同天·依云郡钢架围墙工程.doc

地址：重庆高新区二郎科技新城科城路98号电话：02368618885 邮编：400039传真：02368618885重庆市同天房地产开发有限公司 同天依云郡钢架围墙工程施工合同合同编号： 项目名称：同天依云郡钢架围墙工程 工程地址：重庆市九龙坡区二郎科技新城 发包人：重庆市同天房地产开发有限公司 承包人：重庆美特广告文化传播优先公司 合同签订时间：2008年 月 日同天依云郡钢架围墙工程施工合同发包人（全称）：重庆市同天房地产开发有限公司（简称甲方） 承包人（全称）：重庆美特广告公司 （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一 、工程概况1、工程名称：同天依云郡钢架围墙工程 2、工程地点：重庆市九龙坡区二郎科技新城 二、承包内容及材料1、工程内容：钢架围墙设计、零星土方、砼基础、钢架制作安装、喷绘等工程。2、承包形式：包工包料。3、材料选用：材料乙供，甲方认质认价，按设计图、材料相关质量标准验收。材料名称规格型号角钢1.8mm30镀锌板0.2mm砼C20喷绘300dpi圆条8焊条辅材三、合同工期1、开工时间：2008年 月 日（以甲方书面通知为准）；2、竣工时间：2008年 月 日；3、总日历工期： 天；四、质量标准工程质量标准： 合格。 五、合同价款包干单价为：73.80元/m2。工程量暂定：300m2，以实际收方为准。合同总价暂定：￥22140元（大写：贰万贰仟壹佰肆拾元整）。其中：合同总价=73.80元/m2*实际收方面积；实际收方面积=2.500米*实际围墙长度。六、付款方式本工程无预付款。工程由甲方验收合格后，七个工作日内付至合同总额的95%，剩余5%留作质保金（保修期为一年）。若在保修期间工程不出现问题，甲方在保修期结束后七个工作日内付清余额。七、双方责任1、甲方责任（1）协助提供施工用水、用电，保证该工程项目和施工场地具备开工条件。（2）对工程进度、质量进行监督检查，工程中间质量监督，工程款拨款确认和其他必须确认的事项。（3）组织对工程的竣工验收。2、乙方责任（1）按合同约定的工程内容，提供设计图，并按甲方审核通过的设计图施工，结合有关规范组织施工，严格进行制作及安装满足技术及质量要求。（2）做好施工组织管理，保持现场的清洁、道路畅通，器材的堆放整齐。（3）乙方严格按双方认可的施工组织设计进行施工，控制进度。（4）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护和维修。（5）乙方必须严格遵守现场施工的有关管理制度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。施工中由乙方发生的扰民和安全事故均由乙方自行负责。（6）如因乙方原因人员、机具、材料不能按时到场影响进度或者施工中不按施工规范施工，克扣材料，做工粗糙，影响进度和质量，甲方有权责令其停工整改，相应损失由乙方承担。八、违约责任1、有下列情况之一，均属乙方违约：（1）乙方不能如期完成施工任务；（2）乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的；（3）乙方施工质量低劣；（4）乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者；（5）乙方聚众闹事，扰乱甲方正常工作秩序的； 对乙方的违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。2、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：（1）因甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；且工期顺延；（2）甲方无正当理由拖欠工程款达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工程款的利息。3、如本工程竣工验收不合格，偷工减料或乙方出现其他违约情况的，乙方承担本工程合同造价的20%的违约金。损失超过违约金，超出部分由乙方另行支付。4、如由于乙方原因致使本工程未按合同约定工期完工并通过验收，则每延误一天，乙方向甲方支付合同额2%的违约金。5、由于不可抗力（天气因素除外）或甲方原因致使工程停工，工期顺延，造成损失的赔偿损失。九、其它约定 1、未尽事宜，双方协商解决。2、在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商无果或当事人不愿意通过协商解决的，任一方可向项目所在地人民法院起诉。3、严禁甲方人员接受乙方的贿赂、宴请及邀请参加任何形式的娱乐活动，一经发现，每次由乙方承担违约金2000元，并从工程款中扣除。4、乙方提交的，经甲方审核通过的设计图作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。十、合同生效：合同订立时间： 合同订立地点： 重庆市同天房地产开发有限公司办公室本合同双方约定： 经双方签字、盖章 后生效。本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。（以下无正