轻钢结构工程施工承包合同1.doc

轻钢结构工程施工承包合同发 包 人： 承 包 人： 工程名称： 合同编号： 签约地址： 年 月 日 钢结构工程承包合同发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，同意订立本合同。第一条 工程项目1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和范围： 4、工程建筑投影面积约 ，工程总价款约 元， 大写： 工程单价屋面 元/，墙面 元/。（以实际收方面积为准）第二条 施工准备（一）、甲方： 月 日前使施工场地具备施工条件，包括：1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房； 3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；4、甲方派驻 为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。（二）、乙方：1、按照发包方的要求完成工程方案的设计，经发包方批准后使用。2、组织施工队伍、机械等准备进场。3、编制施工进度、材料成品、半成品等进场计划。第三条 工程工期1、根据双方协商，商定总工期 天，自本合同签定以后 天内进场开工。进场前 天，甲方向乙方发出进场通知书，工期以进场通知书具明的进行时间开始计算。即 年 月 日竣工。2、遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。2、1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程进度的；2、2在施工中如因甲方原因而造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；2、3设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；2、4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风等2、5未按本合同规定支付预付款或工程进度款；2、6人力不可抗拒的因素而延误工期；2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；2、8乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。第四条 工程质量1、 本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准；2、 乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制作和施工，并接受甲方派驻代表的监督；3、 工程质量达不到约定的部分，甲方代表一经发现，应及时通知乙方，要求拆除或重新施工，乙方按要求及时修改，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；4、 承包方对该工程实行保修。保修时间为本工程竣工验收合格之日的第二天起 个月。第五条 工程价款的支付与结算1、本合同签订后，甲方即支付合同总价 %预付款，计人民币 元给乙方； 此预付款作为双方发行主合同的担保以及前期材料的订购。合同开始发行之后，转为合同工程款；2、乙方钢构材料进场时，甲方即支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;3、乙方钢构主体安装完成时，甲方即支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;4、乙方檩条安装完成时,甲方即支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;5、竣工验收合格后五天内，余款 元一次性付清。（留1%半年内无质量问题付清）6、如因发包方原因造成难以支付工程进度款的情况，即逾期五天仍不付工程进度款，承包方有权要求发包方提供有效经济担保，若发包方不能在承包方书面通知的期限内提供承包方认可的有效担保，承包方有权单方中止合同的履行。7、发包方不能按合同规定支付进度款的，且不能在承包方限定时间内提供承包方认可的经济担保时，承包方有权停工并将限定合理时间内由发包方将工程抵押给承包方，不办理抵押或不按时办理抵押的，承包方将申请人民法院对在建工程强制留置并拍卖后取得优先赔偿，期间发包方不得转包未完工程。第六条 施工与设计变更1、 本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据，未经甲方或设计单位同意，乙方不得擅自作出修改。2、 甲方如需设计变更，必须提前提出书面修改通知给乙方，并征得设计单位同意，出具修改联系单。涉及工程款或工期变化时，由甲乙双方另行订立补充协议，参照全国以及重庆市建筑相关规定。 第七条 竣工验收 工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。甲方在收到竣工验收报告次日起三天内应组织验收，逾期不组织验收，视为竣工验收合格。竣工验收通过，竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日，经验收需要改进时，应为改进后提请甲方验收的日期。第八条 奖罚及责任1、 乙方如未在约定的工期内完成施工任务，延期完工的，应当向甲方支付违约金，违约金的计算办法：以工程总价款为基数，按人民银行同期贷款利率，自应该竣工之日起计算至实际竣工之日止；2、 甲方也应按时支付工程款和工程余款，否则按工程总价的2每天承担相应的违约责任；3、 工程竣工未经验收或验收未通过，甲方不得擅自使用，否则视为验收合格。第九条 纷纷解决办法1、 本合同在履行中如有争议，双方应协商解决。双方协商不成的，可依法向人民法院起诉，双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为 。第十条 附则1、本合同一式 份，甲乙双方各执 份2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章生效；至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效;3、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定。4、补充协议：