析：3.1款“工程师的任务和权力”。6. 依据FIDIC施工合同条件，争端裁决委员会成员为( C )。A.三名或五名B.一名至三名C.一名或三名D.二名或三名解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。7. 依据FIDIC施工合同条件，如承包人对工程师助手的确定或指示提出质疑，承包人可将此事项提交( A )，( )应及时对该确定或指示进行确认、取消或改变。A.工程师 工程师B.雇主 工程师C.工程师 工程师助手D.雇主 工程师助手解析：3.2款“由工程师付托”。8. 依据FIDIC施工合同条件，未经( B )事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。A.雇主B.工程师C.雇主代表D.承包人代表解析：4.3款“承包人代表”。9. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。该体系应符合合同的详细规定。工程师有权对体系的( A )进行审查。A.任何方面B.主要内容C.一部分内容D.不涉及商业秘密的部分解析：4.9款“质量保证”。10. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应采取( B )措施，保护(现场内外)环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。A.一切B.一切适当C.有效D.适当解析：4.18款“环境保护”。11. 依据FIDIC施工合同条件，任何事故发生后，承包人应立即将事故详情通报( D )。承包人应按( )可能提出的合理要求，保持记录，并写出有关人员健康、安全和福利，以及财产损害等情况的报告。A.雇主 雇主B.雇主 工程师C.工程师 雇主D.工程师 工程师解析：6.7款“健康和安全”。12. 依据FIDIC施工合同条件，直到工程师向承包人颁发( C )，注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。A.工程移交证书B.结清证明C.缺陷责任终止证书D.最终支付证书解析：11.9款“缺陷责任终止证书”。13. 依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( A )。A预付款的金额应在投标书附录中规定B要获得动员预付款，承包人应提供履约保函和预付款保函C预付款保函金额要大于预付款额D自承包人累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款解析：14.2款“预付款”。14. 按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( D )影响，属于承包人应承担的风险。A不利的气候条件B招标文件未说明的污染C不利于施工的外界自然条件D其他承包人的干扰解析：4.10款“现场数据”，4.12款“不可预见的物质条件”，8.4款“竣工时间的延长”。15. 按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包人原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发移交证书。A本该进行检验日B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日D雇主实际使用日解析：9.2款“延误的试验”、10.3款“对竣工试验的干扰”。16. 按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包人不是因执行承包人的错误指令而出现违约行为时，( )。A雇主可将指定分包人的违约行为视为承包人的违约B应由选定指定分包人的工程师和指定分包人共同承担责任C应由承包人和指定分包人共同承担责任D应由指定分包人直接对雇主承担责任解析：5.2款“反对指定”。17. 依据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于承包人索赔的说法，错误的是( )。A只能向有合同关系的对方提出索赔B工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D索赔处理应尽可能协商达成一致解析：20.1款“承包人的索赔”。18. 依据FIDIC施工合同条件规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( )。A现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据解析：20.1款“承包人的索赔”。19. 依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包人获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C.自承包人获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包人获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣解析：14.2款“预付款”。20. 依据FIDIC施工合同条件，工程师审查承包人的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.雇主提前占用部分工程导致承包人后续施工的损失解析：2.1款“现场进入权”，1.9款“延误的图纸或指示”，4.24款“化石”，10.2“部分工程的接收”。21. 某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。A500天B538天C865天D903天解析：1.1.3.3款“竣工时间”。22. 依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包人使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包人更换，则( )。A增加的费用和工期延误责任都由雇主承担B增加的费用由雇主承担，工期延误责任由承包人承担C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由雇主承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担23. 依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个移交证书和一个缺陷责任终止证书，则保留金( )。A在颁发移交证书时全部返还B在颁发缺陷责任终止证书时全部返还C在颁发移交证书和缺陷责任终止证书时各返还一半D不再返还解析：14.9款“保留金的支付”。24. 某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。雇主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了移交证书，承包人于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。A10月10日B10月13日C10月20日D10月30日解析：10.2款“部分工程的接收”。25. 某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。A索赔报告B索赔意向通知C索赔依据和资料D工期和费用索赔的具体要求解析：4.12“不可预见的物质条件”，20.1款“承包人的索赔”。26. 下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。A在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对雇主具有强制性的约束力C工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D工程师的索赔处理决定不需通知雇主解析：20.1款“承包人的索赔”,3.5款“确定”。27. 按照FIDIC施工合同条件规定，在( )后，雇主应将保留金全部返还给承包人。A.颁发工程移交证书B.颁发缺陷责任终止证书C.签发最终支付证书D.承包人提交结清单解析：14.9款“保留金的支付”。28. FIDIC施工合同条件规定的“暂列金额”款项使用的特点是( )。A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包人有权根据施工实际需要自主使用C.承包人应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包人的索赔解析：13.5款“暂列金额”。29. 按照FIDIC施工合同条件规定，承包人施工期的截止时间为( )。A.颁发工程移交证书日B.工程移交证书注明的竣工日C.颁发缺陷责任终止证书日D.协议书中约定的竣工日解析：10.1款“工程和分项工程的接收”。30. 按照FIDIC施工合同条件规定，合同有效期的结束时间为( )。A.签发工程移交证书日B.颁发缺陷责任终止证书日C.结清证明生效日D.签发最终支付证书日解析：11.9款“缺陷责任终止证书”，14.11款“最终支付证书的申请”，14.12款“结清证明”，14.13款“最终支付证书的颁发”。31. 按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )不属于雇主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物解析：4.12款“不可预见的物质条件”。32. 按照FIDIC施工合同条件规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是( )。A.以投标截止日期作为风险划分时间点B.基准日期后由于政策变化引起承包人施工成本增加由雇主给予补偿C.基准日期后由于政策变化引起承包人施工成本增加由雇主补偿，成本减少由雇主获得好处D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则雇主应承担汇率变动带来的损失解析：13.7款“因法律改变的调整”、13.8款“因成本改变的调整”。33. 在FIDIC施工合同条件中，合同协议书应当在( )后签订。A开标B发出中标通知书C提交履约保函D开工解析：1.6款“合同协议书”。34. 按照FIDIC施工合同条件的规定，如果由于承包人的故意违约行为给雇主造成损失，则承包人的赔偿应( )。A以履约保函金额为限B以中标的合同金额为限C为雇主的全部损失D包括雇主的全部损失加违约金解析：17.6款“责任限度”。35. 某采用FIDIC施工合同条件的合同，工程师审查承包人提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包人使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。A有权要求增加施工设备，增加的费用由承包人承担B有权要求增加施工设备，增加的费用由雇主承担C无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D无权要求增加施工设各，也无权要求加快施工进度解析：8.3款“进度计划”。36. FIDIC施工合同条件中规定，工程索赔事件发生后的42天内，承包人应向工程师递交( )。A索赔事件发生的原因和证据资料B索赔的依据C索赔意向通知D索赔报告解析：20.1款承包人的索赔。37. FIDIC施工合同条件中规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力( )。A是终局的，对雇主具有强制约束力B不是终局的，但对雇主具有强制约束力C是终局的，仅对雇主具有强制约束力D不是终局的，对雇主和承包人均没有强制约束力解析：3.5款“确定”38. 依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程移交证书表明( )。A工程照管责任移交B承包合同的全部义务已完成C缺陷通知期开始D可以办理竣工结算解析：17.2款承包人对工程的照管，11.9款缺陷责任终止证书，1.1.3.7款缺陷通知期限，14.13款最终支付正式的颁发。39. FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。A争端裁决委员会由仲裁委员会指定B争端裁决委员会成员的报酬应由雇主承担C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”，20.5款“取得争端裁决委员会的决定”。40. FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。A不计入合同价格之内B用于指定的分包人项目使用C由工程师或承包人代表控制使用D专门用于承包人施工范围内工程使用解析：13.5款“暂列金额”。41. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。A当工程师与承包人就补偿达不成一致时做出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中解析：20.1款“承包人的索赔”，3.5款“确定”，8.4款“竣工时间的延长”，14.3款“期中支付证书的申请”。42. 按照FIDIC施工合同条件规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书解析：1.5款“文件优先顺序”。43. FIDIC施工合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包人应向工程师报送( )。A.最终报表B.竣工报表C.结清单D.临时支付报表解析：14.10款“竣工报表”。44. FIDIC施工合同条件规定，工程开工，对于给定的原始基准点，基准线和参考高层控制点，( )应做出合理的努力对其准确性进行验证。A承包人B工程师C设计人D质量监督站解析：4.7款“放线”。45. FIDIC施工合同条件规定，投保方应维持保险在直到( )的日期为止的期间继续有效。A签发工程移交证书B签发缺陷责任终止证书C签发分部工程提交证书D退还履约保函解析：18.2款“工程和承包人设备的保险”。46. FIDIC施工合同条件规定，工程款应按( )结算。A计量工程量B合同清单C施工预算D设计概算47. FIDIC施工合同条件规定，( )应由雇主签发。A中标通知书B工程移交证书C缺陷责任终止证书D最终支付证书解析： 1.1.1.3款“中标通知书”。10.1款“工程和分项工程的接收”。11.9款“缺陷责任终止证书”。14.13款“最终支付证书”。48. “基准日期”系指递交投标书截止日期前( )天的日期。A14B21C7D28解析：1.1.3.1款“基准日期”。49. 下列承包方中( )未经工程师同意不能离开施工现场。A塔吊B施工人员C项目经理D车辆解析：4.17款“承包人的设备”。50. FIDIC施工合同条件规定，承包商向雇主提交履约保函，保证书内的合同担保有效期限是( )。A合同签字之日起到颁发工程移交证书为止B合同签字之日起到颁发缺陷责任终止证书日为止C合同签字之日起到颁发最终决算支付证书D合同签字之日起到颁发竣工验收证明解析：4.2款“履约担保”。51. 依据FIDIC施工合同条件，争端裁决委员会的英文字母简写是( )。ADABBDBACABDDBAD解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。52. 依据FIDIC施工合同条件，签订合同协议书，依法征收的印花税承担方是( )。A雇主和承包人B雇主C承包人D雇主或承包人解析：1.6款“合同协议书”。53. FIDIC施工合同条件规定，雇主与承包商发生合同争执，提出争议的应首先将自己的要求( )。A通知对方并与对方协商B提交工程师请他作出决定C直接提交仲裁D直接提请诉讼解析：(必须知道)54. FIDIC施工合同条件规定，合同文件有歧义应由( )解释。A雇主B工程师C承包商D雇主与承包商解析：(必须知道)55. FIDIC施工合同条件规定，当已颁发( )时，工程师应确认将保留金的一半支付给承包人。A工程移交证书B临时支付证书C合同签字之D停工指令解析：14.9款“保留金的支付”。56. FIDIC施工合同条件规定，指定分包人是指( )的承包人。A由业主选定与工程师签订合同B由总包选定与业主签订合同C由工程师选定与业主签订合同D由业主选定与总包商签订合同解析：5款“指定的分包人”。57. FIDIC施工合同条件规定，承包人应在从开工日期起承担照管工程货物的全部职责，直到( )为止，这时工程照管职责应移交给雇主。A竣工B颁发移交证书C责任缺陷期D合同期满解析：17.2款“承包人对工程的照管”。58. FIDIC施工合同条件规定，在( )前的任何时间，工程师可通过发布指示或要求承包人提交建议书的方式，提出变更。A工程竣工B颁发工程移交证书C颁发缺陷责任终止证书D颁发最终支付证书解析：13.1款“变更权”。59. FIDIC施工合同条件规定，承包人缺陷通知期限的延长不得超过( )。A半年B一年C一年半D两年解析：11.3款“缺陷通知期限的延长”。60. FIDIC施工合同条件规定，除合同中另有规定外，承包人应向工程师提供一式( )套承包人文件。A4B5C6D7解析：1.8款“文件的照管和提供”。61. FIDIC施工合同条件规定，承包人可索赔条款的基本规律是( )。A可索赔利润的条款，一定可以同时索赔成本B在工期延长和成本索赔中，只能得到其中一种C可索赔成本的条款，一般可同时索赔工期D利润补偿的机会较少，但可以单独进行62. FIDIC施工合同条件中关于工程索赔的描述，正确的是( )。A在工期延长和利润补偿中，承包商可以得到一种，也可以同时得到两种B在工期延长和利润补偿中，承包商只能得到一种C一般承包商获得利润的机会较多D工程师在收到承包方交送的索赔报告和有关资料后，应于14天内给予答复或要求承包商进一步补充索赔理由和依据63. 依据FIDIC施工合同条件，因成本改变的调整，应按( )计算。A供货期的合同规定的公开价格减基准日期价格B供货期的价格减合同签定的价格C供货期的价格减承包人的报价D实际供货价格减合同中的实际报价解析：13.8款“因成本改变的调整”。64. FIDIC施工合同条件规定，尽管暂列金额计入合同价格中，但其使用却归( )控制。A工程师B业主C指定分包人D承包人解析：13.5款“暂列金额”。65. 依据FIDIC施工合同条件，工程的开工令，由( )颁发。A雇主B承包人C工程师D指挥长解析：8.1款“工程的开工”。66. 依据FIDIC施工合同条件，缺陷责任终止证书由( )颁发。A雇主B工程师C承包人D指挥长解析：11.9款“缺陷责任终止证书”。67. 依据FIDIC施工合同条件，缺陷责任终止证书正本应颁发给( )。A雇主B工程师C承包人D指挥长解析：11.9款“缺陷责任终止证书”。68. 依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发永久工程任何部分的移交证书，此部分的照管责任应由( )承担。A雇主B工程师C承包人D指挥长解析：17.2款“承包人对工程的照管”。二、多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)1. 依据FIDIC施工合同条件规定，工程师的职权范围包括( )。A修改进度计划B控制使用暂列金额C批准工程分包并审查分包人资质D发布变更指令E审查承包人索赔要求解析：8.3款“进度计划”，13.5款“暂列金额”，13.1款“变更权”，20.1款“承包人的索赔”。2. 依据FIDIC施工合同条件规定，指定分包人的特点表现为( )。A由雇主指定，并与其签定合同B工作内容不属于合同约定由承包人应完成工作范围C对其付款从暂列金额内开支D承包人负责对其施工进行协调管理E对其违约行为承包人承担连带责任解析：5款“指定的分包人”。3. 按照FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，雇主应承担的风险包括( )。A雇主提供的设计不当造成的损失B承包人施工原因造成的爆炸C工程所在国发生战争D放射性污染导致停工E施工遇到不利气候条件导致的停工解析：17.3款“雇主的风险”。4. 依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包人提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。A对竣工试验的干扰B不可抗力造成的损失C延误移交施工现场D雇主提前占用工程E非承包人原因试验导致施工延误解析：10.3款“对竣工试验的干扰”。19.4款“不可抗力的后果”。2.1款“现场进入权”。10.2款“部分工程的接收”。7.4款“试验”。5. FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决6. 采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。A、施工工程的计划进度B、分包人在施工阶段的安排C.重要检查检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任解析：8.3款“进度计划”。7. 采用FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。A对合同中任何工程量的改变B.工程任何部分标高的改变C.改变已认可的承包人施工时间和顺序安排D.删减部分约定的承包工作交给其他人完成E.改变违约责任的承担方式解析：13.1款“变更权”。8. 在FIDIC施工合同条件中，承包人可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。A不可预见的外界条件B.施工中遇到文物和古迹C.异常不利的气候条件D.雇主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整解析：4.12款“不可预见的物质条件”。4.24款“化石”。8.4款“竣工时间的延长”。13.7款“因法律改变的调整”。9. 依据FIDIC施工合同条件规定，承包人最终结算的合同价款可能与中标通知书中注明的雇主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。A工程量清单中的工程量不准确B承包人的报价漏项C合同内列有调价条款D采用不可调价合同E发生承包人应承担质量责任的扣款解析：14.1款“合同价格”。13款“变更与调整”。10. 在FIDIC施工合同条件中，指定分包人与一般分包人的差异体现在( )。A是否由承包人选定B是否与承包人订立合同C是否可能由雇主直接付款D承包人是否收取管理费E是否属于合同约定应由承包人必须完成范围之内的工作解析：5款“指定的分包人”、4.4款“分包人”。11. 依据FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。A指示承包人提前竣工B指示承包人缩短合同工期C指示承包人删减合同约定的某些工作内容D确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额E承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录解析：13.1“变更权”。11.4款“未能修补缺陷”。20.1款“承包人的索赔”。12. 工程师处理索赔时，应给予承包人利润补偿的情况包括( )。A雇主延误移交施工现场B不可抗力造成的损失C雇主提前占用部分工程对承包人后续施工干扰的损失D施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E施工中遇到异常恶劣气候条件的影响解析：2.1款“现场进入权”。19.4款“不可抗力的后果”。10.2款“部分工程的接收”。4.24款“化石”。8.4款“竣工时间的延长”。13. 依据FIDIC施工合同条件，下列风险中，属于雇主应承担的风险有( )。A.外敌入侵B.工程所在地发生叛乱C.超音速飞行物产生的压力波D.工地发生放射性污染E.不利气候条件对施工的影响解析：17.3款“雇主的风险”。14. 依据FIDIC施工合同条件，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有( )。A.雇主与承包人各提名1位专家作为争端裁决委员会成员B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担C.雇主和承包人可单方面向争端裁决委员会征求建议D.雇主或承包人提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬E.争端裁决委员会成员可在雇主或承包人的项目部担任技术顾问解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。15. 依据FIDIC施工合同条件，下列事件中，承包人索赔可获得利润补偿的有( )。A.延误发放图低B.不可预见的物质条件C.雇主提前占有工程D.不可抗力事件造成的损害E.异常不利的气候条件解析：1.9款“延误的图纸或指示”。4.12款“不可预见的物质条件”。10.2款“部分工程的接收”。19.4款“不可抗力的后果”。8.4款“竣工时间的延长”。16. 按照FIDIC的施工合同条件规定，工程施工的竣工日可能为( )。A工程师颁发移交证书之日B实际通过竣工检验之日C移交证书中确认的工程竣工之日D工程实际移交之日E雇主提前占用工程之日解析：10.1款“工程和分项工程的接收”。10.2款“部分工程的接收”。17. 依据FIDIC施工合同条件，下列叙述中正确的是( )。A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意C.工程师对进度进行协调和控制D.承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用E.雇主委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用解析：8.3款“进度计划”。3.1款“工程师的任务和权力”。4.1款“承包人的一般义务”。18. 依据FIDIC施工合同条件，如果雇主在颁发移交证书前，确实使用了工程一部分，则( )。A使用的部分应视为从开始使用的日期起已被接受B承包人应从此日起不再承担该部分的照管责任，应由雇主负责C如承包人提出要求，工程师应颁发该部分的移交证书D颁发移交证书后，应使承包人能尽早采取可能必要的步骤，进行任何尚未完成的竣工试验。解析：10.2款“部分工程的接收”。19. 依据FIDIC施工合同条件，出现( )情况，承包人可立即发出终止合同通知。A工程师未能在收到报表和证明文件后28天内发出有关的支付证明B雇主实质上未能根据合同履行其义务C雇主破产或无力偿债，停业清理D如果工程师发出暂停工程一部分或全部施工，拖长的暂停时间，停工时间影响到整个工程进度解析：16.2款“由承包人终止”。20. 依据FIDIC施工合同条件，如果承包人有( )行为，雇主有权终止合同。A未经必要的许可，将整个工程分包出去B随意将合同转让他人C未做履约担保D破产或无力偿债解析：15.2款“由雇主终止”。21. FIDIC施工合同条件规定，预付款应通过支付证书中按百分比扣减的方式付还，以下正确的是：A扣减应从确认的其中付款累计额超过中标合同金额减去暂列金额后余额的百分之十的支付证书B扣减应按照每次支付证书中金额的四分之一的摊还比率，并按预付款的货币和比例计算，直到预付款还清为止C扣减应从确认的其中付款累计额超过中标合同金额的百分之十的支付证书D扣减应按照每次支付证书中金额的五分之一的摊还比率，并按预付款的货币和比例计算，直到预付款还清为止。解析：14.2款“预付款”。22. FIDIC施工合同条件规定，竣工时间的延长理由包括( )。A变更B气候恶劣C流行病D交通不便解析：8.4款“竣工时间的延长”。23. FIDIC施工合同条件规定，尽管已有先前的任何试验或证书，工程师可指示承包人进行( )工作。A将缺陷的任何生产设备，进行更换B将有不符合合同要求的任何材料移出现场C实施因意外，为工程的安全迫切需要的任何工作D不可预见的事件或其他原因引起的工作解析：7.6款“修补工作”。24. FIDIC施工合同条件规定，在( )情况下，宜对相关工作内容采取新的费率或价格。A测出的数量变化超过工程量或其他资料中所列数量的10%以上B此数量变化与费率的乘积，超过中标合同金额的0.01%C此数量变化直接改变该项工作的到单位成本超过1%D合同中没有规定该项工作为固定费率项目解析：12.3款“估价”。25. FIDIC施工合同条件规定，关于颁发缺陷责任终止证书正确的是( )。A由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发B在承包人提供所有承包人文件后颁发C完成所有工程的施工和试验后颁发D承包人完成额外工程后颁发解析：11.9款“缺陷责任终止证书”。26. FIDIC施工合同条件规定，如果承包人有下列( )行为,雇主应有权终止合同。A未能遵守履约担保规定B未能履行合同义务，得到工程师通知未在合理时间内进行补救C未经允许将整个工程分包，或将合同转让他人D明确表现不继续按照合同履行义务的意向解析：15.2款“由雇主终止”。27. 依据FIDIC施工合同条件，工程师在收到( )后28天，应向雇主发出最终支付证书。A最终报表B结清证明C竣工证明D临时支付证书解析：14.13款“最终支付证书的颁发”。28. 依据FIDIC施工合同条件，货物是指( )。A承包人设备B材料C生产设备D临时工程解析：1.1.5.2款“货物”。29. 依据FIDIC施工合同条件，工程师可要求承包人撤换受雇于现场或工程的,有下列( )行为的任何人员，适当时也包括承包人代表。A经常行为不当B不遵守合同规定C坚持有损失健康安全行为D无能力履行义务解析：6.9款“承包人人员”。30. 依据FIDIC施工合同条件，工程收尾阶段，工程师在颁发最终支付证书时，应具备( )条件。A具备竣工移交证书B缺陷责任终止证书C竣工文件接收证明D结清证明三、判断题(每题1分。)1. 依据FIDIC施工合同条件，在发出继续施工即复工的许可或指示后，工程师应独自对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。（8.12款“复工”）2. 依据FIDIC施工合同条件，“日”指一个工作日，“年”指365天。（1.1.3.9款）3. 依据FIDIC施工合同条件，“成本”是指承包人在现场内外发生的(或将发生的)所有合理开支，包括管理费用及类似的支出以及利润。（1.1.4.3款“成本（费用）”）4. 依据FIDIC施工合同条件，“永久工程”指按照合同规定要由雇主实施的永久性工程。（1.1.5.4款“永久工程”）5. 依据FIDIC施工合同条件，“工程”指永久性工程。（1.1.5.8款“工程”）6. 依据FIDIC施工合同条件，“工程所在国”系指实施临时工程或永久工程的现场(或其大部分)所在的国家。（1.1.6.2款“工程所在国”）7. 依据FIDIC施工合同条件，“不可预见”指一个承包人在提交投标书日期前不能合理预见。（错）（1.1.6.8款“不可预见”）8. 依据FIDIC施工合同条件，“书面”指手写、打字、印刷或电子制作，并形成永久性记录。（1.2款“解释”）9. 依据FIDIC施工合同条件，在一般场合规定给予或颁发批准书、证明、同意函、确定、通知和请求，这些通信信息都应采用书面形式，由人面交(取得对方收据)，通过邮寄或信差传送，或用投标书附录中提出的、任何商定的电子传输方式发送。（1.3款“通信交流”）10. 依据FIDIC施工合同条件，对工程师为了证实承包人遵守合同的情况，合理需要的所有秘密和其他信息，承包人适当情况下应当透露。（1.12款“保密事项”）11. 依据FIDIC施工合同条件，雇主应任命工程师，工程师应履行合同中指派给他的任务。工程师的职员应包括具有适当资质的工程师和能承担这些任务的其他专业人员。（3.1款“工程师的任务和权力”）12. 依据FIDIC施工合同条件，工程师只能行使合同明确中规定的属于工程师的权力。（3.1款“工程师的任务和权力”）13. 依据FIDIC施工合同条件，每当工程师履行或行使合同规定的任务或权力时，应视为代表雇主执行。（3.1款“工程师的任务和权力”）14. 依据FIDIC施工合同条件，工程师可以解除承包人根据合同规定的职责。（3.1款“工程师的任务和权力”）15. 依据FIDIC施工合同条件，工程师的任何指示，不应解除合同规定的承包人的任何职责。（3.1款“工程师的任务和权力”）16. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应任命承包人代表，并授予他代表承包人根据合同采取行动所需的部分权力。（4.3款“承包人代表”）17. 依据FIDIC施工合同条件，承包人不得将部分工程分包出去。（4.4款“分包人”）18. 依据FIDIC施工合同条件，在某些情况下雇主应对由于进场通路的使用引起的索赔负责。（4.15款“进场道路”）19. 依据FIDIC施工合同条件，雇主应负责保证进场通路的适宜性和可用性。（4.15款“进场道路”）20. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应对颁发移交证书后由其采取的任何行动造成的任何损失或损害负责。承包人还应对颁发移交证书后发生的，由承包人负责的以前的事件引起的损失或损害负责。（17.2款“承包人对工程的照管”）21. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应从开工日期起承担照管工程及货物的全部职责，直到颁发工程移交证书(或应视为已颁发)之日止。（17.2款“承包人对工程的照管”）22. 依据FIDIC施工合同条件，承包人可以做出终止合同的选择，但要影响其根据合同或其他规定所享有的其他任何权利。（16.2款“由承包人终止”）23. 依据FIDIC施工合同条件，雇主应有权在对他方便的任何时候，通过向承包人发出终止通知，终止合同。因此，雇主可以为了要自己实施或安排另外的承包人实施工程，而终止合同。（15.5款“雇主终止的权利”）24. 依据FIDIC施工合同条件，如果承包人未能根据合同履行任何义务，工程师可通知承包人，要求其在规定的合理时间内，纠正并补救上述违约。（对）（15.1款“通知更改”）25. 依据FIDIC施工合同条件，工程师可在任一次支付证书中，对以前任何支付证书做出应有的任何改正或修改。支付证书可以被视为工程师接受、批准、同意或满意的表示。（14.6款“期中支付证书的颁发”）26. 依据FIDIC施工合同条件，工程量表或其他资料表所列任何数量都是估计数，不是要求承包人实施的工程的实际和正确数量。（14.1款“合同价格”）27. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应支付根据合同要求应由其支付的各项税金、关税和费用。除第13.7款因法律改变的调整说明的情况以外，合同价格可以因任何这些税费进行调整。（14.1款“合同价格”）28. 依据FIDIC施工合同条件，对于基准日期后工程所在国的法律有改变(包括施用新的法律，废除或修改现有法律)或对此类法律的司法或政府解释有改变，使承包人履行合同规定的义务产生影响的，合同价格应考虑上述改变导致的任何费用增减，进行调整。（13.7款“因法律改变的调整”）29. 依据FIDIC施工合同条件，如果工程师没有在商定的时间和地点参加试验，除非工程师另有指示，承包人可以自行进行试验，这些试验应被视为是在工程师在场情况下进行的。（7.4款“试验”）30. 依据FIDIC施工合同条件，除非专用条款中另有规定，承包人应阻止承包人人员和雇主人员，以及由雇主或工程师通知承包人作为雇主在现场的其他承包人的授权人员的任何其他人员以外的人员进入现场。（4.22款“现场保安”）31. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应将其作业限制在现场、以及承包人可得到的并经工程师同意作为工作场地的任何附加区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人设备和承包人人员处在现场和此类附加区域内，避免他们进入邻近地区。（4.23款“承包人的现场作业”）32. 依据FIDIC施工合同条件，除规范中另有说明外，承包人应为承包人人员提供和保持一切必要的食宿和福利设施。承包人还应按规范的规定为雇主人员提供设施。（对）（6.6款“为员工提供设施”）33. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应在收到开工通知后28天内，向工程师提交一份详细的进度计划。当原定进度计划与实际进度或承包人义务不相符时，承包人还应提交一份修订的进度计划。（8.3款“进度计划”）34. 依据FIDIC施工合同条件，雇主人员应在所有合理的时间内，有充分机会进入现场的所有部分，检查材料和工艺。（7.3款“检验”）35. 依据FIDIC施工合同条件，工程师可以随时指示承包人暂停工程某一部分或全部的施工。在暂停期间，承包人应保护、保管、并保证该部分或全部工程不致产生任何变质、损失或损害。（8.8款“暂时停工”）36. 依据FIDIC施工合同条件，在发出继续施工的许可或指示后，承包人应负责修复在暂停期间发生的在工程或材料中的任何缺陷或损失。（8.12款“复工”）37. 依据FIDIC施工合同条件，如果工程或某分项工程未能通过竣工试验，应适用第7.5款拒收的规定，工程师或承包人可要求按相同的条款和条件，重新进行此项未通过的试验和相关工程的竣工试验。（9.3款“重新试验”）38. 依据FIDIC施工合同条件，如果工程师在28天内既未颁发移交证书，又未拒绝承包人的申请，而工程或分项工程(视情况而定)实质上符合合同规定，移交证书应视为已颁发。（10.1款“工程和分项工程的接收”）39. 依据FIDIC施工合同条件，如果由于雇主应负责的原因妨碍承包人进行竣工试验达14天以上，雇主应被视为已在竣工试验原应完成的日期接收了工程或分项工程(视情况而定)。（10.3款“对竣工试验的干扰”）40. 依据FIDIC施工合同条件，颁发分项工程或部分工程的移交证书，可视为承包人完成场地复原的证明。（10.4款“需要复原的地表”）41. 依据FIDIC施工合同条件，承包人应遵守并执行每项变更，除非承包人立即向工程师发出通知，说明承包人难以取得变更所需的货物。工程师接到此类通知后，应取消、确认或改变原指示。（13.1款“变更权”）42. 依据FIDIC施工合同条件，除非工程师指示或批准了变更，承包人不得对永久工程作任何改变或修改。（13.1款“变更权”）43. 依据FIDIC施工合同条件，承包人必须根据工程师的要求，才能提出(他认为)采纳后将降低雇主的工程施工、维护或运行的费用的建议。（13.2款“价值工程”）44. 依据FIDIC施工合同条件，如果任何缺陷或损害的修补可能对工程的性能产生影响，工程师可要求重新进行合同提出的任何试验。此要求应在该缺陷或损害修补后28天内发出通知提出。（11.6款“进一步试验”）45. 依据FIDIC施工合同条件，在发出继续施工即复工的许可或指示后，工程师应独自对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。（8.12款“复工”）46. 依据FIDIC施工合同条件，如果某项缺陷或损害达到分项工程或某项主要