2011年二级建造师考试题1-18.doc

2011年二级建造师法规及相关知识习题1-181、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，( )属于行政法规范畴。A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑企业资质等级标准2、建造师执业的基本要求是( )。A.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平B.严格遵守法律、法规、行业管理规定，恪守职业道德C.“一师多岗 ”D.取得建造师执业资格证书3、下列关于法人的表述中，错误的是( )。A.具有民事权利能力B.具有民事行为能力C.是自然人和企事业单位的总称D.能够独立承担民事责任4、法律关系的变更，是指民事法律关系的( )发生变化。A.主体B.客体C.内容D.主体、客体或内容5、在代理关系中，( )承担民事责任。A.代理人对自己的行为B.被代理人对代理人的代理行为C.代理人对第三人的行为D.被代理人对第三人的行为6、债是( )，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。A.依照合同约定B.依照法律规定C.依照合同约定和法律规定D.依照合同约定或法律规定7、如两个相互订有合同的企业合并，则产生( )的法律后果。A.抵消B.提存C.混同D.免除8、工程设计图纸及其说明属于( )的客体。A.物权B.著作权C.财产权D.专利权9、合同法第129条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为( )年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”A.1B.2C.3D.410、发证机关在收到建设单位报送的建筑工程施工许可证申请表和所附证明文件后，对已符合条件的，应当自收到申请之日起( )日内颁发施工许可证。A.15B.20C.30D.601、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停止施工，并( )处以罚款。A.对施工单位B.对建设单位和施工单位C.对建设单位D.对建设单位或施工单位2、有关总包分包的责任承担表述不正确的是( )。A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任3、工程监理的主要内容可以概括为：“三控制、两管理、一协调”。“三控制”是指建设工程监理对建设工程的( )、工期和质量进行控制。A.成本B.概算C.预算D.投资4、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当( )。A.直接要求设计单位改正B.自行改正C.直接要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正5、在评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。A.评标程序B.评标时间C.评标标准D.评标方法6、招标投标法第19条 规定，招标人应当根据招标项目的( )编制招标文件。A.投资B.建设规模C.占地面积D.特点和需要7、投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究，若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的( )内以书面形式向招标人提出。A.半个月B.10天C.一定期限D.1周8、招标人在评标委员会依法推荐的招标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处中标项目金额的( )罚款。A.3以上5以下B.10以上15以下C.5以上10以下D.15以上20以下9、投标保证金的数额最高不得超过( )万元。A.50B.60C.80D.10010、根据我国招标投标法的规定，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是( )。A.联合投标B.共同投标C.合作投标D.协作投标1、关于联合体各方在中标后承担的连带责任，下列说法错误的是( )A.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的，起义提交的投标保证金应予以退还B.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，起义提交的投标保证金不予退还C.联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前，除不可抗力外，联合体放弃中标项目的，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任D.中标的联合体除不可抗力外，不履行与招标人签订的合同时，履约保证金不予退还。2、根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标有招标人主持，邀请部分投标人参加D.开标事都应当当众予以拆封、宣读3、下列情况中不属于重大投标偏差的是( )。A.所提供的投标担保有瑕疵B.投标文件没有投标人受权代表签字和加盖公章C.投标文件附有招标人不能接受的条件D.提供了不完整的技术信息和数据4、中标人违反了本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，处转让、分包项目金额( )的罚款。A.3以上5以下B.10以上15以下C.5以上10以下D.15以上20以下5、施工单位发生生产安全事故，由( )负责上报事故。A.施工单位B.分包单位C.业主D.监理单位6、在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是( )。A.保证B.留置C.抵押D.定金7、伤亡事故处理工作应当在( )日内结案，特殊情况不得超过( )日。A.60、90B.60、120C.90、180D.100、2008、生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照我国安全生产法规定保证安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，应( )。A.责令生产经营单位停产停业整顿B.责令限期改正，提供必需的资金C.对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分D.对生产经营单位的主要负责人处20万元以上的罚款9、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护同品的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处( )罚款。A.3万元以下B.5万元以下C.10万元以下D.10万元以上10、因忽视全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由( )按照国家有关规定，对企业负责人或直接责任人员给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。A.企业主管部门或者企业B.公安机关C.检察机关D.劳动管理部门1、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位、设计单位、施工单位和监理单位没有履行职责造成人员伤亡和事故损失的，情节严重的处理为( )。A.责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书B.依法追究刑事责任C.降低资质等级D.吊销资质证书2、下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务是( )。A.保证安全生产投入B.审查安全技术措施或转向施工方案C.对施工现场的安全生产负总责D.对建设工程项目的安全施工负责3、建设工程安全生产管理条例规定，由施工单位对达到一定规模的，危险性较大的分部分项目工程编制的专项施工方案，应当由( )签字后实施。A.施工单位技术负责人、监理工程师B.施工单位技术负责人、建设单位负责人C.建设单位技术负责人、总监理工程师D.施工单位技术负责人、总监理工程师4、建设工程安全生产管理，坚持安全第一，( )的方针。A.以人为本B.预防为主C.质量为主D.生产服从安全5、作业人员在进入新的施工现场前( )。A.可以不接受安全教育培训B.必须接受安全教育培训C.只有危险岗位才需要安全教育培训D.只有主要技术负责人才有必要接受安全教育培训6、施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用( )的罚款。A.5以上20以下B.10以上20以下C.20以上50以下D.10以上50以下7、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由( )依照法定职权决定。A.建设行政主管部门B.地方人民政府C.建设单位D.监理单位8、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是( )。A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构9、根据建设工程质量管理条例规定，下列选项中( )不属于建设单位的质量责任和义务。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用D.建设工程实行质量保修制度，建设单位应履行保修义务10、根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，在设计文件规定的该工程的合理使用年限内均应由承包商负责保修的工程不包括( )。A.基础设施工程B.重点工程C.房屋建筑的地基基础工程D.主体结构工程1、不属于工程监理单位应承担的法律责任是( )。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的C.承包单位将承包的工程转包或者违法分包的D.讲不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的2、根据消防法对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中( )不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。A.制定消防安全制度B.制定消防安全操作规程C.组织防火检查，及时消除火灾隐患D.建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度3、女工小王与施工企业某工厂签订为期2年的劳动合同，合同尚未到期，小王欲向工厂提出解除劳动合同，小王应当提前( )日以书面形式通知用人单位A.10B.15C.30D.604、根据劳动法，( )以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。A.乡级B.县级C.市级D.省级5、根据劳动法的规定，责任人应承担刑事责任的是( )。A.克扣或者无故拖欠劳动者工资的B.非法招用未满16周岁的未成年人的C.强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡师傅D.拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬6、侵权行为的特征主要表现为( )。A.侵权行为是违约行为B.侵权行为的侵害对象是绝对权C.侵权行为是行为对象有意识的行为D.侵权行为的侵害行为人是绝对权7、建筑工程一切险的保自( )开始生效。A.工程开工之日或工程用料卸放于工地之日B.工程开工之后工程用料卸放于工地之日C.工程开工之日的次日或工程用料卸放于工地之日D.工程用料卸放于工地之日8、合同的成立意味着( )。A.合同具有法律效力B.当事人对合同内容达成一致C.合同符合法规定D.合同受到法律保护9、对于可撤销合同，受害方有选择合同效力的权利，这是根据( )原则。A.严格责任B.过错责任C.意思自治D.实际履行10、按照合同法规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照( )履行。A.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格1、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方不承担违约责任的是( )。A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延2、合同约定违约金为3万元，现合同当事人一方因违约给对方造成损失1万元，那么违约方应给对方支付( )万元来承担违约责任。A.1B.2C.3D.43、根据合同法第78条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，则( )。A.由当事人诉请人民法院裁决B.由当事人申请仲裁委员会裁决C.推定为未变更D.视为已变更4、下列表述中，允许解除合同的情形是( )。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同目的不能实现D.当事人一方延迟履行主要义务5、施工合同纠纷，一般是指( )对施工合同条款的理解产生异议，而不承担相应的义务等原因而产生的纠纷。A.施工质量监督部门B.总监理工程师C.施工合同当事人D.工商行政部门负责人6、在司法实践中，如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议，则解决纠纷的最终方式只能为( )。A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁7、我国仲裁的一般程序为( )。A.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、开庭和裁决B.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、裁决和开庭C.仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决D.仲裁受理和申请、组成仲裁庭、开庭和裁决8、合同的标的是指合同当事人的权利、义务共同指向的对象，即合同法律关系的( )。A.主体B.客体C.内容D.权利9、下列选项中属于要约的是( )。A.招股说明书B.投标书C.招标公告D.商品价目表10、下列书面文件中，( )是承诺。A.招标公告B.投标书C.中标通知书D.合同书、经注册的建造师有下列( )情况之一者，有原注册管理机构注销注册。A.业务水平无明显提高B.丧失完全民事行为能力C.因过失发生工程建设重大质量安全事故D.受刑事处罚E.同时在两个以上建筑业企业执业2、代理的种类有( )A.委托代理B.邀请代理C.约定代理D.法定代理E.指定代理3、诉讼时效的种类包括( )。A.普通诉讼时效B.短期诉讼时效C.中期诉讼时效D.权利的最长保护期限E.特殊诉讼时效4、建筑施工企业有下列( )行为的，对因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，承担连带赔偿责任。A.转让、出借资质证书B.将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位C.允许他人以本企业的名义承揽工程D.将承包的工程转包E.违反建筑法规定进行分包5、采用公开招标方式，( )等都应当公开。A.评标的程序B.评标人的名单C.开标的程序D.评标的标准E.中标的结果6、投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的( )。A.工作范围B.专用条款C.工程地质报告D.设计图纸E.设计说明7、下列关于连带责任的说法错误的是( )。A.债权人可以向任何一个或者多个债务人请求履行债务B.债权人必须按照各连带责任债务人之间债务分担比例向其请求履行债务C.负有连带责任债务文可以以债务人之间对债务分担比例有约定来拒绝履行债务D.连带债务人中一个或者多个履行了全部债务后，其他连带债务人对债权人的履行义务即行解除E.对连带债务人内部关系而言， 根据其内部约定，债务人清偿债务超过其应当承担的份额的，有权向其他连带债务人追偿8、工程建设项目施工招标投标管理办法中规定的无效投标文件包括( )。A.未按照规定的格式填写B.在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的C.投标人名称与资格预审是不一致时D.无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的E.无单位盖章的9、根据我国安全生产法的规定，下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是( )。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.为从业人员缴纳保险费E.及时、如实报告生产安全事故10、建设工程安全生产管理基本制度包括( )。A.安全生产培训制度B.安全生产检查制度C.群防群治制度D.安全生产教育制度E.安全责任追究制度1、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是( )。A.按规定注册B.按规定备案C.受聘单位验证D.主管部门审批2、下列专业中，二级建造师不能执业的专业是( )。A.房屋建筑工程B.公路工程C.铁路工程D.机电安装工程3、下列概念中，( )不属于法律意义上的物。A.钢材B.水泥C.资金D.建筑机械设备4、法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力即为法律关系的( )。A.中止B.终止C.中断D.暂停5、在代理关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失的( )A.代理人向第三人承担责任，被代理人承担连带责任B.被代理人独自向第三人承担责任C.代理人独自向第三人承担责任D.被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任1、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，甲、乙、丙的资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按( )的业务许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.甲或丙2、国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的( )。A.工期B.规模C.质量D.范围3、根据建筑法的规定，工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，( )。A.由工程监理单位承担赔偿责任B.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任C.由建设单位自行承担损失D.由承包单位承担赔偿责任4、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不公开的。如，( )在确定中标结果前就不可以公开。A.评标委员会成员名单B.投标邀请书C.资格预审公告D.招标活动的信息5、工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。A.200B.100C.150D.2501、联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金对( )具有约束力。A.联合体的牵头人B.联合体各成员C.招标单位D.未支付保证金的其他成员2、招标文件未对汇率和汇率风险做出规定的，汇率风险由( )承担。A.招标人B.投标人C.招标人和投标人D.银行3、建设单位招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是( )。A.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺要约4、根据我国安全生产法的规定，( )不属于生产经营单位主要负责人的安全生产职责。A.建立、健全本单位安全生产责任制B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患C.为从业人员缴纳保险费D.及时、如实报告生产安全事故5、特大事故调查工作应当自事故发生之日至( )日内完成，并由调查组提出调查报告。A.30B.60C.90D.1206、对于特大安全事故，省、自治区、直辖市人民政府应当自调查报告提交之日起( )日内，对有关责任人作出处理决定。A.30B.60C.90D.1207、生产经营单位的主要负责人未履行我国安全生产法规定的安全生产管理职责的，尚未发生安全事故，应( )。A.责令生产经营单位停产停业整顿B.给予罚款处理C.给予撤职处分D.责令限期改正8、我国安全生产法规定的行政处罚，由( )决定。A.县级以上人民政府B.公安部门C.劳动部门D.负责安全生产监督管理的部门9、在建筑生产中最基本的安全管理制度是( )。A.安全生产责任制度B.安全生产检查制度C.安全生产教育制度D.安全生产培训制度10、建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7B.14C.15D.28、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当( )。A.要求施工单位整改B.要求施工单位暂时停止施工C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报告2、对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查纪录是( )安全生产管理的主要责任和义务之一。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位3、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由( )承担。A.总包方B.建设方C.分包方D.责任方或按照合同约定执行4、监理单位发现安全事故隐患没有及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，要求监理单位( )。A.责令工程停工B.责令限期改正C.给予罚款D.吊销营业资格5、施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，则施工单位将被( )。A.责令工程停工B.责令限期改正C.给予罚款D.吊销营业资质1、下列社会关系中，( )属于我国劳动法调整的劳动关系。A.施工单位与某个体经济者之间的加工承揽合同B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系2、法律另有规定除外，劳动者解除劳动合同，应当( )通知用人单位。A.提前10日B.提前30日以书面形式C.口头D.事先书面3、根据消防法的规定，责任人可能受拘留的行政处罚的有( )。A.有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的B.阻拦报火警的C.指使他人违反消防安全规定，强令他人冒险作业，尚未造成严重后果的D.经公安消防机构批准，可在由车间的建筑物内设置员工集体宿舍4、下列不属于建筑工程的从业人员的有( )。A.注册造价师B.注册结构工程师C.注册资产评估师D.注册建造师5、工程法律责任的特殊构成要件是由( )法律责任的构成要件，是分别同一般要件共同构成的法律责任。A.法律一般规定的B.法律规定的C.法律特殊规定的D.法律特别授权的1、合同变更中的原合同必须是( )。A.无效合同B.有效合同C.被撤销的合同D.未生效的合同2、合同债权的转让( )。A.必须是全部权利的转让B.可以是部分权力的转让C.可以改变部分合同权利的内容D.必须连同合同义务一起转让3、根据合同法的规定，合同关系正常消灭的原因是( )。A.合同撤销B.合同履行C.合同无效D.合同解除4、仲裁是指合同当事人双方达成仲裁协议，自愿将争议交给第三者，由第三者对合同双方( )作出裁决的一种解决争议的方式。A.权利和义务B.合同争议C.一般责任D.相互责任5、下列合同纠纷防范措施中，( )不属于质量纠纷的防范措施。A.严格按照建设程序进行工程建设B.按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工C.避免合同总价与分项工程单价之和不符D.完善质量保修制度1、在我国的民法通则中，自然人包括( )。A.公民B.行为C.外国人C.无国籍人E.专业技术人员2、物权的民法保护方法包括( )。A.请求确认物权B.请求给予更新C.请求排除障碍D.请求返还原物E.请求损失赔偿3、下列选项中( )是领取建筑工程施工许可证的法律后果。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向建筑工程施工许可证发证机关报告C.中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报建筑工程施工许可证发证机关核验施工许可证D.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况E.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续4、实施建筑工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设工程质量管理条例B.监理的内容C.委托的工程监理单位D.监理权限E.监理人员名单5、国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的工程建设项目施工招标投标办法第12条规定动作 )项目可不进行招标。A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的B.施工企业自C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的D.使用国际组织或者外国政府资金的项目E.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的1、根据工程建设标准的属性划分，可分为( )。A.技术标准B.管理标准C.国家标准D.工作标准E.推荐性标准2、根据劳动法，由( )情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。A.在试用期内B.用人单位用暴力手段强迫劳动C.用人单位用威胁手段强迫劳动D.用人单位没有应劳动者的要求给予加薪E.用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬3、违约责任是违反合同的民事责任的简称，它应在( )的情况下承担民事责任。A.合同当事人一方不履行合同义务B.履行合同义务不符合合同约定C.当事人一方明确表示其在履行期到来后将不履行合同D.当事人一方用行为表明在履行期到来后渐不可能履行E.合同当事人一方延迟履行合同义务4、法律责任的一般构成要件有( )个条件构成。A.有损害结果发生B.存在违法行为C.违法行为与损害结果之间有因果关系D.违法者主观上有过错E.违法者主观上有过失5、安装工程一切险的被保险人除承包商外还包括( )。A.制造商或供应商B.第三人C.技术咨询顾问D.业主E.待安装构件的买受人6、当事人因重大误解订立的合同，可以( )。A.不履行B.撤销C.不适当履行D.变更E.维持原合同保持不变7、依合同法第79条规定，限制债权转让的情形包括( )。A.合同性质B.当事人约定C.标的的大小D.合同形式E.法律规定8、起诉必须符合以下条件( )。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求、事实和理由D.属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖E.有协议书9、依合同法规定，当事人订立合同的方式主要有( )。A.口头形式B.书面形式C.电子邮件D.其他形式E.直接交付式10、中华人民共和国合同法中的合同是指( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.法人B.人民法院C.人民检察院D.自然人E.其他组织1 民事行为能力是指( )。A.通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格B.能够参加民事活动，享有民事权利的法律资格C.可以负担民事义务的法律资格D.能够做出真实意思表示的资格2.人民法院指定一名律师作为离婚诉讼中丧失行为能力又无其他法定代理人的一方当事人的代理人，这属于( )。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.无权代理3.如果代理人以被代理人的名义同自己订立合同，这是( )。A.表见代理B.法定代理C.滥用代理权D.有效代理4.根据民法通则的规定，一民事诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但从权利被侵害之日起超过( )，人民法院不予以保护。A.5 年B.10年C.15 年D.20年5.如果两个相互订有合同的企业合并，则产生( )的法律效果。A.抵销B.提存C.混同D.免除6.国家专利主管机关依法授予专利申请人及其继承人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这是( )。A.专利申请权B.专利权C.专利发明权D.专利使用权7.以下不属于专利权的客体的是( )。A.外观设计B.发明C.产品设计