潍坊别墅安装合同G.doc

合同编号：HYF-201703001 保温一体化板施工合同甲方（发包人）:山东喜澳智盛保温科技有限公司乙方（承包人）：宁波汉韵风建筑安装工程有限公司签约时间： 年 月 日施工劳务合同发包方（甲方）： 山东喜澳智盛保温科技有限公司 承包方（乙方）： 宁波汉韵风建筑安装工程有限公司 1、工程概况1.1工程名称： 兰溪景墅 保温装饰一体化板工程1.2工程地点：山东省潍坊市兰溪境界1.3承包范围：本工程范围内镀铝锌钢板保温装饰一体板、GRC窗套、门套的面板安装，打胶及到场材料的卸车、保管及搬运。设计方案，图纸深化，材料下单。（到场材料具备直接安装，不包含现场加工角码)1.3.1本合同约定的价格包括工人工资、工具费、工地现场卸车费，搬运费。（不包含二次及以上搬运费）。2、合同价款及付款方式、结算方式2.1合同价款2.1.1工程量（暂定）： 300002.1.2合同单价： 90元/（含劳务费税金）2.1.3合同总价（暂定）：￥：2700000元 大写： 贰佰柒拾万元2.1.4因乙方原因导致面板损耗超过2%的，超出部分产生的损失按照每平方100元由乙方承担。结余按照每平方米100元奖给乙方。2.1.4所有进场材料检测复试费用由甲方承担，施工用脚手架及吊篮、工人住宿、水电费均不包含在合同单价内。2.2付款方式 2.2.1设计方案图完成经业主签字认可后支付设计费3万元。2.2.2每月30日上报工程量，甲方每月按认可工作量的80%付进度款，于次月 5 日前支付。2.2.3当月中乙方因质量、安全、文明施工等及其它各方面而导致的罚款在当月申请工程款中予以扣除。2.2.4所有工程量完成后付至90%，工程验收合格后30日内付至97%,余款3%作为质保金，质保期为1年，质保期满30日内全部付清。2.3结 算2.3.1结算原则：双方按单价不变，工程量据实际完成量计算的原则进行结算。2.3.2结算时间：工程竣工验收合格后30天内。2.3.3结算依据：(1)合同及施工图、竣工图(2)现场签证及变更(3)罚款单(4)材料损耗结算单(5)工程量计算方式依据可视面展开面积计算(6)由建设单位变更签证增加的工程联系单，增加费用除去成本外利润部分甲方支付乙方40%。3、承包内容和方式3.1承包的方式主要为劳务承包，甲方提供工程所需一切材料。乙方自备所有机具设备并负责工程安装施工3.2其他承包的内容和方式：3.2.1乙方对所有到场材料负责卸车、搬运、调整及按规定存放保管，办理出入库手续。（如到场材料可用叉车及吊车卸车，费用由甲方承担）3.2.2对甲方供应材料，从材料进场到工程完工为止，乙方在安装及成品保护整个过程中应将现场损耗控制在双方约定范围内，如超出约定范围 ，按附表的材料单价，由乙方承担该费用。3.2.3在规定的场地内，乙方自行搭设库房临设等，乙方搭设的库房应满足甲方的规定要求；甲方提供搭设库房用材料，但乙方使用前必须获得甲方书面批准，否则视为材料浪费。3.2.4合同单价不包含工人宿舍费用。由甲方负责提供工人宿舍，宿舍按甲方要求进行统一布置及管理，如达不到要求，甲方有权要求乙方离开。3.2.5总包安全保证金、总包配合费、总包管理费由甲方支付。3.2.6按当地政策、总包方的要求施工人员须办理的手续、证件等费用由甲方自负。4、工期4.1按照甲方合理的进度要求执行。4.2开工日期： 竣工日期： 4.3工期延误：4.3.1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误阶段性目标工期和合同工期；否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、或者引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方承担； 4.3.2以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延； 1、不可抗力；2、由于业主的原因；3、甲方原因；4、总包原因；4.4工期延误处罚：确因乙方责任造成的工期延误，乙方应承担违约责任，每拖延一天甲方按每天500 元扣罚乙方。5、质量5.1质量标准 达到国家验收合格标准 5.2乙方按照国家标准、规范和设计要求进行施工，随时接受甲方人员的检查、检验，对达不到要求而造成返工的，乙方负责材料损失及工期延误的责任。5.3乙方施工质量达不到合同质量标准，甲方有权要求乙方在指定时间内整改完毕，否则可要求乙方无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保质量，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方承担。5.5乙方应承担由于施工的质量、安全、进度、材料管理等方面原因被处以的处罚，并承担相应的责任。6、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责向乙方进行工程、施工技术、质量、工期、安全交底；6.1.2甲方向乙方提供施工图纸二套；6.1.3按合同保证资金到位；6.1.4主要材料依据乙方施工顺序按时进场；6.1.5监督乙方工程施工技术、质量、工期、安全、现场综合管理等，协调现场的各项工作，处理现场出现的问题；6.1.6负责工程中间验收、隐蔽验收、工程变更签证、竣工验收。6.1.7负责提供现场施工用脚手架或吊篮，产生的费用由甲方承担。6.2、乙方责任6.2.1乙方队伍成建制及人员配制：6.2.1.1管理人员的配备要求：乙方必须配有驻工地施工队长、安全员、技术员管理人员。 6.2.1.2乙方负责其作业人员的遵纪守法、安全生产、食品卫生、交通安全、预防煤气中毒等方面的教育，由于以上原因造成的相关事故及法律责任由乙方自行承担。6.2.1.3乙方应保证有满足施工进度要求的人员、机械设备，人员、机械设备的调入和调走均须得到甲方事先的认可，甲方有权要求于二日内更换任何不称职的人员。6.2.2乙方应服从国家、当地政府、工地所在地的行政管理部门的法律、法规制度要求；服从所在工地业主、总包、监理的管理要求。6.2.3安全方面：6.2.3.1乙方必须严格执行甲方的安全管理规定。同时，必须服从并执行国家行业以及当地政府的安全、消防、文明施工管理规定。6.2.3.2乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。6.2.3.3乙方必须按甲方安全交底的内容执行、配合甲方的安全检查。6.2.3.4全体工人参加每周一次的质量、安全及文明施工大会。6.2.3.5由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。6.2.4文明施工与成品保护6.2.4.1乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定，其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。6.2.4.2乙方配合甲方对文明施工及成品保护的检查。6.2.5质量方面：6.2.5.1严格执行甲方的技术交底，严格按图施工，任何合理化建议未被甲方批准前不得实施。6.2.5.2严格执行样板制度，先样板报验合格后方可大面积施工。6.2.5.3严格执行工序报验、三检(自检、互检、交接检)制度，不经验收不得进行下道工序施工。6.2.5.4质量保修：质量保修期内，如有维修工作，在接到甲方通知后7日内必须到场并自行承担费用，否则甲方另行安排，发生的费用从保修金中扣除。6.2.6进度：6.2.6.1按规定参加甲方项目部每周例会6.2.6.2按甲方进度指令要求完成布置每周的任务；按甲方要求调配劳动力。6.2.7材料6.2.7.1执行甲方的库房管理规定，按要求对材料进行搬运、堆放、标识和保护，任何由于乙方对甲方材料保管不力造成的经济损失及工期延误均由乙方负责。6.2.7.2严格执行甲方对现场材料的管理规定。6.2.7.3负责对甲方进场的材料进行验收、清点、保护工作。6.2.4乙方有义务配合甲方进行施工试验工作。6.2.5乙方应已视察完现场，保证对现场条件、已完工程部分、工程范围和性质满意并接受，不得再提出合同的变更要求。6.2.6乙方了解工地现场可能有其他施工单位同时进行施工，乙方应与其他施工单位充分合作及协调，以免妨碍施工进度，若现场情况因此不允许乙方连续施工，所发生的费用及时间应甲方相应承担。7、争议解决7.1如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无法达成一致的，则由乙方所在地法院诉讼解决。8、合同生效与终止8.1本合同从签订之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份。9、未尽事宜，双方另行协商。10、合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力。附：安装费单价分项组成表作为支付工程进度款依据。