招投标 最终完全版.docx

招投标与合同管理复习题一、选择题1经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时， A A另一方可请求法院强制执行 B仲裁机构可强制执行C另一方可以请求公安机关强制执行 D另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款2保证合同是 B 签订的合同A债权人与债务人 B债权人与保证人C债务人与保证人 D保证人与被保证人3某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于 A A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理4建设工程纠纷解决的几种途径中，（ C ）是依靠国家强制力来实现的。A和解 B调解 C诉讼 D仲裁5采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标6业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其 C A购买招标文件费用 B编制投标文件费用C投标保证金 D现场考察费7根据招标投标法的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于 B 家。A2 B3 C4 D78根据招标投标法的有关规定，下列说法符合开标程序的是 A A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点由招标人在开标前通知C开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加D开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加9工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是 A A设计方案的优劣 B设计任务完成的进度C设计取费的标准 D设计单位的资历10监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则 C A监理工程师应推迟计量时间 B监理工程师单独计量无效C监理工程师单独计量有效 D监理工程师可不必再计量11采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由 B 控制。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商12FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。A由业主选定，与总承包商签订合同 B由总包商选定，与业主签订合同C由监理工程师选定，与业主签订合同 D由业主选定，与监理工程师签订合同13建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则 C A该项索赔视为已经批准 B视为已被拒绝C尚待批准 D承包商应进一步提交索赔证据14.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为 C A.决标 B.评标 C.授标 D.议标15.法人成立进行注册登记时，应当以 A 为住所。A.主要办事机构所在地 B主要经营场所所在地 C主要合同履行地 D董事长的户口所在地16.属于来自业主的风险是A A.业主信誉差 B.军事冲突 C .海啸 D.国家政策的变动17.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同B A不成立 B成立 C无效 D可撤销18.在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是(D )A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商19.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在 C 退还。A发出中标通知书后 B完成评标后 C提交履约担保后 D合同履行完毕后20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第 D 天作为合同基准日A.7 B.14 C.21 D.2821.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时D A.中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额22.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。 A.人员 B.设备 C.报价 D.能力23.按照国家有关规定，施工合同的估算价在 C 万元人民币以上，必须进行招标。 A.10 B.50 C.200 D.10024.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指C A.完成合同内注明的全部工作的时间 B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的时间 C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的时间25.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 C 到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方承诺到达要约人之前 C.对方发出承诺之前 D.对方承诺生效之后26.招标文件中的工程量清单是C A.竣工结算的依据 B.总价承包时的工程量 C.投标单位计算标价的依据 D.准确的工程量27.工程标底是招标工程项目的（ C）。 A 合同价格 B 投标报价 C 预期价格 D 结算价格 28.施工许可证的申请者是（B ）。 A 监理单位 B 建设单位 C 施工单位 D 设计单位 29、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（C ）。 A 共同承担责任 B 按份承担责任 C 承担连带责任 D 各自承担责任 30.属于来自业主的风险是(A)A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动31、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是A，投标是B，定标是C，下述依次对ABC描述正确的是 （B ）。 A 要约、承诺、二承诺 B 要约邀请、要约、承诺 C 一要约、二要约、承诺 D 要约、要约邀请、承诺 32. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时， （ D）。A中标人不承担合同责任 B招标人应退还其投标保证金 C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人 D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额33.当工程内容明确、工期较短，宜采用（ B ）A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同34.下列建设工程施工合同文件发生矛盾，应该优先考虑执行的是（ C ） A.工程量清单 B.工程预算书 C.工程变更协议书 D.施工图纸35.在投标报价程序中，在调查研究，收集资料后应当（ A ） A.对是否投标作出决策 B.确定投标方案 C.办理资格审查 D.进行投标报价36.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价，开标后，发现的分项投标单位没有填写单价和合价，则（ C ） A.允许投标单位填写补充 B.视为废标 C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中 D.由招标人退回标书37.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是（ D ）A.特殊服务 B.工程分包 C.材料供应 D.合同中暂定金额下的工作或服务38以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式，将该财产作为债权的担保DA保证 B质押 C留置 D抵押39施工招标的招标公告属于C A要约 B有效承诺 C要约邀请 D无效承诺40某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方 C 费用。A100万元 B15万元 C30万元 D依据发包方损失定41分包商在施工现场的协调管理工作，应由 C 负责。A业主 B监理工程师 C总包商 D分包商自己42FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时C A可自行运出工地 B应经业主批准后才能运出工地C经监理工程师批准后才能运出工地 D不能运出工地43FIDIC合同条件规定， A 应由业主签发。A中标通知书 B工程移交证书 C解除缺陷责任书 D最终支付证书44施工合同中索赔的性质属于AA经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁 D经济补偿和经济制裁45施工合同履行过程中出现 C 时，当事人不承担违约责任。A发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款C因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D因为管理不善，承包方的工程质量不符合合同约定的要求46按照FIDIC合同条件规定，不属于合同文件组成部分的是C A合同专用条件 B投标书 C中标意向书 D合同协议书47采用 A 方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。A公开招标 B邀请招标 C议标 D比价招标48根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 C 内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A10日 B15日 C30日 D三个月49监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 D 施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经监理工程师批准的50FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指 A 的承包商。A由业主选定，与总承包商签订合同 B由总包商选定，与业主签订合同C由监理工程师选定，与业主签订合同 D由业主选定，与监理工程师签订合同二、填空题1. 在工程量清单与报价表中，可分为两类，一类是 按清单计价 项目，另一类是 按项包干 。2.通常对企业法人出具的担保称为 保证书 ，银行出具的担保称为 保函 。3.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审，详细评审范围分为 技术 标评审和 商务 标评审。4.勘察合同履行过程中，由于工程停建而终止合同，勘察人未进行勘察工作的，没收发包人已付的定金，如勘察工作完成50%以内的，发包人应支付勘察人合同预算额的 50% ；完成工作量超过50%的，则应向勘察人支付合同预算额的 100% 。5.转让合同权利的当事人也称为 让与人 ；接受转让的第三人称为 受让人 。6.合同管理是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门，依法对合同 订立 、履行 等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。7.仲裁也称为 公断 ，是双方当事人通过 协议 自愿将争议提交第三者（仲裁机构）作出裁决，并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。8.建筑工程发包方式可采用 招标发包 和 直接发包 的方式进行。9.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得 建设资质 和 营业执照 的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。10. 工程分包可分为 一般 和 指定 。11.暂列金额实际上是一笔雇主方的 预备金 ，用于招标时对尚未确定或 不可预见 项目的储备金额。12.雇主发出中标函 28 天内，并接到承包商提交的有效履约担保后，双方签署 合同协议书 。13.勘察合同履行过程中，由于工程停建而致终止合同，勘察人未进行勘察工作的，没收发包人已付的定金，如勘察工作完成50%以内的，发包人应支付勘察人合同预算额的 50% ；完成工作量超过50%的，则应向勘察人支付合同预算额的 100% 。14.按合同计价方式分，工程承发包方式可以分为总价合同、 单价 合同、成年加酬金 合同。15. 新修订的施工合同文本是由协议书、 通用条款 和 专用条款 三部分组成的。16. 工程项目评标委员会成员一般由招标单位、 上级主管部 和 受聘专家 组成。17. “三控”是指质量控制、 进度 控制、 费用 控制。18. 降低投标价格可以从降低投资利润、降低 经营管理费 和 设定降价 三方面入手。19标底编制的计价方法有 工料单价 法和 综合单价 法两类。20影响国际工程投标决策的主要因素是 业主 因素，工程因素和 承包商 因素。21施工合同是施工单位进行工程建设 质量 管理、 进度 管理和费用管理的主要依据。22建设监理合同主体间的关系是 委托 和 被委托 的关系。23国内工程投标报价费用是由直接费、 间接费 、利润和税金以及 不可预见费 等组成。24“三通一平”是指路通、 水通 、电通和 平整场地 等。25FIDIC的合同条件可分为 通用条款 和 专用条款 两部分。26建设市场的主体有 承包商 、 业主 和工程咨询服务机构。27建设工程市场中的资质管理包括两类为 企业资质 和 专业人士资格 。28订立合同的方式主要有 要约 和 承诺 两种。29不可抗力的条件有 不可预见 性、不可避免性、 不可克服 性和履行期限性。30诉讼时效一般有 普通 诉讼时效、 特别 诉讼时效和最长诉讼时效。31我国的建设工程交易中心是按 信息服务 功能、 场所服务 功能和集中办公功能进行构建的。32合同争议解决的方式有和解、 调解 、 仲裁 和诉讼。33工程项目的招标方式有 公开 招标、 邀请 招标和议标三种。34保险合同可分为 财产险 和 人生险 两类。35合同法对合同生效规定了 成立 生效、批准登记生效和 约定 生效。三、判断题1.招标单位必须具备法人资格。（对 ）2.当监理工程师，通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材 （对 ）3.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。（错 ）4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。（错 ）5.工程分包解除了承包商的责任和义务。（错 ）6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。（ 错 ）7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。（ 对 ）8.报价是投标人对投标项目的施工预算。（错 ）9.当递交最终报表后，承包商索赔的权利终止。（对 ）10.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。（对 ）11.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。（ 对 ）12.一般来讲，土地所有权可以设置抵押。（ 错 ）13.招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。（ 错 ）14.投标文件的正本应密封，副本可以不密封。（ 错）15.某一合同被法院认可为可撤消合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方为主要过错方，应承担75%的过错责任。也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。（ 对 ）16. 施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。（ 错 ）17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。（ 错 ）18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。（ 对 ）19债权人、债务人、债务是债的三要素。（ 错 ）20只要当事人协商一致，即可变更合同。（对 ）21推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。（ 对 ）22一个工程可以有多个标底。（ 错 ）23招标单位必须具有法人资格。（ 对 ） 24对风险很大的项目，宜采用单价合同。（错 ）25建筑工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程。（对 ）26工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。（ 对 ）27投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。（ 错 ）28在投标文件上签字的人必须是企业经理。（ 错 ）29.在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书，否则就丧失了索赔的权利。（ 对 ）30.一般情况下，指定分包商应该获得的款项由业主直接支付。（错 ）31.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。（ 对 ）32.招标单位向投标人发送的中标函属于承诺。（ 对 ）33.承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。（错 ）34.由于委托单位已向设计单位支付了设计费，因此，委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。（错 ）35.从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。（对 ）36.FIDIC条款规定，只有小型工程才允许分包，大型工程不允许分包（错 ）37.当监理工程师，通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有权拒收这些材料。（ 对 ）四、名词解释题1.法人 具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。2.投标有效期 指从投标截止日起算至公布中标的一段时间。3.民法 是调整平等主体的公民之间；法人之间以及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。4.违约责任 指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。5.施工合同 建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程明确互相权利义务关系的合同。6.施工索赔 在施工过程中，对并非承包商自己的过错所造成的损失，承包商向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。7.合同的变更 指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人双方依法对合同内容进行修订或调整所达成的协议。8.标底 是由业主组织专门人员为准备招标的那一部分工程或设备的一个合理的基本价格。9.现场考察 去工地进行现场考察、招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点，在文件发生后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。10.建设监理 11.保函 指第三者应当事人一方的要求，以自身信用为担保下，某种责任和义务的履行，而提出一种有一定金额一定期限承担支付责任和经济方面保证合同。12.不平衡报价法 在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期限不影响总报价，又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。13.效力待定合同 行为人未经权利人同意而订立的合同，因其不完全符合合同生效的要件，合同有效与否需要再由权利人确定。14.仲裁法 争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将协议交给第三者作出裁决，双方有义务执行的一种解决争议的办法。15.建设工程市场 以工程承发包交易活动为主要内容的市场，一般称作建设市场或建筑市场。16.工程项目招标 指招标人对自愿参加某一特定工程项目的投标人进行审查评价和选定的过程。17违约 指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。18暂定金额 在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。19工程风险 在工程项目的条件下该项目不能实现大的可能性。20合同争议 指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。五、简答题1.简述国际工程招标方式中的两阶段招标(1)招标工程内容工程高新技术，需第一阶段招标中的博采会众议，进行评价，选出最新最优设计方案，然后在第二阶段中邀请选中的方案的招标人进行详细的报价。（2）在某些新型的大型项目承包之前，招标人对此项目的建造方案尚未最后确定，这时可以在第一阶段招标中向投标人提出要求，就其最擅长的建造方案进行报价，或者按其建造方案报价。经过评价，选出其中最佳方案的投标人再进行第二阶段的按其具体方案的详细报价。（3）一次招标不成功，即所有投标报价超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价2.简述如何运用FIDIC编制合同条件（1）国际金融组织贷款和一些国际项目直接录用、（2）对比分析采用。（3）合同谈判时录用。（4）局部选择采用。3.简述合同变更产生的原因。（1）应为重大误解。（2）在订力合同时显失公平的合同。（3)双方当事人对合同变更达成协议。4.简述开标前常用的投标技巧。（1）采用不平衡报价：不平衡报价指在总价基本确定的前提下，如何调整内部各个子项的报价，以期即不影响总报价，又再中标工程后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济利益。（2）零星用工（计日工）一般可稍高于工程单价表中的工资单价（3）多方案报价：是利用工程说明书或合同条款不够明确之处，以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。5合同法的基本原则是什么？（1）合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。（2）当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。（3）当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。（4）当事人行使权利履行义务应当遵循诚实信用原则。（5）当事人订立合同履行合同应当遵守法律行政法规不得损害当事人的利益6建设单位招标应具备什么条件？（1）招标单位是法人或依法成立的其他组织，（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；（3）有组织编制招标文件的能力（5）有组织开标、评标、定标的能力7 承包商为了搞好索赔，平时应注意记录和积累保存好哪些资料？（1）施工日志；（2）来往信件（3）气象资料（4）备忘录（5）会议纪要（6）工程照片和工程声像资料(7)工程进度计划（8）工程核算资料（9）工程图纸（10）招标投标文件8.合同法规定了哪几种无效合同。（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同损害国家利益（2）恶意串通、损害国家集体或者第三人利益（3）以合法形式掩盖非法目的（4）损害社会公共利益（5）违反法律、行政法规得强制性规定9.合同的特点（1）是当事人协商一致的协议，是双方或多方的民事法律行为（2）主体是自然人、法人和其他组织等民事主体（3）内容是有关设立，变更和终止民事权利义务关系的约定，通过合同条款具体体现出来（4）须依法成立，只有依法成立的合同对当事人才具有法律约束力10.影响投标决策的主观因素有哪些（1）技术方面的实力（2）经济方面的实力（3）管理方面的实力（4）信誉方面的实力11.FIDIC编制的各类合同条件的特点（1）国际性、通用性、权威性（2）公正合理，责任分明（3）程序严谨，易与操作(4)通用条件和专用条件的有机结合12.发生索赔的原因有哪些（1）建筑过程的难度和复杂性增大（2）合同文件前后矛盾和用词不严谨（3）建筑经纪业效应的影响（4）项目及管理模式的变化13.简述在市场竞争中，要求承包商应具备哪几方面的实力？（1）技术方面的实力：有精通本行业的工程师、预算师、项目经理、合同管理等专业人员队伍（2）经济方面的实力：具有相当的周转资金用于工程准备及备料，具有一定的融资和垫付资金的能力（3）管理方面的实力：必须具有一批过硬的项目经理和管理专家（4）信誉方面的实力：要建立良好的信誉，就必须遵守法律法规，承担国外工程能按国际惯例办事，保证工程质量、安全、工期，能认真履约14.资格预审文件包括了哪些内容？答：投标单位企业概况;2 近三年所承建工程情况一览表 3 在建施工情况一览表 4 面前劳动力和机械的设备情况表 5 财务状况 6 其它资料 7 联营体协议和授权书15. 简述可调价格合同中价格调整的范围 答：1.法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。2.工程造价管理部门公布的价格调整。3.一周内非承包人原因停水 停电 停气造成停工累计超过八小时。4.双方约定的其它因素。16.简述FIDIC合同条件具有的特点。（1）国际性、通用性、权威性（2）公正合理，责任分明（3）程序严谨，易与操作(4)通用条件和专用条件的有机结合17. 简述国内工程投标报价费用的组成答：1直接费，在工程施工中直接用于工程实体上的人工、材料、设备和施工机械适应费等费用的总和。2间接费，组织和管理施工所需的各项费用，主要由施工管理费和其他间接费组成。3利润和税金，按照国家有关部门的规定，建筑施工企业在承担施工任务是应计取的利润，以及按规定应计入建筑安装工程造价内的营业税，城市建设维护税及教育经费附加。4不可遇见费，可由风险因素分析予以确定，一般在投标时可按工程成本的3%5%考虑。六、案例分析题案例1某工程项目，因为铁路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。请根据所学的知识，分析，工程师将如何处理该事件。答：【1】铁路被洪水冲垮是一个有经验的承包商无法预见的、无法克服的，所以提出延期要求是合理的【2】如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前七天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应在接到延期开工申请的四十八小时内以书面形式答复承包人，如在规定时间内未答复视为承包人要求工期顺延【3】如果承包商在迟于七天提出延期的理由和要求工期不顺延，由承包商承担开工延期的责任。案例2在合同履行过程中，由于非承包商责任，导致了工程项目费用增加，工期延长。如果你是承包人将如何进行该项索赔，以保护自身的合法权益。：答：（1）发生索赔通知承包商在索赔事件发生后的28天内，将索赔的意向书通知工程师 （2）注意保持同期记录在工程师需要时承包商应提供同期记录副本 （3）及时提供索赔证明向工程师发生发出索赔意向书28天内或者工程师同意的事件段内应该向工程师提交一份详细报告，说明承包商要求索赔的款额计算方法和提出的索赔的依据 （4）及时按照要求索赔支付，在工程师核实了承包商提供的报告，同期记录和其他资料后所确定索赔款额，承包商可要求在随后的工期中月支付证书中予以支付案例3某工程项目在实施过程中，由于遇到百年难见的大洪水，导致施工现场被淹，基础被泡，严重影响了工程质量。试指出该事件的性质，以及事件发生后当事人双方应做哪些工作？答：（1）该事件的性质属于不可抗力事件是指合同当事人不能预见不能客服的客观情况 （2）不可抗力事件发生后承包人应该在条件允许的情况下采取措施尽量减少损失，发包人应该协助承包人采取措施并且在不可抗力事件结束后48小时之内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况其预计清理和修复的费用。如不继续发生承包人应每隔7天向工程师汇报情况并在不可抗力事件结束后，14天内向工程师提交清理和修复的报告及有关资料案例4某工程项目在实施过程中，承包人遇到了非自身责任的情况，影响了工程进度和工程质量，工程师要求暂停施工。请站在承包商的角度分析该事件。答：（1）工程师应当在提出暂停施工要求后48小时内处理意见。承包人应当按照工程的要求停止施工并妥善保护已完工工程，承包人实施工程师作业的处理意见后，所提书面复工要求，工程师应当在48小时内给予答复，工程师未能在规定的时间内涂层处理意见，收到复工要求后48小时未答复承自复工 （2)如果停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款相应顺延工期，如果停工责任在承包人承担发生的费用，工期不予延长案例5 某建设工程项目，采用公开招标方式，在参加投标的单位中，假定有下列情况发生，应如何处理。A单位在投标有效期内撤销了投标书；B单位提交了投标书之后，于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误，多报了400万元，希望在评标进行调整；C单位的投标书上只有投标人的公章；D单位没有参加标前会议。答：（1）A单位的标书为废标没收投标保证金（2）对B评标视不调整，没有书面形式（3）C单位的标书作废标处理（4）对D单位不作处理案例6某高速公路工程项目，经过评标后，招标人与中标人签定了工程承包合同，在专用条款中约定的合同工期为9个月，开工日期为5月1日。在施工过程中，发生了如下事件：由于承包人的施工机械不能按时进场，承包人向工程师提出延期到5月10日开工的要求，工程师表示同意。对一项已经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检查，发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长5天，承包人为返工增加了5万元的费用投入。8月10日到14日，下了一场50年一遇的特大暴雨，使这5天内工程处于停工状态，承包人的一台土方机械因暴雨损坏，修理花费了3万元，工人窝工损失1万元。在一个关键工作上，本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人，使承包人这10天内处于停工待图状态。工人窝工损失2万元，机械台班闲置损失4万元。问题 （1）分别说明以