合同管理复习材料.doc

合同管理复习材料 一、填空题1.监理招标的标的是监理服务.2.工程师易人发包人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人3建筑工程招标时要约邀请，投标是要约，招标通知书是承诺。 4.招标投标法规定招标方式主要有公开招标、邀请招标.6.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，并退还他们的投标保证金和保函.8.合同法的基本原则平等、自愿、公平、诚实信用。 9.施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款组成的。 10.邀请招标的邀请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家.11.代理的类型包括法定代理、委托代理、指定代理12.担保的形式主要包括保证、抵押、质押、留置和定金13.合同履行中的抗辩权包括同时履行抗辩权、后履行抗辩权、不安抗辩权14.合同争议的解决方式主要有和解、调解、仲裁、诉讼15.仲裁是由仲裁委员会开展，需出具仲裁协议书。 16.合同法律关系的主体包括自然人、法人、其它社会组织。 17.自然人是基于出生而成为民事法律关系主体的有生命力的人。 必须具有民事权利能力与民事行为能力。 18.权利与义务是合同法律关系的主要内容。 19.物、行为、智力成果是合同法律关系的客体。 20.投标班子一般应包括下列三类人员经营管理类人员、专业技术类人员、商务金融类人员 二、单项选择题1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,()a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换c.取得业主书面同意后才能调换d.合同签订后不允许再调换2.关于无效合同，下列说法错误的是（）a.违反了法律规定的条件b.自订立起就没有法律效力c.不受到法律保护d.自宣布无效之日起无效4.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。 a.建设项目依据国家计划被取消b.战争c.动乱d.协议条款内约定等级以上的地震5.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。 a.不承担责任b.承担连带责任c.承担全部责任d.同意扣除一定数量的酬金10.建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（）。 a.该项索赔视为已经批准b.视为已被拒绝c.尚待批准d.承包商应进一步提交索赔证据11.需要对施工图设计进行修改时，应经（）批准。 a.监理工程师和业主b.监理工程师和初步设计原批准单位c.监理工程师和上级主管部门d.监理工程师和原设计单位12.招标过程中进行决标前答辩时，招标单位可与被选中标单位就（）加以澄清，并允许其补充和修正。 a.投标工期b.投标报价c.工程质量标准d.施工组织设计13.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）。 a.立即停止执行b.继续有效c.宣告无效d.对要求变更的条款部分无效14.某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得（）后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。 a.委托授权书b.订货单c.履约保证书d.钢材需求计划15.订购500吨水泥的合同价为300元吨。 在履约期间，交付200吨后水泥涨为320元吨，供货方要求变更单价，采购方不同意，此时供货方（）。 a.可单方宣布解除合同b.必须按原单价交付剩余水泥c.有权拒绝按原单价供应水泥d.可单方面修改价格条款强制采购方执行17.根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（）a.罚金b.利息c.赔偿金d.违约金18.施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致承包商受到损害，则承包商应()递交索赔通知。 a.向业主b.向监理工程师c.以业主和承包商的共同名义向设计单位d.以监理工程师和承包商的共同名义向设计单位19.采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。 a.公开招标b.邀请招标c.议标d.比价招标20.施工承包合同中的经济法律关系客体是指（）。 a.业主b.承包商c.合同标的d.合同条款21.在评标委员会成员中，不能包括（）a.招标人代表b.招标人上级主管代表c.技术专家d.经济专家22委托监理合同法律关系的客体是（）。 A监理规划B监理工程C监理服务D监理投标方案23依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（）。 A招标公告B寄送的价目表C投标书D招标说明书24某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了进度，放慢施工速度。 依照合同法的规定，承包人行使的是（）。 A不安抗辩权B先履行抗辩权C同时履行抗辩权D后履行抗辩权25.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。 a.投标文件的密封不符合招标文件的要求b.投标文件中附有招标人不能接受的条件c.购买招标文件后不递交投标文件d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 26、与邀请招标相比，公开招标的特点是（）A.竞争程度低B.评标量小C,招标时间长D.费用低 27、在评标委员会成员中，不能包括（）A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家 28、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。 请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。 该投标书的报价应以（B）为准。 A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和 32、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。 由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。 若合同终止，发包人应向设计人支付（）。 A.合同约定设计费的60%B.双倍定金作为赔偿C.合同约定设计费的一半D.合同约定的全部设计费 33、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范 34、某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用，但由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由（）承担。 A.发包人B.工程师C.承包人D.发包人与承包人共同 35、施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按照工程师的要求进行了抽检试验，并标明质量合格。 投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。 则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延36某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。 材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A监理单位B分公司C建设单位D施工企业37.按照合同法的规定，（）属于委托合同。 A某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同D某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同38.法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。 A主要办事机构所在地B主要经营场所所在地C主要合同履行地D董事长的户口所在地39.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（D）。 A建筑物B施工工程技术C施工工程款D工程施工行为40.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。 A抵押人依法有权处分的国有土地使用权B抵押人使用的宅基地C抵押人拥有的股票D学校设施41.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。 工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）。 A不成立B成立C无效D可撤销42.合同法规定，要约生效条件为（）。 A要约人向受要约人发出要约B要约人与受要约人共同在要约文件上签字C受要约人作出有效承诺D要约以任何形式到达受要约人43.合同法规定，缔约过失责任属于（）责任。 A违约B侵权C“先合同义务”D无过错44.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。 对此，以下说法正确的是（）。 A乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任45.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（）的市场价格履行。 A订立合同时订立地B订立合同时履行地C履行合同时订立地D履行合同时履行地46.某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。 订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。 A同时履行抗辩权B后履行抗辩权C不安抗辩权D合同中止履行的权利47.某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。 这种情况属于合同法规定的合同履行中的（）。 A债权转让B合同变更C债务转移D合同转让48.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明（）。 A要约生效B承诺生效C合同成立D合同生效49.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。 A工程所在地B仲裁申请人所在地C纠纷发生地D双方协商选定50.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。 当一方违约时，守约方（）。 A必须适用违约金条款B必须适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款D两者都不能适用，因约定无效51.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。 A必须公开招标B必须邀请招标C可直接委托发包D必须聘请招标代理机构委托发包52.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。 当解答与招标文件的规定不一致时，（）。 A投标人应要求招标人继续解释B以书面解答为准C以招标文件为准D由人民法院判定53.施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括（）。 A.建设项目依据国家计划被取消B.战争C.动乱D.协议条款内约定等级以上的地震54.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。 A按无效投标处理B要求投标人补交投标保函C进入评标程序后淘汰D要求投标人赔偿损失55.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。 A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日56.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（）。 A中标人不承担合同责任B招标人应退还其投标保证金C招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额57.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。 A发出中标通知书后B完成评标后C提交履约担保后D合同履行完毕后58.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（）。 A.不承担责任B.承担连带责任C.承担全部责任D.同意扣除一定数量的酬金59.建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。 A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定60.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。 监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是（）。 A发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止61.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力B.人员C.设备D.报价62.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。 A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施63.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目（）。 A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包64.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。 依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。 A设计院没收建设单位支付的定金B设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30C建设单位支付合同设计费的50D设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的5065.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。 A承包人的损失都由发包人承担B发包人的损失都由承包人承担C双方的损失各自承担D双方的损失都由审批部门承担66.某工程项目的承包人具有设计资质。 承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。 施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。 则该事件的损失应由（）。 A审查单位与监理单位共同承担B承包人与审查单位连带承担C承包人全部承担D承包人承担设计损失，发包人承担施工损失67.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（）。 A由发包人复制，复制费用发包人承担B由发包人复制，复制费用承包人承担C由承包人复制，复制费用承包人承担D由承包人复制，复制费用发包人承担68.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（）。 A无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D应当赔偿承包人损失，工期不予顺延69.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。 在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（）承担。 A承包人B钢材供应商C监理单位D发包人70.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。 材料使用前需要进行检验时，检验由（）。 A发包人负责，并承担检验费用B发包人负责，检验费用由承包人承担C承包人负责，并承担检验费用D承包人负责，检验费用由发包人承担71.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。 材料使用前需要进行检验时，检验由（）。 A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担72.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）A防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D防护措施由承包人完成，费用由发包人承担73.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人（）A无权对该工程主张任何权利B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D可以留置该工程74.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。 发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（）承担。 A发包人B监理单位C承包人D维修公司75.某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。 合同履行过程中因供货方的原因导致不能交货，施工承包人为了避免停工待料，只能以高出原采购合同价100万元的价格采购同样的材料。 则供货方应赔偿给施工承包人（）。 A30万元B70万元C100万元D170万元76.某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。 施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为（）。 A500天B538天C865天D903天77.依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则（）。 A增加的费用和工期延误责任都由发包人承担B增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D增加的费用和工期延误责任都由承包人承担78.依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。 A在颁发接收证书时全部返还B在颁发履约证书时全部返还C在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D不再返还79.合同法规定，要约生效条件为（）。 A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人80.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。 A索赔的合同依据B索赔的目的C索赔事件的性质D索赔的起因81.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。 按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。 A索赔报告B索赔意向通知C索赔依据和资料D工期和费用索赔的具体要求82.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。 A在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D工程师的索赔处理决定不需通知发包人83.施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险o A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理84.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。 A.同时履行抗辩权B.代位权C.撤销权D.不安抗辩权85.一般情况下，（）应当由招标人完成。 A.确定中标人B.评标情况说明C.对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人86.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。 A.负责施工合同的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密87.施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。 下列排序中正确的是（）。 A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、标准88.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。 A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延89.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师（）。 A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任90.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。 A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰 三、多项选择1.依据民法通则规定，法人成立应具备下列条件（）。 a.依法成立b.有必要的财产和经费c.有自己的名称、组织机构和场所d.有符合法定条件的法定代表人e.能独立承担法律责任2.监理单位对监理工作承担责任的原则是（）。 a.在监理合同有效期内承担责任b.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任c.在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任d.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任e.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任3.工程施工招标文件，主要由（）组成。 a.招标申请书b.工程综合说明和设计文件c.单价表和工程量清单d.投标须知e.招标邀请书4.下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。 A施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人D建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作5在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。 A投标人提供投标保函B中标人提供担保公司出具的履约保证书C发包人提供银行出具的工程款支付担保函D发包人提供的在建工程留置权担保E承包人提交的预付款保函6.建设工程一切险的被保险人可以包括（）。 A业主B总承包商C分包商D业主聘用的监理工程师E设备供应商7.甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为（）。 A甲、乙公司作为合同主体不变B甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务C丙公司可以对乙公司行使抗辩权D丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任E乙公司不能强迫丙公司履行义务8.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（）。 A施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B通过有关调解仍未解决合同纠纷C施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D和解无效E人民法院没有管辖权9.某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则（）。 A参加现场考察投标人的费用自行承担B参加现场考察投标人的费用由招标人承担C未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任D参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任E未参加现场考察的投标人将被取消投标资格10.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括（）。 A投标人资质B监理大纲C总监理工程师业绩D监理单位业绩E监理费报价11.建设工程委托监理合同（示范文本）规定，监理人的主要义务包括（）。 A依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B推荐选择工程的施工单位C选派合格的监理人员及总监理工程师D不得泄露与工程有关的保密资料E代表委托人与承包人解决合同争议12.监理人依据建设工程委托监理合同（示范文本）规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（）。 A发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B对工程的质量、工期、费用实施监督控制C审查批准工程设计的变更D在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E批准承包人的索赔要求13.在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（）。 A委托人违约应承担违约责任B监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算C监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任E监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任14.建设工程设计合同示范文本中，发包人委托的设计任务可以包括（）。 A项目建议书B初步设计C技术设计D产品设计E施工图设计15.按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（）。 A招标公告B招标文件C投标书D工程量清单E中标通知书16.按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（）。 A办理土地征用B向工程师提供工程进度计划C提供保证施工安全需要的围栏设施D协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E提供施工现场的地下管线资料17.某施工项目双方约定3月10日开工，当年10月10日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至3月20日开工，则（）。 A承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用自行承担B承包人应通过赶工在10月10日竣工，赶工费用由发包人承担C承包人应通过赶工在10月10日竣工，可获提前竣工奖励D如果工程在10月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任E如果工程在10月20日竣工，承包人承担拖期违约责任18在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（）。 A影响正常施工的费用由承包人承担B影响正常施工的费用由发包人承担C工期给予顺延D工期不予顺延E检查费用发包人承担19.按照建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。 A设计变更给承包人增加的款额B工程师批准承包商索赔的款项C承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E承包商收取的分包管理费20.按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。 A工程本身的损害B由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D承包方人员伤亡E承包人停工损失21在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。 A发包人无权要求交付工程B发包人有权要求交付工程C发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E承包人可以留置该工程22.依据FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是（）等。 A工程量清单中的工程量不准确B承包商的报价漏项C合同内列有调价条款D采用不可调价合同E发生承包商应承担质量责任的扣款23在FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在（）。 A是否申承包商选定B是否与承包商订立合同C是否可能由业主直接付款D承包商是否收取管理费E是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作24.工程师对分包合同的管理包括（）。 A检查确认分包工程质量B对分包商索赔的批准C对分包商发布变更指令D对分包商资质进行审查E计量、确认分包商完成的工程量25工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。 A业主延误移交施工现场B不可抗力造成的损失C业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E施工中遇到异常恶劣气候条件的影响 四、简答题 （1）工程建设工程招投标的主要程序。 (2)公开招标与邀请招标的区别 （3）固定总价合同与固定单价合同的区别 （4）简述索赔与反索赔的概念 （5）工程变更 五、论述题 一、xx年3月18日，中铁某集团公司与湖南某集团公司作为联合体经依法中标，南宁至友谊关公路某合同段。 xx年8月24日，中铁某集团公司将其所中标得到的部分工程项目即C12合同段工程交由其子公司中铁四公司负责施工，双方于签订工程承包合同。 xx年5月8日，中铁四公司又将自己施工的C12合同段水泥稳定碎石层工程转由庞博文来施工，双方并签订了工程施工劳务合同。 xx年8月12日，由庞博文以“南友公路C12标段”与新利恒公司于签订了一份机械设备租赁合同。 施工中双方逐月进行了结算，总租金应为960000元，共支付租金460592元，其中庞博文支付18万元，中铁四公司支付16万元。 后因庞博文欠付租赁款499408元，新利恒公司起诉庞博文、中铁四公司、中铁某集团公司、湖南公司要求承担支付租金的义务。 二、某建筑公司（乙方）于xx年4月20号与某业主（甲方）签订建筑面积为3000工业产房（带地下室）的施工合同。 乙方编制的施工方案和进度计划已获甲方工程师批准。 该工程的基坑开方土方量为4500m?，土方开挖定额直接费单价4.2元/m?，其他直接费、间接费、综合费率为定额直接费的20%。 该基坑施工方案规定土方采用租赁一台斗容量为1m?反铲挖掘机施工，租赁费为450元/台班。 甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工进程中发生了如下事件 1、因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。 2、施工过程中，因遇软土层，接到甲方工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 3、5月19日接到甲方工程师于5月20号复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m?。 4、5月20号至5月22号，因下特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人云窝工10个工日。 5、5月23日用30个工日修复被特大暴雨冲坏的永久道路，于5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。 问题 1、上述5个事件中，乙方哪些事情可以向甲方提出索赔？并说明原因？ 2、每项事件工期索赔各是多少天？总共可索赔工期是多少天？ 3、若人工费单价为23元/工日，而管理人员增加管理费为增加人工费的30%，求出合理的费用索赔总额是多少？注以天为单位精确到天，不计小数，费用以元为单位，四舍五入不取小数。 三、某工程采用公开招标，有A、B、C、D、E、F共6家投标单位参加投标，经资格预审该6家投标单位均满足招标要求。 该工程采用两阶段评标法评标，以综合得分最高者为中标人。 该评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下第一阶段技术评标。 技术标共计40分。 得分情况A-32.9分，B-34.6分，C-27.2分，D-35.7分，E-32.5分，F-30.4分。 技术各项内容的得分，为评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。 技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。 第二阶段评商务标。 商务标共计60分。 以标底（13790万元）的50%与投标单位报价算术平均数的50%之和为评标标底，但进入第二阶段评标的最高（或最低）报价高于（或低于）次高（或次低）报价的15%者，在计算投标单位报价算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为15分。 以评标标底为满分（60分），报价比评标标标底每下降1%，扣1分，最多扣10分；报价比评标标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。 报价A-13656万元，B-11108万元，C-12000万元，D-13098万元，E-13241万元，F-14125万元。 问通过计算确定最终中标的单位。 公司规章制度 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月9月）上班时间早830午休12001400下班时间晚18002）、冬季作息时间表（10月3月）上班时间早900午休12001330下班时间晚 17303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩