最犀利的 绿化施工合同.doc

建设工程施工合同 GF19990201中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定第一部分 协议书发包人 ( 全称 ) :承包人 ( 全称 ) :依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规 , 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 , 双方就本建设工程施工事项协商一致 , 订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号： / 资金来源：二、工程承包范围 承包范围 : 包工包料（图纸中约定的所有绿化工程量，详见发包人提供的景观绿化施工图）。三、合同工期开工日期：以监理工程师批复的开工报告日期为准完工日期：从开工日期起计算 日历天内完成合同工期总日历天数 日历天。四、质量标准 1、乙方所进场的各种苗木必须与设计图纸一致，甲方可以随机抽查绿化苗木，若有不合格的苗木，则不允许进场栽种。2、工程质量必须符合园林绿化工程验收标准的合格标准。3、合格五、合同价款金额（大写）： （人民币） ￥： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括 :1. 本合同协议书2. 投标书及其附件 3. 本合同专用条款 4. 本合同通用条款5. 标准、规范及有关技术文件6. 图纸7. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、当签订正式备案合同文本的条件成熟时，承包人必须配合发包人签订正式备案合同文本，当正式备案文本的内容与本协议发生冲突时，以本协议为准。十一、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 郑州市 本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分、通用条款本工程通用条款按照建设工程施工合同文本（GF-1999-0201）执行第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件 2. 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序 : 按通用条款2.1执行。3. 语言文字和适用法律、标准及规范3. 1 本合同除使用汉语外 , 还使用 语言文字 3. 2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规 : 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例及其他相关国家和地方法律、法规、规章。 3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称 : 现行有关建设工程的标准和规范、规程；现行建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。 发包人提供标准、规范的时间 : 由承包人自行解决.国内没有相应标准、规范时的约定 : 双方约定 4. 图纸4. 1 发包人向承包人提供图纸日期和套数 : 合同签订后提供给承包人贰套施工图发包人对图纸的保密要求 : 发包人提供的任何资料，承包人必须承担保密责任。使用国外图纸的要求及费用承担 :二、双方一般权利和义务5. 工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名 : 职务 :总监发包人委托的职权 :对本工程施工阶段的质量、进度、造价进行控制，以及对合同、安全、信息和现场进行管理。 需要取得发包人批准才能行使的职权 : 施工质量标准变更、质量事故处理5.3 发包人派驻的工程师姓名 : 职务 : 经理职权 :负责主持施工现场的全面工作。5.6 不实行监理的 , 工程师的职权 :7. 项目经理姓名 : 职务 : 项目经理8. 承包人工作8 .1承包人应按约定时间和要求 , 完成以下工作 :(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前3天 (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电在合同签订日由发包人指定位置，承包人负责接至施工现场 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已通(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求 : （）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 由发包人按需办理 （）水准点与坐标控制点交验要求： 开工前7日内提供 （）图纸会审和设计交底时间： 开工前5天 （）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑的、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款第8.1（8）款（）双方约定发包人应做的其他工作： 负责参与协调与地方有关部门和当地居民关系 (10) 己完工程成品保护的特殊要求及费用承担 : 承包人包栽包活，如在壹年内有死亡苗木、病残苗木，承包人无条件更换，更换苗木的包活期顺延壹年，若在包活期内再次死亡，仍适用以上规定。草本植物适用以上承偌。 (11) 施工场地清洁卫生的要求 : 按通用条款9.1(8)条，竣工后负责施工垃圾清运 发包人委托承包人办理的工作： 若有发生，承包人负责实施，合理费用由发包人承担 承包人工作承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / （）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5日内提交施工组织设计（须以发包人同意后，方可实施）及总进度计划、每周五报本周完成工程量及下周施工进度计划，每月25日报当月月报及完成工程量及预算书 ，报送下月施工进度计划。 （）承包施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行通用条款9.1 （）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 承包人办理并承担相关费用 （）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 承包人办理并承担相关费用 （）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 施工单位负责保护，并承担相应费用 （）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人负责保护，相关费用由发包人承担（）施工场地清洁卫生的要求： 达到濮阳市“市级文明”工地的标准，承包人自己造成的生活垃圾自行清运出施工场地，费用自付。（）双方约定承包人应做的其他工作： 承包人应保证服从发包人的统筹安排，积极配合各施工责任主体职责范围内的工作。若与其他施工责任主体发生交叉施工等问题，由承包人与其协商解决。 三、施工组织设计和工期9. 进度计划 9. 1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间 :工程开工前3天提供 工程师确认的时间 : 收到承包方施工组织设计后7天内 9.2 群体工程中有关进度计划的要求 : 10. 工期延误双方约定工期顺延的其他情况 : 执行通用条款13.1、13.2的要求四、质量与验收11、工程质量依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业现行有关设计和施工的标准、规范或规程的要求，并按国家现行相关施工及验收标准的要求组织施工，质量等级确保合格。隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位： 按国家验收规范执行 工程试车试车费用的承担： / 13现场管理 施工过程中承包人必须服从发包人管理人员及委派的监理人员的统一指挥调动，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规程，并制定切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。注重现场成品保护，若有损坏，照价赔偿。五、安全施工1、承包人必须按照国家现行建筑施工安全规范施工，服从发包人管理。2、施工前进行安全交底，施工中向发包人提供技术安全资料，承包人必须保证安全施工。承包人施工过程中出现的一切安全事故由承包人承担经济责任及其法律责任；承包人应该按照法律规定为高度危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有的人员生命财产和施工机械设施办理保险，并支付保险费用。承包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给建设单位、或第三人造成损失的，承包人承担赔偿责任。六、合同价款与支付14合同价款及调整合同价款及调整本合同价款采用 固定价合同 方式确定。（）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 主要建筑材料价格变动所发生的差价 风险费用的计算方法：主要建筑材料价格变动所发生的差价，按照正负5记取风险系数。超出部分依照河南省现行园林绿化工程定额，及施工期间濮阳市建设工程造价信息进行调整 风险范围以外合同价款调整方法： 风险范围以外的合同价款调整因素： 1、设计变更；2经监理及发包人、建设单位认定的现场签证；3、合同实施期间国家政策性调整。风险费用的计算方法： a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；b、合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。 d、合同实施期间国家政策性调整按照国家规定执行（）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例 无 扣回工程款的时间、比例： / 工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日向工程师提交已完合格工程工程量的预算书（不包括设计变更及签证项目），工程师在7天内予以确认， 申报不合格工程工程量或月申报量超出核定量10%，本月不予计量。 工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程按形象进度支付工程款，每月依据财政拨款支付已完合格工程项目工程量的70%；养护期满半年，经政府财政部门审核结算拨付后，付完成工程量的15工程款，余款一年养护期结束经验收合格后一次结清七、材料设备供应发包人供应材料设备发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（）材料设备单价与一览表不符： / （）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： / （）承包人可代为调剂串换的材料 / （）到货地点与一览表不符： / （）供应数量与一览表不符： / （）到货时间与一览表不符： / 发包人供应材料设备的结算方法： / 承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：符合设计图纸和规范要求 八、工程变更：执行通用条款。 九、竣工验收与结算：竣工验收执行建设工程施工合同 （GF19990201）通用条款：32.1、32.2、32.3、32.4、32.5、32.6条；结算执行通用条款33.1、33.2、33.3、33.4、33.5、33.6条，最终以政府财政部门审核后的金额作为结算和支付依据。竣工验收承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前提供完整的竣工资料三份，竣工图纸三份中间交工工程的范围和竣工时间：双方协商十、违约、索赔和争议违约2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2条约约定承包人违约应承担的违约责任：每延误一天罚款5000元人民币。延误超过20天，除罚款外，承包人50%的履约保证金由发包人自行处理。本合同通用条款第15.1条约约定承包人违约应承担的违约责任：不合格工程承包人自行反工至约定的质量标准、费用自理：合格以上工程，达不到约定的质量标准的每降低一个标准支付违约金10万元人民币 争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 二 种方式解决：（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其他工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程 / 分包施工单位为： / 不可抗力双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款 保险本工程双方约定投保内容如下：（）发包人投保内容：按合同约定执行 （）承包人投保内容： 执行通用条款 担保本工程双方约定担保事项如下：（）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。（）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 合同价5%的现金作为履约保证金（）双方约定的其他担保事项： / 合同份数双方约定合同副本份数： 10份，双方各5份 补充条款 1、招标文件及投标文件的内容是本合同的组成部分；2、承包人无权更换项目经理、技术负责人、质检负责人及标书中本项目管理机构主要人员。未经发包人同意擅自更换项目经理、技术负责人和质检负责人的各罚款五万元人民币；确有特殊原因需要更换的，所更换人员条件不得低于招标、投标文件的要求，并经发包人核实同意。3承包人的项目经理、技术负责人和质检负责人每周在现场不得少于五个工作日。否则，每日上下班到发包人项目部签到，每缺席一个工作日罚款1000元。4要求承包人必须成立工地临时实验室，满足现场试验检测需要，所有工程设备和检测设备、器具均按照发包人要求由承包人自行配备，所发生一切费用由承包人自理。5承包人应做好工地现场的安全文明施工要求，执行濮阳市安全文明施工工地标准要求，否则在支付工程进度款时将扣除相应的安全文明施工费。6对不称职的管理人员及素质低的施工人员，发包人有权要求承包人更换。7因承包人管理不善给发包人造成经济损失的，除赔偿相应损失外，同时处以二至伍倍罚款。承包人受到相关政府部门通报批评、处罚或给发包人形象、名誉造成不良影响的，视其情节轻重处以两千元至伍万罚款；承包人给发包人树立形象（受到通报表扬或有关部门的奖励），发包人将向相关部门为承包人申请奖励。不服从发包人指挥或无理取闹者，发包人每次对其进行两千元至两万元罚款，直至解除合同驱逐出场。8对于投标人所填写的工程量清单综合单价不合理或不符合有关规定的，在竣工结算时招标人有权调整工程量清单综合单价。9 承包人严格执行发包人签发的项目管理办法（标准）、具体奖罚办法及相关文件、通知，与本合同相抵触时依据本合同执行附件三：工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条