建设部监理工程师复习考试卷及答案建设工程合同管理.docVIP

建设工程合同管理试题一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（A）。A合同法律关系主体 B合同法律关系客体C合同法律关系内容 D合同法律关系事实2关于无权代理，下列说法正确的是（C）。A无权代理行为不能转化为合法的代理行为B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动C代理权终止后继续行使代理行为D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”3合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是（D）A保证 B定金 C留置 D质押4依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是（A）。A保证 B质押 C定金 D留置5施工合同示范文本中要求，由（ A）投保建筑工程一切险。A发包人 B承包人 C监理人 D项目经理6要约人撤销要约，撤销要约通知应在（B）到达对方。A要约到达对方之前 B对方发出承诺之前 C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后7某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（C）。A因迟到而自然无效B必须经要约人发出接受通知后才有效C必须经要约人发出拒绝通知后才无效D因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺8下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（D）。A不影响合同的效力B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D部分影响合同的效力9由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由（B）。A权利人承担B义务人承担C双方平均分担D权利人承担主要费用，义务人负连带责任10执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（B）执行。A原价格B新价格C原价和新价的平均价格 D当地市场价格11当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，（B）。A当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B仲裁机构可裁定变更该合同C仲裁机构可裁定撤销该合同D应移交法院判定变更该合同12合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（A）。A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任13施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（D）。A同时履行抗辩权 B代位权C撤销权 D不安抗辩权14合同法中规定的“缔约过失责任”是指（D）。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任15当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（C）为准。A现场考察时招标人口头解释B招标文件规定C书面函件D仲裁机构裁定16下列不属于对招标文件核查范围的是（C）。A招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件B招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理C招标文件的形式是否合乎要求D是否有限制竞争的条件17根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括（D）。A施工内容的专业要求 B施工现场条件C对总承包投资的影响 D其他因素的影响18按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（C）。A投标人更改投标书的内容和报价B投标人再增加优惠条件C评标委员会对投标书中的错误加以修正D招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法19投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（B）等。A提供的投标担保有瑕疵B个别地方存在漏项C没有按招标文件要求提供投标担保D投标文件没有投标人授权代表签字20投标人在投标过程中出现（D）时，招标人可以没收投标保证金。A投标文件的密封不符合招标文件的要求B投标文件中附有招标人不能接受的条件C购买招标文件后不递交投标文件D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正21在选择工程施工分包人方面，监理人有（B）。A选定权 B认可权和否决权C建议权 D直接指定权22建设工程委托监理合同规定，（C）不属于委托人的权利。A选定工程总承包人B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C选择工程分包人的认可权D调换总监理工程师的最终认可权23对监理工作的要求应当符合（A）的规定。A建设工程监理规范 B建设工程委托监理合同C安全生产条例 D委托监理合同（示范文本）24委托人的义务中的协调主要指的是（B）A委托人与承包人 B委托人与外部关系C监理人与承包人 D承包人与分包人25建设工程委托监理合同规定，（D）应属于附加监理工作的范围。A审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B不可抗力事件发生后的善后工作C发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费（D）。A全部退回B先退回，另作补偿处理C不退，就此结束合同双方义务D不退，并还应按实际所耗工时补齐费用27因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（D）。A项目的直接损失B项目勘察费的2倍C项目的勘察设计费D返工项目的费用28合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（B）。A返还定金并赔偿误工费B双倍返还定金C返还定金和违约金D返还定金并交纳罚款29初步设计中包括总体设计和（A）。A方案设计B施工图设计C技术设计D专业设计30在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（A）之日。A设计人收到定金 B合同签订C设计人员勘察现场 D场址选择31设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（A）负责。A发包人 B承包人C监理人 D承包人的委托人32发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。A发包人B原设计人C修改单位D承包人33施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（A）。A发包人追加合同价款，相应顺延工期B发包人追加合同价款，工期不予顺延C承包人承担发生的费用，相应顺延工期D承包人承担发生的费用，工期不予顺延34施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验，（D）。A工作由发包人负责，费用由承包人负责B工作由发包人负责、费用由发包人负责C工作由承包人负责，费用由发包人负责D工作由承包人负责，费用由承包人负责35施工合同示范文本规定，当合同文件发生予盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（D）。A合同协议书、通用条款、专用条款B中标通知书、专用条款、协议书C中标通知书、专用条款、投标书D中标通知书、专用条款、标准36施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（C）。A发包人办理申报手续，发包人承担有关费用B发包人办理申报手续，承包人承担有关费用C承包人办理申报手续，承包人承担有关费用D承担人办理申报手续，发包人承担有关费用37施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理。A增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C增加的费用由承包人补偿，延误的工期相应顺延D增加的费用由承包人补偿，延误的工期不予顺延38施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（B）。A承包人办理申报手续，发包人承担费用B承包人办理申报手续，承包人承担费用C发包人办理申报手续，承包人承担费用D发包人办理申报手续，发包人承担费用39按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（C）。A保证施工噪音符合环保规定B提供进度统计报表C开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D做好施工现场地下管线的保护40施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（B）。A协议书 B专用条款C标准条款 D质量保修书41接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（B）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。A7 B10C14 D1542按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（A）。A按订购数量及时支付货款B按实际交货数量及时支付货款C待供货方补齐缺少的数量后再支付D按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量43因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（B）。A该部分工程的价值B减少的工程价值乘以规定费率C合同价的减少的一半D节省的承包单位的直接费的一半44FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（D）的暂停施工，承包商可能得到补偿。A合同中有规定B由于不利的现场气候条件影响C工程施工安全D现场气候条件以外的外界条件或障碍导致45FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（C）之日为标志。A工程接收证书签发B颁发履约证书C“结清单”生效D提交竣工报表46关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（A）A承包商每天应向工程师提交进度报告B工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度C工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任D工程师有权批准合同工期顺延47某采用FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（A）。A4月15日 B5月1日C5月15日 D5月18日48工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（C）。A承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现B承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现C承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰D计划实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致49依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（C）。A在首次支付工程进度款时起扣B自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10那个月起扣C自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣50施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（C）。A工程师已拒绝索赔要求B承包人需提交现场记录和补充证据资料C承包人的索赔要求已成立D需等待发包人批准二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分。）51下列导致委托代理关系终止的是（BCDE）。A被代理人取得或恢复民事行为能力B代理期限届满或代理事项完成C被代理人取消委托或代理人辞去委托D代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E作为代理人或被代理人的法人终止52在（BCD）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。A买卖合同 B保管合同C运输合同 D加工承揽合同E施工合同53有关要约和承诺的说法，错误的是（ACD）。A承诺在通知发出时生效B要约在到达受要约人生效C要约可以撤回，但不可以撤销D承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回E建筑工程合同的投标书是要约54合同法规定，属于不得撤销要约的情况有（ACD）。A要约人确定了承诺期限B要约已经到达受要约人C要约人明示要约不可撤销D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E要约人明示要约可以撤销55合同无效的法律后果是（ABC）。A返还财产B赔偿损失C追缴财产收归国有D折价处理E追究刑事责任56合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（BD）。A给付货币的，在给付货币一方所在地履行B交付不动产的，在不动产所在地履行C交付动产的，在接受动产一方所在地履行D履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行E除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在所在地履行57对招标人的能力要求包括（ABDE）。A能够组织编制招标文件B有审查投标单位资质的能力C有足够的经济实力和固定场所D有组织开标、评标、定标的能力E有与招标工作相适应的人员58公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（CDE）。A工程概况 B项目资金来源C投标须知 D评标方法 E招标范围59有关对开标的说法，正确的是（BCE）。A邀请招标不需举行开标会议B开标由招标人主持C开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正D开标后允许评标委员会更改投标书的内容E投标书经启封后不得再更改评标方法60设计投标书的评审内容包括（ABCD）。A设计方案的优劣B投入产出、经济效益分析C设计进度快慢D设计资历和社会信誉E设计投标书的形式是否正确61根据建设工程委托监理合同规定，监理人对（ACE）有建议权。A生产工艺设计变更B工程分包人的资格C确定设计标准D调换承包人工作不力的有关人员E选择工程总承包人62监理人的附加工作包括（CDE）。A非监理人原因而终止的监理业务的善后工作B恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间C非监理人原因使监理工作延误增加的工作量D非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间E委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准63我国现行的监理费计算方法有（ABCD）。A按监理工程概预算的百分比计算B按参与监理工作的年度平均人数计算C由甲乙双方按商定的其他方法计算D中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定E按委托人提出的方法64关于监理人的责任限度说法错误的是（DE）。A监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任E因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任65设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（AD）。A发包人与设计协商并经设计人同意B设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C该部分设计成果需经设计人审查批准D设计人不对该部分的设计质量承担责任E设计人对该部分设计未能按时交付承担责任66下列关于对设计错误的处理正确的是（BCE）。A由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变B由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费C损失严重的，应向发包人支付赔偿金D赔偿金累计总额应不超过设计费用E范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款67设计人在各设计阶段的工作任务是（ABCD）。A编制方案设计 B费用的支付C设备设计的编制 D参加初步审查E参与工程施工招标68下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是（ABCE）。A发包人应提供的资料 B费用的支付C双方责任 D工程概况E违约责任69不适用固定价格合同的工程项目是（ADE）。A工期较长工程 B工期较短工程C施工简单工程 D施工复杂工程E紧急工程70按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括（AB）。A确定水准点和坐标控制点B将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点C提供进度统计报表D提供和维修围栏设施E做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护71关于固定总价合同说法中错误的是（AB）。A固定总价合同的价款是不可调整的B工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于C约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E在约定的风险范围内合同价款不做调整72下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（AB）。A工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录E由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求73关于对工程量确认的说法中错误的是（CE）。A只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算B承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效C工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加D承包人原因造成返工的工程量不予计量E工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效74下列关于竣工验收的提法正确的是（AE）。A对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C工程严禁任何部分甩项竣工D工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日E竣工验收合格的工程移交发包人使用75下列关于合同价款说法中错误的是（CDE）。A标准化合同协议书内要求填写合同价款B非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况E追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出76发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括（ACE）。A向承包人发出必须提前竣工的指令B与承包人协商并签订提前竣工协议C负责修改施工进度计划D为承包人提供赶工的便利条件E减少对工程质量的检测试验项目77FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括（AC）。A由业主选定并管理B与承包商签订合同C其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D承担不属于承包商应完成工作的施工E由承包商负责协调管理78按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是（ AC）。A当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求C当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担D由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理E分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任79关于争端裁决委员会成员的说法错误的是（AC）。A双方提名的成员代表各自的单方利益B成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务C提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人D委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益E没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议80在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ABE）等。A不可预见的外界条件B施工中遇到文物和古迹C异常不利的气候条件D业主或其他承包人的干扰E后续法规的调整建设工程合同管理试题二一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（D）关系。A债权人与债务人B代理人与被代理人C法人与自然人D权利与义务2合同法律关系的客体不包括（B）A物B法人C行为D智力成果3建设工程勘察合同法律关系的客体是指（C）A物B智力成果C行为D财产4下列财产中，（A）可作为抵押物进行抵押。A抵押人所有的房屋B抵押人有权使用的集体土地所有权C依法被查封的财产D抵押人所有的支票5下列选项中不能作为抵押的是（B）。A抵押人依法有权处分的国有土地使用权B土地所有权C抵押人所有的机器、交通工具D抵押人的房屋及地上定着物6如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（B）日合同成立。A要约生效B承诺生效C双方当事人签字或者盖章D附生效期限的合同期限界至7A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A）。A继续有效B因A公司已不存在而无效C合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效8按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（D）。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C无论上涨还是下降均按新价格执行D无论上涨还是下降均按原合同价格执行9如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（A）作为解决争议的最终方式。A诉讼 B和解C调解 D仲裁10合同法中有关解决合同争议方式的不正确表述有（B）。A当事人可以通过和解或调解解决合同争议B当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行11如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A）申请撤销裁决。A人民法院B政府的建设行政主管部门C上级仲裁委员会D质量监督机构12一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75的过错责任。则损失的承担应为（B）。A各自承担自己的损失B甲方赔偿乙方1万元损失C甲方赔偿乙方2万元损失D甲方赔偿乙方4万元损失13施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同应该（B）A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同14由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应有（B）A权利人承担B履行义务人承担C双方平均分担D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任15为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是（D）。A立项批准 B资金到位C报建批准 D成立法人16勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是（D）。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限17在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（B）的方式请投标人予以说明。A书面形式 B澄清问题会C口头形式 D询问18在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素不包括（C）。A施工内容的专业要求B施工现场条件C投标人的财务能力D对工程总投资的影响19招标人选择招标代理机构时，（A）不是应满足的条件。A招标代理机构必须是法人组织B有从事招标代理业务的营业场所C有能够编制招标文件的能力D有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（A）。A以评标价最低的标书为最优B以投标报价最低的标书为最优C技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D中标后按评标价格签订合同价21在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A施工 B设备采购C设计 D材料采购22下列委托合同中，以服务作为标的物的是（A）。A委托监理合同 B勘察设计合同C施工承包合同 D加工承揽合同23监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（D）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月24关于委托人提供的人员服务说法错误的是（B）。A委托人应免费向监理人提供职员和服务人员B涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示C监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责D人数和服务时间应在专用条件中写明25按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，（C）不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔26发包人应为设计提供的现场服务不包括（C）。A施工现场的工作条件B生活条件C设计人的现场津贴D交通工具27在合同正常履行的情况下，（D），此时设计合同终止。A设计费全部支付完毕B设计阶段结束C颁发工程移交证书D工程施工竣工验收28监理合同示范文本规定，因（C），属于监理服务的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容29为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（B）的程序。A先勘察设计，再施工B先勘察、后设计、再施工C边勘察、边设计、边施工D先设计、后勘察、再施工30勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（A）。A无权要求返还定金B有权要求返还定金C无权要求返还定金且需支付违约金D只能要求返还定金的一半31建设工程设计合同履行时，（C）是承包人的义务。A提供有关设备的技术资料B向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作C修改预算D确定设计深度和范围32发包人给设计人就项目设计的要求中应包括（D）。A工程范围B工程规模C限额设计要求D设计方案33施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（D）。A发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师34施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（B）承担责任。A发包人 B承包人C工程师 D承包人和工程师35下列有关暂停施工说法不正确的是（）。A承包人应按工程师要求停止施工B承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工C工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任D工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工36发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故（B）。A所需费用和延误工期由承包人负责B所需费用和延误工期由发包人负责C所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D延误工期应予顺延，费用由承包人承担37为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由（A）。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（C）。A评标委员会算出的评标价B招标人编制的标底价C中标人的投标价D施工图预算价39建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是（C）。A减少合同中约定的工程量B改变有关工程的施工时间C删除承包范围内的部分工作D更改工程有关部分尺寸40依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由（A）。A发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延B承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延C设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延D设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延41施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是3万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是32万元，施工企业应要求供应商支付（B）。A6.2万元 B3.2万元C3万元 D0.2万元42材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（D）。A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担43有关承包商的申请变更，下面描述错误的是（D）。A未经工程师批准不得变更B变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D因施工不方便而提出44FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（D）A承包商可以拒绝B承包商应执行，但应给予经济补偿C承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担45有关合同的有效期的说法，错误的是（D）A是判别合同是否具有法律效力的分界线B合同有效期的起始日是合同签字日C合同有效期结束意味着索赔权利终止D合同有效期结束表明施工义务终止46在FIDIC合同条件中，（C）属于承包商应承担的风险。A施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B社会动乱导致施工暂停C专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D施工过程中当地税费的增长47FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至（D）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A开标日B工程师发布开工令日C工程师颁发工程接收证书日D工程师颁发履约证书日48FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（C）。A承包商承担部分责任B业主可要求承包商承担全部责任C如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D应由指定分包商承担全部责任49FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（C）之日止。A颁发工程移交证书B颁发解除缺陷责任证书C承包商提交给业主的“结清单”生效D工程移交证书注明的竣工50施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（D）。A工程变更索赔B工程加速索赔C合同被迫终止索赔D合同中默示的索赔二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分）51无权代理行为在（AC）情况下，被代理人承担民事责任。A被代理人不作否认表示B被代理人作否认表示C经被代理人追认D代理人要求E法院判决52建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（AD）之日止，以先发生者为准。A工程所有人签发完工验收证书B承包人完成施工任务C工程所有人组织工程验收D工程所有人实际占用全部工程E保修期满53关于合同成立时间的说法，正确的是（ABD）。A要式合同自双方当事人签字时成立B不要式合同在承诺生效时成立C要式合同在承诺生效时成立D以信件订立的合同在签订确认书时成立E以数据电文订立的合同在承诺生效时成立54合同生效应具备的条件有（ABCD）。A意思表示真实B不违反社会公共利益C当事人具有相应的民事行为能力D当事人具有相应的民事权利能力E必须发出要约邀请55关于合同撤销权说法正确的是（ABCE）。A可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭C具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D合同撤销的后果与合同无效的后果不同E当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提56有关承担违约责任的说法正确的是（AB）。A赔偿损失是承担违约的主要方式B建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施C违约金和定金不能合并使用D当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任E违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先57招标人具备自行招标的能力表现为（BCE）。A必须是法人组织B有编制招标文件的能力C有审查投标人资质的能力D招标人的资格经主管部门批准E有组织评标定标的能力58关于对中标通知书的说法正确的是（ADE）。A中标通知书由招标人发出B中标通知书只对中标人具有法律效力C只有招标人才能确定中标人D中标通知书对招标人具有法律效力E中标通知书发出30日内签订合同59委托监理的工作范围的确定通常考虑的因素是（ABC）。A工程规模B工程项目的专业特点C被监理合同的难易程度D监理人员的配置数量E主要监理人员的能力60评标价法中，可以折算成价格的评审因素一般包括（ABDE）。A投标书承诺的工期提前给项目带来的超前收益B实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分C技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价中加上该值D投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处E对其他可以折算为价格的因素，按对招标人有利或不利的原因，增加或减少到报价中61对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（ADE）。A监理中标函B监理招标文件C工程量清单D监理合同专用条件E合同履行中双方达成的书面协议62委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是（ABE）。A可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C监理人转让义务，必须经委托人书面同意D监理人转让利益，不