建设工程施工合同纠纷案件疑难问题解答.doc

建设工程施工合同纠纷案件疑难问题解答 建设工程施工合同纠纷案件疑难问题解答 1、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（以下简称解释）第4条中，人民法院可依职权收缴当事人非法所得，若为仲裁案件，仲裁委员会有权收缴吗？答有权。 作出非法所得收缴裁决后，由法院执行。 2、施工合同签订后，当事人双方又签订补充协议调整合同价款，过后承包人又以补充协议违反招投标法为由，要求认定补充协议无效，此时，应如何确定合同价款？答应以中标合同为准。 因为合同价款为实质性内容，而解释第二十一条明确表明，实质性内容应以备案合同为准。 这并不是说不能对实质性内容进行变更，只是说如果对其进行变更之后，要重新备案。 3、若施工合同约定承包人在双方确定变更事项后的14天内，不向工程师提出变更价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。 若承包人在14天内未提出变更价款报告，但是有双方签字确认的变更事项记录，月进度款报告中也括了该月发生的变更工程价款金额，是否可视为承包方未违约？答关键看签证内容。 若签证对具体价款变更明确记载，则作为合同结算依据加入即可；若只是对具体事实确定而未确定变更价款的，则以图纸为依据确定变更价款，按解释 16、19条操作，即当事人双方对变更价款不能协商一致的，可提交鉴定单位确定。 4、当事人仅约定发包人应在承包人提交竣工结算报告后一定期限内予以答复，未约定发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件，如何处理？答视为没有约定。 实践中一般处理为如果双方对结算不能协商一致，可提交鉴定单位，以鉴定结论为判案依据。 5、签合同时无图约，边设计边施工的合同，又约定了一口价，发生结算争议时，是依解释22条不予工程造价鉴定，还是依16条参照定额重新审价？答以施工图纸据实计价。 无施工图纸的，按承包人实际施工量计算对价。 6、合同没有约定计息，但有滞纳金计付标准，可以吗？解释17条规定当事人对工程欠款利息计付标准有约定的，按约定处理。 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 如果没有约定利息计付标准，而约定了滞纳金计付标准，对于这种情况如何适用？标准是否有限制？答可以约定，而且利息与滞纳金可同时约定，且两者标准也没有限制。 只是在对方提出约定标准过高要求降低时，是否降低、降低多少，则由法院或仲裁员自由心证决定。 同理，违约金、赔偿金、双倍利息等，均可自由约定，且一般没有标准限制。 7、当事人未对逾期竣工的违约责任作具体约定，如何处理？答无约定，依法定。 依合同法违约责任规定；依解释第8条解除合同，依解释第10条进行解除善后事宜处理。 有关违约赔偿损失，损失由守约方举证，也可将利息作为损失计算，利息起算依解释18条。 8、因实际施工人原因（如质量、工期、材料），转包施工企业被判承担连带责任后，是否可以起诉实际施工人？答解释25条仅规定因质量问题发生争议的，才可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼，亦即可以在承担连带责任后起诉，向实际施工人追偿。 而工期和材料应分情况对待。 工期和材料问题与质量问题有因果关系的，也可起诉追偿；无因果关系的，不能追偿。 9、招投标完成后，确定了固定价，但签订合同时又改为可调价的，所签合同是否有效？此时备案与不备案是否有什么不同？答无效。 不同。 违反招标投标法46条的强制性规定。 通常经中标确定的只有为固定价时，才能获得备案，此时，以备案的固定价为结算依据（白合同）。 若中标后改为可调价（违法）但备案单位未发现而予以备案的，不能以解释21条处理，因为该条要求既中标又备案，而不是备案了非中标合同。 通常中标后改变计价方式的，难以获得行政主管部门备案。 10、没有施工许可证进行施工，并已完工，施工合同是否有效？双方责任如何认定？施工单位能否要求发包方支付违章建筑的工程款？答没有施工许可证开工涉及行政处罚，并不必然导致合同无效。 行政责任由发包人与承包人分担，因为发承双方均明知开工前要办施工许可证。 未办理施工许可证，工程并不就是违章建筑。 即使违章，只要质量合格，发包人仍要支付工程款。 11、甲方未按约支付形象进度款，乙方可否在竣工时拒交竣工资料，按合同法66条先例后履行抗辩权？如果可以，发生纠纷时，甲方可否反诉乙方延误工期，要求乙方承担违约责任？若发包人在诉讼期间，向承包人支付全部工程款，那么，在实际施工人起诉发包人索要工程款的案件中，发包人可否免责？答若是进度款，可以不继续施工。 若乙方合法行使抗辩权（即书面通知甲方付进度款），则工期依法顺延，不承担延误工期的违约责任。 为补救措施，负款责任可免，违约责任不免。 12、双方因工程质量争议，申请鉴定并合格（解释15条）施工方此时因停工造成的损失是否可向发包人主张？答可以，并由发包人承担由此发生的全部追加合同价款。 如果鉴定后不合格的，工期不顺延，承包人承担所有费用。 13、解释24条中的施工行为地与不动产所在地的区别是什么？答施工行为地不一定在建筑物所在地，应以施工行为地为合同履行地。 因施工行为是一个过程，包括勘察、设计、采购和施工等，设计、采购均可能不在建筑物所在地，再如承包人垫资施工，垫资很可能是承包人所在地的银行，也可能与建筑物所在地不一致。 （注施工合同不属于不动产合同，不适用专属管辖） 14、工程竣工结算完毕，发包人支付完工程款，工期延误已得到发包方和监理方的同意，事后发包人可否向承包人主张工期延误的违约责任？答若结算时已核扣工程款或豁免违约责任，事后发包人不能再主张，若结算时未涉及到工期违约责任，则结算协议签署后两年内，当事人有权行使。 （工期延误有多种，有发包人责任、承包人责任、承发包双方责任，以及承发包双方中任何一方与第三方如分包、材料供应方的共同责任等，故最终结算时，当事人会对上述各种责任进行综合评估、协调后达成调解意见，明确各方对工期延误责任的处理，并一般写明双方其它无争议，此时当事人任何一方事后不能再提出工期违约索赔） 15、若实际施工人是没有工商登记的民工队，如何确认诉讼主体？若是共同诉讼的话，实际施工人的个人和违法分包人之间的债权应为劳动债权，是否意味着无须经过劳动仲裁直接进入诉讼程序？答由包工头作为负责人起诉（实际施工人为法人的，直接以法人名义起诉；实际施工人为民工队的，以包工头为负责人起诉；实际施工人为民工个人或群体个人的，以自然人或群体派代表方式起诉）。 实际施工人与违法分包人之间的债权不是劳动债权，实际施工人的劳务报酬是工程价款中的直接费中的人工费的一部分，可以直接进入诉讼程序。 16、总包方与分包方约定，待发包方付款后，再支付分包方的工程款。 现总包方以发包方未支付工程款为由不支付分包方款项，该理由是否成立？是否有效？答成立，有效。 是总包方与分包方连带关系的体现。 但没有明确法律规定，司法实践中多以合同约定为准。 17、签订合同后，因甲方原因未实际履行，承包方如何索赔，依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，会得到法院支持吗？答承包人可依据合同法113条，提出违约索赔（工期延误损失、顺延工期）和可得利益索赔（百分比有约定从约定，无约定可参照解释16条规定定额费率计取）。 18、施工当中，发包人避开监理、设计单位直接口头通知承包人进行设计变更或施工标准变更，承包人要求发包人补书面资料，发包人不理，承包人又不敢不执行，但执行时，承包人要求追加价款，发包人和监理均不予签收。 此时，为避免时效问题致使承包人利益受损，应怎样保护承包人利益？答依解释19条，只要承包人能证明发包人同意其施工，即使没有书面签证，也可通过其它证据来证明实际发生的工程量。 索赔期限有三种一种是当事人约定了索赔期限，且约定过期作废，此时只能在约定期限内有提出索赔权；第二种是当事人约定了索赔期限，但未同时规定过期不能索赔，那么索赔时效为发生索赔事件后二年；第三种是当事人没约定索赔期限，则承包人有权随时提出索赔，不受时效限制。 19、黑合同在白合同之前签订的，可认为两合同全部无效，因甲乙存在串标行为。 黑合同在白合同之后签订的，白合同有效，黑合同无效。 这种理解正确吗？答正确。 黑合同在中标前、中标时和中标后签署都是违法的，中标前为串标，中标时或中标后为改变合同实质性内容。 该类违法行为在实践中不少，但因此中标无效的案件却不多，因为当事人很难举证。 20、无营业执照、资质的实际施工人，签订无效分包合同后，向第三方采购材料，拖欠材料款，发包人是否对该部分款项负连带清偿责任？答不负清偿之责。 因为劳务合同本应包工不包料，实际实施工人不应存在采购材料问题。 实践中确实存在的以劳务分包为名、工程分包为实的情况，这时不应类推适用解释26条规定，而应依合同相对性原则。 21、依解释26条，实际施工人直接起诉发包人的，若发包人无过错，实际施工人超越一个甚至几个层次起诉与其没有合同关系的发包人，造成发包人讼累及形象受损的，实际施工人和承包人谁承担责任？答发包人虽未与实际施工人签订书面合同，但实际施工人履行的主要义务已为发包人所接受，视为合同成立。 故只要发包人拖欠工程款，因实际施工人的工资包含在工程款中，发包人就应当承担付款责任，故实际施工人有权起诉发包人，只是发包人仅在工程价款范围内对实际施工人承担责任。 如果发包人未拖欠工程价款，则因实际施工人起诉、采取财产保全等致使其受损的，应由实际施工人承担滥用诉权的赔偿责任。 （多数情况下，工程款是否已完全支付，承发包方是否有争议的，需要证据证明） 22、甲乙是两个独立的施工法人公司，因乙无进京投标资质，在进行一个工程投标前，双方达成合作协议，协议约定，乙方协助甲方投标，一旦中标，甲方需将一定比例的工程交由乙方施工（按区域划分，含主体结构），但甲方不收任何费用。 （1）甲方将部分工程交结乙方施工，是否属于主体工程分包，双方签订的合作协议是否有效？ （2）若乙方是甲方公司的参股单位，此行为是否合法？ （3）施工期间，乙方已取得在京投标资质，结论又如何？答是违法分包，协议无效；不合法；在京投标资质是地方政府的行政性限制措施，不能等同于施工企业资质，若乙方原无施工资质，在施工过程中取得了资质，可依解释5条，认定合同有效。 23、解释第1条第1款规定了合同无效的两种情形，但第5条却只认可了第二种情形，如果出现第一种情形时，怎么处理呢？答解释第5条，也可适用于第1条第1款情形。 24、北京一家无法定资质的A公司借用一有资质的江苏B公司，承建了一个在天津的工程，约定A向B缴纳百分之五的管理费，余额归A公司。 现工程已验收合格，但B扣留了大部分已结算的工程款，A多次要求结算，B公司以双方借用资金违法为由不结算。 （1）此案天津法院是否有管辖权？ （2）A要求B支付百分之五以外的工程款是否有充分的依据？应注意哪些问题？ （3）A算不算适格的实际施工人？答天津法院有管辖权，施工行为地在天津。 借用资质订立的承包合同无效，故A不能要求享有利润，而利润是多少，要查定额标准，且B公司的管理费不应计取，至于在A公司实际施工过程中产生的管理费用，要结合A公司的实际资质等级提取，不能享有全部的管理费，给不给，给多少，均由法官自由裁量而定；要注意借用资质是无效行为，属于可以没收当事人非法所得的情形。 A公司实质是就是转包前提下的实际施工人。 25、在拖欠工程款这诉中，发包人主张因工程质量问题请求减少支付价款的，是通过提起反诉还是通过本诉抗辩主张？发包人在依解释11条主张减少价款时，举证责任承担重点是什么？在工程竣工情况下，怎么证明承包人有质量缺陷且不合合同约定？答反诉，若超过反诉时效，也可另案起诉，并请求法院合并审理，但承包人已将质量缺陷整改至符合合同约定的除外。 有质量缺陷是否应减付工程款，由法官自由裁量，发包人举证时，若有合同约定，只要证明质量未达到合同约定标准即可，或无合同约定，只能通过质量缺陷责任鉴定（包括缺陷整改需要的费用）来证明，否则法院以裁定如何减付具体款项。 一般工程经竣工验收合同，就表明发包人认为工程质量已符合合同约定，否则不会通过验收，如果确实要证明，发包人先行委托有资质的鉴定单位评估，如果经鉴定质量确实存在缺陷，鉴定报告就是证据。 26、甩项验收工程，竣工时间如何确定？答甩项（也称部分交工）是部分通过验收先行交付使用，未通过验收的部分工程甩下，等符合条件再验收。 故先通过验收部分工程的竣工时间，以双方（明确双方责任和工程价款的支付）甩项竣工协议签订的时间为准；整个工程的竣工时间，以甩项工程另行办理竣工验收的时间确定。 27、因承包人原因发生工期延误，则承包人向发包人索要工程款的诉讼时效起算点，是合同约定的竣工日还是实际竣工日？答均不是。 应以合同约定完成结算期限之日起算。 如示范文本第33条发包人应在收到承包人的结算书后的第28天内审定并支付，也就是说，承包人索要工程款的时效，应自发包人收到竣工结算的第29天起计算。 28、施工合同被发包人终止后（过错不确定）承包人可否申请所有的工程欠款，包括合同约定的不到付款期限的部分？承包人是否承担保修责任，质保金又如何？工期如何计算？分包人有无优先权？答有权申请已完工程价款，包括合同约定的不到付款期限的部分，因为原合同约定的未到期债务已因合同终止变成了已到期债务。 承包人对已完工程承担保修责任，保修期自工程竣工之日起算，已完工程合格的，质保金应返还。 至于工期，若合同中有形象阶段节点工期，若据此判断承包人是否有逾期责任，若没有，则只能结合双方过错大小综合考虑。 若由发包人、承包人、分包人三方签订分包合同的，分包人与承包人同样享有工程价款优先受偿权，若分包合同是总包与分包两方签订的，因分包人不是承包人，不能依据合同法286条享有工程价款优先受权权。 29、房屋装饰、装修工程是否属于建设工程施工合同？答不属于。 30、房屋产权人将房屋出租给承租人后，承租人依约对该房屋装修改造，承租人通过招标，与一家装修公司签订了装修施工合同，并约定由装修公司垫资施工。 在装修中，因承租人违约，被产权人解除了