不锈钢楼梯扶手加工合同.doc

不锈钢楼梯扶手加工合同 不锈钢楼梯扶手加工合同篇一关于白钢楼梯扶手的制作及安装施工合同关于白钢楼梯扶手的制作及安装施工合同甲方:乙方经甲乙双方友好协商，就乙方承包白钢楼梯扶手的制作及安装项目达成共识，为明确双方责任白钢楼梯扶手的制作及安装项目达成共识，为明确双方责任.权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况工程名称;工程地点第二条工程承包范围工程承包的范围为白钢楼梯扶(原文.csPENgbo.蓬勃:不锈钢楼梯扶手加工合同)手的制作安装施工。 手的制作安装施工。 第三条工期要求自年月日至年月日制作安装结束，达到验收条件。 第四条承包方式;包工包料第五条合同价款白钢工程单价元每平米。 共平方米元/每平方，合计元;大写元本价款以实际施工面积为准。 本价款以实际施工面积为准。 第六条:质量要求、 1、白钢楼梯扶手主管材料采用63管，壁厚0.7，立管材料采用，立管材料采用32管，壁厚0.6，材料材质按国家及地方规范要求施工。 ，材料材质按国家及地方规范要求施工。 2、乙方提供的材料必须符合国家及当地现行有关规定，必须向甲方提供材质核验报告和出厂质保书，保证不锈钢楼梯扶手的施工符合设计规范及甲方要求。 、乙方提供的材料必须符合国家及当地现行有关规定，必须向甲方提供材质核验报告和出厂质保书，保证不锈钢楼梯扶手的施工符合设计规范及甲方要求。 3、乙方进场材料经甲方验收质量必须同样品一样，若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定的时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换合格的材料进场保证甲方进度要求。 、乙方进场材料经甲方验收质量必须同样品一样，若外观质量、使用质量或强度达不到甲方的要求，甲方有权通知乙方在限定的时间内把不符合要求的材料立即退场，乙方应马上更换合格的材料进场保证甲方进度要求。 第七条安全责任、 1、乙方进入工地后应严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。 、乙方进入工地后应严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。 2、施工过程中出现任何安全事故全部由乙方承担，甲方概不负责。 、施工过程中出现任何安全事故全部由乙方承担，甲方概不负责。 3、严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负全责，承担因工程质量问题引起的一切后果。 、严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负全责，承担因工程质量问题引起的一切后果。 第八条违约责任、 1、甲乙双方应按照合同约定全面履行的义务，对甲方造成损失的，按照合同中的约定赔偿相应的损失。 、甲乙双方应按照合同约定全面履行的义务，对甲方造成损失的，按照合同中的约定赔偿相应的损失。 2、因乙方原因导致工期延误的，乙方应按延误天数向甲方支、因乙方原因导致工期延误的，乙方应按延误天数向甲方支付违约金，每延误一天，向甲方支付1000元/。 天的违约金。 第九条施工结算、工程具备施工验收条件后，甲方接到乙方施工验收报告10日内，甲方组织监理及相关技术人员进行验收，验收合格在验收报告上签字，乙方凭验收报告同甲方结算剩余款项。 日内，甲方组织监理及相关技术人员进行验收，验收合格在验收报告上签字，乙方凭验收报告同甲方结算剩余款项。 第十条付款方式、待合同签订后七日内甲方预付货款的30给乙方，待货的品到达现场经验收合格后支付货品总价的40，现场安装完毕验收合格后再付，现场安装完毕验收合格后再付27，剩余3为质保金，一年后无质量问题为质保金，一年后无质量问题15日内返还。 本合同含5.4的税金，在本工程结算时由甲方代扣代缴。 的税金，在本工程结算时由甲方代扣代缴。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，待双方签字盖章后生效。 甲方乙方经办人经办人电话:电话年月日篇二不锈钢楼梯合同楼梯扶手供货合同甲方（建设单位）乙方（施工单位）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守 一、工程概况 1、工程地址 2、工程内容从楼梯间一楼到顶楼栏杆扶手供货及施工，包含但不限于甲方要求的扶手及正常安全使用必需的附属设施等；工程内容从楼梯间一楼到顶楼栏杆扶手供货及施工，包含但不限于甲方要求的扶手及正常安全使用必需的附属设施等； 3、不锈钢楼梯扶手规格63SUS304面管1.2mm厚、成品厚、成品SUS202方柱、4条条10实心横杆。 4、工程承包方式包工包料； 5、工程造价人民币/米，施工约米，以实际竣工验收结算数量为准；米，施工约米，以实际竣工验收结算数量为准； 6、整，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 第二笔付款前乙方开具全额发票作为付款依据之一。 整，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 第二笔付款前乙方开具全额发票作为付款依据之一。 二、合同工期从拨款之日起至xx年_9月月23日之前完工。 如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 日之前完工。 如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。 解决在施工中应由甲方解决的问题。 指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。 解决在施工中应由甲方解决的问题。 3、配合乙方施工现场所必需的水电等。 四、乙方责任 1、保证质量，保证工程如期竣工。 保修期为一年，一年内出现质、保证质量，保证工程如期竣工。 保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 2、乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 、乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款1000元。 工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 元。 工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。 5、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由甲方原因外造成事故的责任和因此发生的费用。 五、质量与验收以甲方要求及国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 五、质量与验收以甲方要求及国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院起诉。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（单位盖章）乙方（单位盖章）甲方代表签字乙方代表签字年月日篇三楼梯扶手合同购销合同合同编号YAXHT-xx07-z1需方北京鑫源盛彩钢钢结构工程有限公司签订地点北京供方北京吉顺宏达不锈钢制品加工中心签订时间xx-11-28为保护供需双方的合法权益，双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经协商达成如下协议。 为保护供需双方的合法权益，双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经协商达成如下协议。 二、实际金额工料约23800元左右，实际金额按实际米数计算。 元左右，实际金额按实际米数计算。 三、运输费用由供方负担。 四、货物验收 1、在现场加工，加工5米后，需方验收，如出现问题，供方则及时更改，在需方验收认可后，供方继续米后，需方验收，如出现问题，供方则及时更改，在需方验收认可后，供方继续加工，若后期出现非质量问题，供方不负责整改。 五、付款条件预付捌仟元整（8000元），每完成80米，需方验收合格后米，需方验收合格后2日内内付清完成工程量的80%。 若需方不按时结款，供方将有权停工生产，一切损失由需方承担。 整体完工，结算并验收合格若需方不按时结款，供方将有权停工生产，一切损失由需方承担。 整体完工，结算并验收合格3天内付清全款。 六、供货周期签订合同后收到预付定金，即日起10-15天交货。 七、发票类型无发票。 八、商品保证供方保证提供相应服务支持。 九、合同的生效及变更本合同自双方签字盖章后生效，在合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除 九、合同的生效及变更本合同自双方签字盖章后生效，在合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同，如一方确需变更合同的，需经另一方同意，并就变更事项达成一致意见方可变更。 如双方就变更合同，如一方确需变更合同的，需经另一方同意，并就变更事项达成一致意见方可变更。 如双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依照本