沥青合同2009年(赤坎).doc

肇庆市城东新区基础设施建设工程BT项目二期工程沥青混凝土面层施工分包合同甲方：广东省建筑工程集团有限公司肇庆分公司乙方：湛江市赤坎区市政工程公司霞山分公司 签定时间：二00九年三月十二日沥青混凝土面层施工分包合同甲方：广东省建筑工程集团有限公司肇庆分公司 （以下简称甲方）乙方：湛江市赤坎区市政工程公司霞山分公司 （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、协商一致的原则，订立本合同。一、工程概况：工程名称：肇庆市城东新区基础建设工程BT项目二期工程工程地点：广东省肇庆市城东新区工程范围：城东新区BT项目二期工程（黄岗北路、蓝田路、东岗东路、前村路面层沥青）；最终根据具备条件的路段的先后由甲方进行统一安排以及相应调整。建设单位：肇庆市市政管理局监理单位：广州市万安建设监理有限公司二、分包方式：以包工、包料、包机械，包工期、包质量、包安全生产及文明施工，包质检、包资料，包缺陷修复和保修期的维修的方式分包。 沥青面层中需掺加的聚丙烯腈纤维为甲供材料（掺加聚丙烯腈纤维的费用已包含在相应的沥青混合料单价中，不单独计价）。三、合同工期：1、开工日期（暂定）：2009年 3月 15日（具体日期以甲方的开工令为准）竣工日期（暂定）：2008年 3月31日（按甲方会同业主、监理以及质监站验收合格为准）工期总日历天数：16天 （除甲方原因不能施工，经甲方现场代表签字确认后，予以顺延，其余原因均不得顺延）2、施工过程中，乙方必须服从甲方的指令，保质保量按时完成本合同范围内的所有工作内容。四、合同价款及结算：1、综合单价（1）本工程的综合包干单价为（包含所有税费）：按双方确认的工程造价清单内的综合单价进行工程价款结算。即：细粒式改性沥青混凝土(AC-13F)：415.00元/T；喷洒粘层沥青：1.92元/m2；（见附表-1）（2）本沥青工程实行综合单价包干，工程量按实物完成量结算，工程费用包干使用，自行支配，自负盈亏,按规范自主组织施工。 2、工程总价本工程合同总价暂定为 230万元，大写人民币：贰佰叁拾万元（包含所有税费）。最终结算总价以双方确认完成的合格实物工程量为结算依据（合同综合单价不变）。3、综合单价包含的内容为：（1） 从测量放线开始到沥青砼验收的全过程。包括：施工测量整理清扫已施工沥青面层喷洒粘层油铺筑AC13C改性沥青混凝土上面层、碾压质量验收竣工资料提交等内容，包机械，包工期、包质量、包安全生产及文明施工，包质检、包缺陷修复、包项目措施费及规费，包合格的竣工资料，包保修期的维修。（注：沥青施工范围内的沙井、缘石、井口等附属设施的调整、安装维护均不在乙方的工作范围内，在施工粘层沥青期间，甲方派专人负责监督本项施工过程和施工沥青用量，乙方不得污染沙井，如污染则由其负责清除。）；（2） 根据工程情况所发生的有关机械进退场费用；（3） 检验费（沥青混合料的配合比试验、现场合格成品试验的费用由甲方负责；除此以外根据工程的需要的一切检验费均由乙方负责）；（4） 施工用临时设施费及水、电费；（5） 施工过程中可能出现的一切不可预见费（如施工措施费、保险费、工伤及工伤事故费，场区内外保洁费、赶工费、雨季施工费、施工临时短驳费及原材料装卸费等等）；（6） 为完成上述工作的所有人工、机械材料、管理、税金等费用；（7） 与其它分项工程的协调配合费；（8） 本工程施工过程中相关的工作及不可预见的其它相应工作。五、工程量计量和结算原则：1、沥青混合料配合比严格按照广东省建设工程质量安全监督检测总站为本BT项目二期工程所出具的沥青混凝土配合比设计试验报告中相应的配合比进行施工与结算，不能随意调整。2、主要材料规定本工程经双方确认的主要材料规格、产地、品牌、型号等，施工过程中严格按规定执行。3、工程结算原则（1）工程量的面积结算，以道路的水平投影面积计算。单位为平方米计算；（2）工程量的体积结算，沥青混合材料以吨为单位计算。所有混合料由甲方项目部地磅免费统一检验过磅，双方确认过磅的磅码单为依据结算。如双方的任何一方对过磅数量有差距时，可通过公磅进行校对，最终以校对后的数量结算；（3）粘层的工程量以道路摊铺面积计算；（4）根据甲方提供的本工程设计图纸及设计要求进行施工与结算；（5）施工过程中，若因甲方方案优化或进行图纸修改，按甲方修改后图纸和优化后的施工方案进行施工与结算，修改、变更调整都必须以文字说明为准。4、工程结算期限：工程竣工验收后移交业主，甲、乙双方进行工程结算。六、工程款支付：本工程的税金（工程款的5.41%）及建工意外伤害险(工程款的1.7)在支付乙方工程款中扣除,由甲方统一代扣代缴，缴税票据复印件交乙方保管。 2、工程进度款付款原则:（1）在施工过程中,乙方完成每一路段沥青摊铺后，将实际完成的工程进度报给甲方,甲方审核后5日之内支付工程款的70%给乙方；（2）完工后2个月内，累计付款至工程款的90%；（3）工程完工竣工验收合格后付款5%，累计付款至工程款的95%；（4）其余5作为保修金，保修期满一个月付清余款；（5）乙方保证及时发放工人工资，如发生拖欠工人工资，甲方有权直接从工程款中扣除，直接支付所拖欠人工工资，并由乙方承担相应责任。3、工程款支付凭证：工程款支付时必须具备如下甲方签署后的有效资料： 工程验工计价报表； 工程款支付会签单； 工程款支付审批表； 乙方提供相关的发票及技术资料。七、甲方代表及甲方工作： 1、甲方驻工地代表： 李上钦 2、向乙方提供施工图以及相关的技术文件，进行技术交底、负责协调周边关系；3、提供施工作业面的中桩、边桩及水准控制点；4、根据建设单位要求及时向乙方提出有关质量和进度要求；5、派出工程施工技术人员对工程进度、工程质量情况进行严格监督和管理；6、组织对本工程进行竣工验收；7、负责对本工程办理竣工结算。八、乙方代表及乙方工作：1、乙方驻工地代表： 莫土佑2、根据甲方的要求组织足够的施工人员进行自主包干施工作业；3、乙方人员进场后应遵守国家和地方法规以及甲方现场管理规章制度，服从甲方的现场调度和指挥；4、乙方所有施工人员必须造册报甲方备案，并注明各工序负责人；5、做好施工原始记录且必须及时上报给甲方；6、严格按照施工图纸、有关技术规范和技术文件进行施工，严格遵守操作规程，服从业主、监理人员和甲方施工技术管理人员的监督和管理，确保工程质量、工程进度、安全文明施工；7、及时向甲方报告施工中出现的问题，加强管理，杜绝浪费；8、工程完工后及时做好机械设备、材料堆放和现场清理工作，交付甲方满意的施工现场，由于乙方未及时清场而导致甲方代为清场的，费用由乙方承担。9、乙方在沥青施工过程中，要采取切实可行的办法，保护施工范围所有检查井等结构物，如检查井内有废料，乙方必须无条件清除。九、工程质量、工程验收、以及工程技术资料1、乙方在施工过程中，必须遵守合同条款的原则，不能随意调整改变沥青混合料的配合比以及主要的材料，如经发现，甲方按不合格工程处理，由此产生的经济损失以及责任一切由乙方承担；2、本项目为“创优工程”，乙方必须认真按“创优工程”的标准进行施工，确保工程的质量；3、工程质量必须全部达到甲方、监理、设计及规范要求的等级标准；4、工程施工中必须执行设计图纸、国家、广东省或地方的标准及规范和甲方的有关要求；5、每层摊铺一个工作面（段）进行验收，乙方自检达到规范和设计要求后，提前通知甲方及监理进行验收，验收通过并签字后方可进行下道工序施工，验收不通过，乙方应在限定时间内进行整改，整改后重新验收，若乙方不实施整改，甲方及时派人整改，所发生的费用由乙方承担。6、工程验收质量不合格或低于合同规定的等级，乙方应按甲方要求的时间修复或拆除重建，直到符合验收标准，工期不予顺延，并承担由此造成的一切责任和经济损失；7、由于工程的质量问题所造成的一切费用、损失以及责任均由乙方承担。8、工程竣工后，乙方必须整理好在施工中自检原始资料给甲方。十、工期延误： 1、对以下原因造成竣工日期延误，经建设单位和监理代表确认，甲方代表同意，工期相应顺延： （1）经建设单位、监理及甲方确认的工程设计变更； （2）经建设单位确认为不可抗力的自然灾害造成的工期延误； （3）非乙方原因造成的工期延误，经甲方确认后相应顺延工期。2、乙方应根据甲方及建设单位的指令合理安排施工，乙方必须无条件遵循建设单位及甲方确定的节点工期安排施工；3、根据施工需要，甲方有权要求乙方加快施工进度，以确保后续施工进度，乙方必须执行，并不得以此为条件要求增加费用。十一、安全生产： 1、甲方负责对乙方进行安全生产各项制度的交底工作，乙方熟悉并能自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规，执行行业主管部门颁发的规范标准及甲方的各项规定； 2、施工前乙方施工人员熟悉作业环境，对操作设施设备、机具进行认真检查，确定无患后方可施工；3、施工期间乙方所发生的安全事故（包括沥青混合料运输时），由乙方自行承担经济损失和一切法律责任，由此给甲方造成的负面影响和损失，将由乙方承担； 4、甲方所发出的安全整改通知，乙方在甲方指定的期限内整改，整改完毕及时通知甲方验收，如未按期限整改或整改不符合要求，甲方按照有关规定对乙方进行处罚。十二、文明施工：1、施工现场机械机具、安全设施、个人劳动防护品、冬雨季施工措施及标识牌设置等必须按文明施工标准进行实施和管理，乙方指定专人负责；2、乙方应按照甲方和业主的要求，积极配合抓紧落实文明工地创建工作，并接受甲方、业主的监督和考核；3、甲方对乙方文明工地创建工作进行指导、监督、检查，对乙方存在的问题及时要求整改，乙方在接到通知后，应及时整改，如逾期不整改或整改不力的，甲方可另行采取整改措施，整改所发生的费用在工程款中予以扣除，甲方并就此追究乙方的违约责任；4、严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求，并按文明施工组织施工。十三、食宿安排： 施工期间乙方所有管理、施工人员的伙食自理，由乙方自行解决。十四、工程保险：乙方必须为自己所属的施工人员购买在施工期间的人身意外伤亡、伤害保险，保险费已包在人工费单价中。十五、竣工验收、保修：1、已竣工未验收工程，在验收前由乙方负责保管，未达到验收合格或未交付使用的，由乙方负责。2、本工程保修期与“BT合同”保修期相同执行。保修期内由乙方负责并承担相应的义务和责任。十六、违约责任：1、未征得甲方同意，乙方擅自停工施工，由此而造成的如工期延误费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切责任和损失均由乙方承担；2、已方如不按附表的配合比、品牌（产地）的材料及规格施工而造成的质量问题，由乙方负责并承担全部责任，并承担由此造成的一切经济损失；3、施工过程中由于乙方施工原因所引起的第三方与甲方或乙方的纠纷或第三方由此向甲方或乙方提出的赔偿，由乙方负责并承担全部责任，由此引起的一切后果与甲方无关；如果由于甲方的原因引起纠纷，造成乙方损失的，由甲方承担一切费用。4、双方必须严格执行本合同之约定，上述之外的其它违约，则守约方有权追究违约方经济责任及相关责任。十七、合同争议：双方发生争议时，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，同时通过协商解决合同争议，协商、调解不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼：1、 双方协议停止施工；2、 法院要求停止施工；3、 因乙方原因而造成甲方要求停止施工。十七、其他：1、本合同自签字盖章之日起生效，发生协议终止事件或整体工程结束，费用结清后合同自然失效；2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。甲方：广东省建筑工程集团有限公司 乙方：湛江市赤坎区市政工程公司霞山分公司肇庆分公司 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话电话： 地址：肇庆市星湖大道西侧岩前 地址：签约地址：肇庆市星湖大道西侧岩前 签定时间：2009年 3 月 12 日沥青混凝土路面工程综合单价清单工程名称：肇庆市城东新区基础建设工程BT项目二期工程 附表1序号项目名称单位综合单价元）承包内容1粗粒式普通沥青混凝土(AC-25F)T320.00包工包料、包机械拌合、运输、摊铺等与本项工作相关的一切费用2中粒式普通沥青混凝土(AC-20F)T335.00包工包料、包机械拌合、运输、摊铺等与本项工作相关的一切费用3细粒式改性沥青混凝土(AC-13F)T415.00包工包料、包机械拌合、运输、摊铺等与本项工作相关的一切费用4细粒式普通沥青混凝土(AC-13F)T345.00包工包料、包机械拌合、运输、摊铺等与本项工作相关的一切费用5砂粒式普通沥青混凝土(AC-5F)T430.00包工包料、包机械拌合、运输、摊铺等与本项工作相关的一切费用6喷洒