施工合同范例.doc

大冶东豪碳酸钙厂厂房及综合楼工程施工合同甲方：大冶东豪碳酸钙厂乙方：甲方选择乙方承担甲方工厂厂房、办公楼工程施工任务，为进一步明确双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例的原则及其它有关法律、法规，双方本着平等互利、协商一致的原则，结合该工程的具体情况，经协商一致达成如下条款，以资共同遵守。第1条 工程概况1.1工程名称：大冶东豪碳酸钙厂厂房及综合楼工程1.2工程地点：大冶殷祖镇1.3工程范围：厂房及综合楼土建工程第2条 合同文件及解释顺序 1、合同文件 2、技术标准、规范和其他有关技术要求 3、施工图纸第3条 工程承包方式及结算3.1本工程承包方式为包工包料（包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包乙方对甲方的所有承诺及甲方对乙方所作的规定、约束等）的承包方式，工程造价实行据实结算3.2本工程的总包干价约为人民币壹仟万元整（10000000.00元）3.3本合同签订后，甲方按工程总价的5%向乙方支付进场费。3.4本工程桩基开挖后甲方分别按工程总价的25%、35%向乙方支付综合楼，厂房预付款。此预付款甲方将按乙方实际收入月进度款的15%扣减，直至全部预付款扣减完毕。3.5甲方每月一次向乙方支付工程进度款按 %，支付日期双方分别约定。3.6工程计价依据：湖北省建筑安装、市政、土石方工程消耗定额即统一基价表、单位估价表鄂建【2008】214号以及湖北省建筑安装工程费用定额鄂建文【2008】216号文件。3.7材料价格按2013年黄石市材料信息予以调整。3.8人工费按定额日工资 予以调整。第4条 工期和质量等级4.1工期要求：工期为270天，自2012年9月1日起至2013年5月30日止。4.2本工程质量等级：合格。依据与本工程相应的国家或行业现行的相关标准、规程、规范和图纸技术要求进行施工与验收，满足设计及使用要求。如质量达不到规定的标准无偿返工，直到达到质量标准，并承担工期延误损失。第5条 双方职责和义务51甲方职责：511工程所需的临时用电、水由甲方负责提供接口。512负责工程的及时验收。52 乙方职责：521及时调配施工队伍、材料、设备进场施工，确保保质保量完成施工任务。522负责施工过程中的安全工作，做好现场安全措施，承担施工过程中由于乙方原因造成人身、设备安全事故。523加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生和占道，不得破坏现场其他管线和邻近建筑物、构筑物，否则承担由此发生的一切损失。如确需破坏的情况，由甲方认可才能施工，并由乙方负责后期恢复原状。工程交工前要达到工完场清的要求。524遵守政府法规和当地有关规定，及时办理施工中乙方应办理的有关手续并承担相关费用。涉及破水泥路的，要在路两头做好标志，并在后期做好回填复原工作。第6条 材料本工程施工原辅材料原则上经甲方认可后，由乙方按工程结算书中约定品牌、型号、规格自行采购。镀锌管规定厂家为天津友发，水表为宁波杰克龙，闸阀为上海远沪阀门。乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证。水泥为华新产“堡垒”牌水泥。材料及施工制作必须接受甲方的检验。第7条 工程质量和检查验收71乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的现行规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。72如存在设计变更，需由甲、乙双方签字认可。73甲方经检查、检验、验收，工程质量不合格，乙方应按甲方整改通知的要求进行返工，返修至合格。属乙方责任造成的，由乙方承担其费用并赔偿甲方由此造成的一切损失。74工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。75甲方在有关竣工资料整理完备后，及时通知乙方进行验收，验收合格后，签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，乙方还应交给甲方两套完整的竣工资料。77工程保修期：自甲方与乙方办理工程竣工验收签证之日起计算，乙方负责按双方约定的质保期进行保修。保修期内，若乙方未及时维修，甲方可自行维修，费用在乙方质保金中扣除。第8条 违约责任及争议解决方式81甲方违约：不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程价款结算办法”的有关规定处理。82乙方违约：821工程质量不符合规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，承担工期延误损失。823质保期内发生的质量问题，由乙方无偿进行返修并赔偿甲方实际经济损失。 824乙方不得转包和分包，一经发现，甲方有权中止合同，乙方并应赔偿甲方违约金，违约金金额为合同总额的50%，乙方并应承担由此造成的一切损失。83争议解决方式831凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提出诉讼。832由上述过程发生的费用除上述法院判决另有规定外，应由败诉方承担。第9条 其它9.1本合同附件以后签订的补充协议、技术协议、经甲方认可的施工图纸和变更通知、甲方签证等在本合同履行过程中的有效资料，与本合同具有同等法律效力。9.2合同签订时乙