XX年监理工程师《合同管理》多选提升题.doc

XX年监理工程师合同管理多选提升题 xx年监理工程师考试的备考工作已经开始了，为了帮助大家加强多选题的训练，为大家带来一份合同管理的多选提升题，希望能对大家有帮助，更多内容欢迎关注! 1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。 A.不免除迟延履行方的相应责任 B.双方的风险责任均不免除 C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续 D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。 A.留置该工程 B.与发包人协议将该工程折价 C.直接委托拍卖公司拍卖该工程 D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿 3.设备制造阶段的监理工作包括()。 A.原材料和元器件的进厂检验 B.部件的加工检验和试验 C.出厂前的预组装检验 D.包装检验 E.施工现场的到货开箱检验 4.采用FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括()等。 A.实施工程的计划进度 B.分包商在施工阶段的安排 C.重要检查检验的次序和时间 D.保证计划实施的说明文件 E.滞后于进度计划的责任 5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。 A.工程加速索赔 B.工程变更索赔 C.合同中明示的索赔 D.合同中默示的索赔 E.合同外的索赔 6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。 A.设计变更 B.非承包人原因停电 C.分包人的施工干扰 D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E.交通部门修理公路影响材料运输进度 7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有()。 A.化学试验 B.衡量法 C.物理试验 D.查点法 E.经验鉴别法 8.FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为()。 A.由业主选定并管理 B.与承包商签订合同 C.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支 D.承担不属于承包商应完成工作的施工 E.由承包商负责协调管理 9.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括()。 A.规范 B.图纸 C.资料表 D.投标保函 E.中标函 10.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括()。 A.延误移交施工现场 B.不可预见的外界条件 C.异常不利气候导致的停工 D.业主提前占用工程 E.不可抗力事件造成的损失 1.ACD2.BDE3.ABCD4.ACD5.CD 6.ABDE7.ACD8.BDE9.ABCE10.ABE 11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有()。 A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收 C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格 D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录 E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求 12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括()。 A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地 B.提供和维护非夜间施工使用的照明 C.开通施工场地与城乡公共道路的通道 D.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定 E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验 13.承揽合同主要包括()等类型合同。 A.定作 B.复制 C.修理 D.仓储 E.检验 14.FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有()。 A.合同地位不同 B.工程款支付的开支项目不同 C.业主对指定分包商利益保护不同 D.承包商对分包商违约承担