建设工程合同条款复习资料.docx

建设工程合同条款复习资料篇一：04231建设工程合同条款复习资料建设工程合同条款一1下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）2公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）3保留金一般为每次工程进度款的（10%），但总额一般应限制在合同总价款的（5%）4建设单位应当自领取施工许可证之日起（3个月内）开工。5. 英国土木工程师学会的简称是 (ICE)6美国建筑师学会的简称是（AIA）7FIDIC的施工期指从开工令约定的工程开工日开始计算，至（办理竣工结算之日）止所经过的日历天数。8勘察合同签订后，发包人不履行合同，（无权）要求返还定金9某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（30万元）费用。10 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（5 ）年11承包人在索赔意向通知提交后的(28 )天内递交正式的索赔报告。12.保证合同是（债权人与保证人）签订的合同13.根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（30日）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。14.根据招标投标法的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量 不得少于（3）家。15施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）16.选择施工分包单位时，监理单位有（否定权）。17.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。18.工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣）。19.施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出 重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。20.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（20）。土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同22.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）。23.国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标）。24.从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种 二、 1、建筑市场主体主要有 、 等。2自然人作为合同法律关系主体应具有相应的民事权利能力和民事行为能力。3担保分为人的担保物的担保和金钱担保。4、担保的基本方式是 和 。5履约担保分为银行履约保函、履约担保书和保留金。6工程建设保险的作用主要有 预防风险、补偿风险损失。78从法律性质考虑，投标和中标通知书分别是属于 要约 承诺 行为。9要约和承诺生效有两种情况，即发信主义和到达主义。1011“国际咨询工程师联合会”的法文缩写是12FIDIC合同条件一般分为两部分即 通用条件和 特殊应用条件（专用条件）。13工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。1415施工合同的标的是各类建筑产品，监理合同的标的是（监理）服务。16建设单位在 成本加酬金合同中承担了项目的全部风险。17发包人收到竣工验收报告后天内组织有关部门验收，并在改意见。18、建筑材料的采购供应方式有 、 、等。19索赔按索赔目的划分，可分为 工期索赔 、 经济索赔 两种。20、按施工索赔的处理方式可分为 、 。2122某工程中标合同价为480万元，合同工期18个月。施工开始以后，业主指令增加附加工程80万元，则承包商可提出 3 个月的工期索赔。23 。24、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。25、工程设计是工程建设的重要环节，它是从 和 的工作。26、工程承发包方式，是指与双方之间的经济关系形式。27、工程招标代理机构，其资质等级划分为和。28、选择投标对象的主要方法有 定性分析法 、 定量分析法。29、保险费包括、 、 。30、开发性经营方式的业务内容包括。31、投标竞争包括 。 三名词解释 1.委托代理: 指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。2.代理:是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。3留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。4抵押：是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 定金4.定金：是指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币。5.投标保证金：是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。6不安抗辩权：是指在双务合同中，当事人互负债务，合同中约定了履行的顺序，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。7.合同的变更：是指当事人对已经发生法律效力，但尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。8格式条款：是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。9违约责任：是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任。10仲裁：是指当事人双方在争议发生以前或争议发生后，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。11指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。12.建设工程招标：是指建设单位对拟建的工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。13.建设工程投标：投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。14.多方案报价法：是在标书中报多个标价。其中一个按原招标文件的条件报；另一些则对招标文件进行合理的修改，在修改的基础上报出价格。15.工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括 分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。16建设监理委托合同：是委托人与监理人签订的，为委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。17建设工程施工合同：是指发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议，是工程建设质量、投资、进度控制的主要依据。18联营承包：是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程。19.不可抗力：是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。20.工程分包：是指经过合同约定和发包单位认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。21工程转包：是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。22承揽合同：是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，收取定作人支付的报酬的合同。23.工程索赔:是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。24条款默示的索赔：指索赔事项所涉及的内容已经超过合同规定的范围，在合同文件中没有明确的文字描述，但可以根据合同条件中某些条款的含义，合理推论出有一定索赔权。25.业主的索赔：是指业主根据合同规定，就由于承包商原因或按合同规定应由其承担责任的情况对业主所造成的损失，向承包商提出的补偿要求。 四简答题 1我国的建筑市场模式应当是：(1）市场机制（供求、价格、竞争）健全；(2) 市场要素完备；(3）市场保障体系健全；(4）市场法规完善；(5）市场程序良好；2合同法律关系客体有：(1）行为； (2）物；(3）货币；(4）有价证券；(5）智力成果。3.建筑法涉及的法律关系主体包括：（1）国家机关；（2）建设单位；（3）建筑勘测、设计单位；（4）建筑施工企业；（5）建筑工程监理单位。4可以抵押的财产：抵押人所有的房屋和其他地上定着物；（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；（3）抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；（4）抵押人依法有权处分的机器、交通运输工具和其他财产；（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地土地使用权；（6）依法可以抵押的其他财产。4投标保证金的形式有：（1）交付现金； （2）支票、银行汇票； （3）不可撤销信用证；（4）银行保函；（5）由保险公司或担保公司出具的投标保证书。5建筑工程一切险的被保险人：（1）业主；（2）总承包商；（3）分包商；（4）业主聘用的监理工程师；（5）与工程有密切关系的单位或个人。6承担违约责任的方式：（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则7.无效合同情形：（1）一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益； （2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益； （3）以合法形式掩盖非法目的； （4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。系列合同条件的特点：1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公正合理3）程序严谨易于操作9国际工程承包的特点：1）合同主体的多国性2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程3）政治、经济因素的风险增大4）规范标准庞杂10指定分包商的特点：（1）选择分包单位的权利不同（2）分包合同的工作内容不同（3）工程款的支付开支项目不同（4）业主对分包商利益的保护不同（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同11委托合同中委托人的义务：（1）无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供和补偿委托事务必要的费用（2）委托人应向受托人支付约定的报酬（3）委托人对受托人在授权范围内处理事务所产生的债务应清偿。；（4）受托人在处理事务过程中，因不可归责于自己的事由而造成损失的，有权要求委托人赔偿损失。；（5）两个以上的委托人需对完成同一事物的委托承担连带责任。12.建设工程委托监理合同的基本特征：1）监理合同双方当事人的合法地位2）监理合同签订程序的合法性3）委托监理合同标底的特殊性13简述工程监理的正常工作、附加工作和额外工程“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。“工程监理的附加工作”是指：（1）委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；（2）由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因工作量或持续时间增加而增加的工作。“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据建设工程委托监理合同示范文本第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。14勘察合同的主要条款：（1）建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概况。双方的其他协作条件。（2）发包人提交有关基础资料的期限。开工及提交勘察成果资料的时间。（3）承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。违约责任。（4）勘察合同必须明确规定合同的生效和失效日期。争议解决事项。（5）在勘察合同中，双方应当明确勘察费用的数额和计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容。发包人、承包人责任。15发包人对勘察、设计合同的管理主要包括：（1）编制勘察、设计招标文件。（2）组织并参与评选方案或评标。（3）起草勘察、设计合同条款及协议书。（4）监督勘察、设计合同的履行情况。（5）审查、批准勘察、设计阶段的方案和结果。16订立施工合同应具备的条件：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（5）招投标工程，中标通知书已经下达17工程师要求暂停施工，作为工程师及承包人应履行怎样的程序？在工期及经济责任方面应如何处理：工程师在主观上是不希望暂停施工的，但有时继续施工会造成更大的损失，工程师在确定有必要时，应当以书面形式要求承包人暂停施工。不论暂停施工的责任在发包人还是在承包人。工程师应当在提出暂停施工要求后48小时之内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求48小时内未予答复，承包人可以自行复工。如果停工责任在发包人，则由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，工期相应顺延；如果停工责任在承包人，则由承包人承担所发生的费用，工期不予顺延。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，则由发包人承担违约责任，赔偿相应的经济损失，工期顺延。18.在施工中发现出土文物，承包商应如何处理：在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后23小时内报告当地文物管理部门，并按有关管理部门要求采取妥善保护措施。发包人承担因此发生的费用，延误的工期相应顺延。19不可抗力风险承担责任的原则是：（1）工程本身的损害由业主承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；（4）所需清理、修复费用，由建设单位承担；（5）工期给予顺延。20提前竣工协议应包括的内容：（1）提前的时间（2）承包人采取的赶工措施（3）发包人为赶工提供的条件（4）承包人为保证工程质量采取的措施（5）提前竣工所需的追加合同价款。21合同文件的优先解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及附件、本合同专业条款、本合同通用条款、标准（规范及有关技术文件）、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。22技术合同的特征：（1）技术合同的标的是提供技术的行为，而不是一般的商品或劳务。（2）技术合同的履行具有特殊性（3）技术合同是双务、有偿合同。（4）技术合同当事人具有广泛性和特定性。23.承包商索赔要求成立必须具备的条件：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。24承包商索赔的一般程序：（1）按合同规定期限提出索赔要求（2）按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告（3）协商解决索赔问题（4）争端裁决委员会调解（5）仲裁或诉讼25索赔报告的一般要求：（1）事件真实准确（2）逻辑性强，责任划分明确（3）条理清楚，层次分明（4）文字简洁，用词礼貌26合同谈判准备有：谈判的组织准备，谈判的方案和思想准备，谈判的资料准备，谈判的议程安排27合同谈判的技巧有：（1）研究好合同谈判的目的 （2）掌握好谈判的规则（3）运用好谈判的策略和技巧28索赔报告的基本内容：索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔事件发生的经过、索赔的要求及计算方法，并要附有证明材料29建设工程招投标的特点：:1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。 五、案例题 篇二：建设工程合同管理复习重点名词解释1自然人：是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。完全，限制，无2法人：是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利承担民事义务的组织。 3智力成果：是通过人的智力活动创造出来的精神成果，包括知识产权，技术秘密和某项特定情况下的公知技术。4委托代理：是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。5保证：是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。必须由三方参加，即保证人，债权人和债务人6抵押：债务人或第三人向债权人以不转移占有的方式提交一部分财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。7质押：债务人或第三人把其不动产和权利移交给债权人，用以担保债务履行的担保。 8留置：债权人按照合同约定占有债务人财产，当债务人不能按照合同约定履行债务时。 （动产）9定金：是指当事人双方为了担保债务的履行，由当事人一方先行支付给另一方一定数额的货币作为担保的方式。（20%）10合同：是平等关系主体的自然人，法人和其他组织设立，变更和终止民事权利义务关系的协议。11要约：是希望和他人订立合同的的意思表示。12要约邀请：是希望他人向自己发出要约的意思表示。13表见代理：是指善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。 14无效合同：是指当事人违反了法律条件订立的，国家不承认其效力，不给于法律保护的合同。15代位权：是指债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。16撤销权：是指债权人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。17违约责任：是指当事人任意一方不履行合同义务，或履行合同义务不按照约定应当承担的法律责任。18和解：合同纠纷当事人在自愿友好的条件下，相互沟通，相互谅解，从而解决纠纷的方法。19仲裁：当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三人作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的办法。20公开招标：招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡是具备相应资质或具备招标条件的法人或组织不受地域和行业的限制均可申请投标。21邀请投标：招标人预先向若干家具备相应资质，符合招标条件的法人或组织发出邀请函，将工程项目的概况，工作范围和实施条件等作出简要说明，请他们参加投标竞争。22附加工作：与完成正常工作相关，委托正常监理工作范围之外监理人应该完成的工作。 23额外工作：正常工作和附加工作以外的工作。即非监理人自己的原因暂停或终止监理业务，其善后工作和恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。24工程师：施工合同示范文本中定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师和发包人指定的履行合同的负责人两种情况。25追加合同价款：合同履行中发生的需要增加的合同价款，经过发包人确认，通过计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。26费用：不包含在合同价款之内由发包人或承包人承担的经济支出。27不可抗力：当事人不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。28缺陷通知期：即国内施工文本中的工程保修期，自工程接受证书中的竣工日起，到工程师颁布履约证书为止的日历天数。29合同有效期：合同签字起到承包商提交给业主结清单生效日止。30暂列金额：实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金。31指定分包商：由业主和工程师选定指定，完成某项特定工作内容而与承包商签订分包合同的特殊分包商。32履约证书：承包商已完成全部施工义务的证明，颁发证书后工程师没有权利再指示承包商做任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。 简答题 1合同公证与鉴证的相同点与区别相同点：自愿申请原则，内容与范围相同，目的都是为了证明合同的合法性与真实性 不同点：性质，效力，法律效力的适用范围（公证高于鉴证） 2合同的内容 1当事人的姓名名称住所2标的3数量4质量5价款或报酬6履行的期限地点方式7违约责任8解决争议的办法 招标代理机构的资质条件 1有从事招标代理业务的营业场所和相应资金2有编制招标文件评标的相应专业能力3有作为评标委员会成员人选的技术，经济的专家库（专家人选，专业范围，人员数量满足建立库的要求） 招标程序 一招标准备阶段的主要工作1确定招标方式2办理招标备案3编制有关招标文件二招标阶段的主要工作内容1发布招标公告2资格预审3招标文件4现场考察5解答投标人的质疑三决标成交阶段的主要工作内容1开标2评标3定标 委托人权利 1授予监理人权限的权利2对其他合同承包人的选定权3委托监理工程重要事项的决定权4对履行合同的监督控制权（对监理合同转让分包的监督权，对监理人的监督控制权，对履行合同的监督权）监理人权利一委托监理合同中赋予监理人的权利1完成监理业务后获得的酬金2终止合同的权利二执行监理业务可以行使的权利1建设工程设计有关事项的建议权2实施工程质量工期费用的监督权3工程建设有关协作单位组织协调的主持权4业务紧急时，可发布变更指令，尽快通知委托人5审核承包人索赔的权利 发包人的义务 1办理土地征用，拆迁补偿，平整场地等工作2将施工所需的水，电，电讯线路从施工工作场地之外运到专用条款约定地点。 3开通施工场地与城乡公共道路的通道4向承包人提供工程地质，地下管线的资料5办理施工许可证，临时用地，停水停电等申请批准手续6确定水准点和坐标控制点7协调施工工作场地周围地下管线，建筑物构筑物古木名树的保护工作，承担费用 8发包人的其他工作，双方在专用条款中约定9组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。 承包人的义务 1根据发包人的委托，在其设计资质允许范围内，完成施工图设计2向工程师提交年季月工程进度计划和进度统计报表3支付维修非夜间照明，围栏设施的费用，并负责保卫工作4符合有关部门对施工场地交通，施工噪音，环境保护和安全生产的要求5负责已完成工程成品的保护工作，费用自理6向发包人提供现场办公，生活的房屋设施，费用发包人承担。7清洁符合环境卫生管理8施工工作场地地下管线，建筑物，构筑物古木名树的保护工作9承包人的其他工作，双方在专用条款中约定 业主应该承担的风险 1战争，敌对行为，入侵，外敌行为2工程所在地国内发生叛乱暴动革命，军事政变，篡夺政权和内战（我国不采用） 3非承包人原因发生的爆炸，核废料辐射和放射性元素污染4超音速或亚音速飞行物产生的压力波5暴乱混乱骚乱，除由于发包人和承包人的雇员执行合同产生的行为6业主设计不当造成的损失7业主在合同规定范围之外，使用或占有永久性工程的某一区段或某一部分造成的损失 8有经验的承包商不可预见的任何自然 离作用 承包人的索赔 一承包人提出索赔要求 1发出索赔意向通知2递交索赔报告二工程师审核索赔报告 1审核索赔申请书2判定索赔成立的原则3审核索赔报告三确立合理补偿额1工程师和承包人协商决定补偿额 2工程师索赔决定处理四发包人审核索赔处理五承包人是否接受最终的索赔处理篇三：建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料 一、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人C、权利与义务 D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。A、施工企业 B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员3在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 （ D）A代理与被代理关系 B雇佣与被雇佣关系C委托与被委托关系 D监理与被监理关系4依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A）A索赔意向通知B现场同期记录C索赔报告 D索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。A、2、 B、3 C、5D、77下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （ D ）A工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A立即给予答复B在24小时内给予答复C在48小时内给予答复 D提出处理意见9根据建设工程施工合同文本中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D）A承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解调解仲裁诉讼B、调解和解仲裁诉讼C、和解调解诉讼仲裁D、调解和解诉讼仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）A、正常工作B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作13FIDIC合同条件在传统上主要适用于（ B ）A国内工程施工 B国际工程施工C国际和国内询价采购 D有限国际招标14在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C）A总包单位B承包商C雇主 D设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C）。A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D）A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%17签订保证合同的当事人应该是（ C）A.债权人与债务人 B保证人与被保证人C债权人与保证人D保证人与债务人18在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是 （ C）A和解 B调解C仲裁 D诉讼19建筑工程合同信息管理具有的特点不包括 （ A）A准确性 B综合性C时效性 D复杂性20甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括 （ C）A主体 B客体 C时间 D内容21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ）A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延23合同关系的内容是指（ B）A物 B债权人的权利和债务人的义务C行为 D债权人和债务人24下列原则中，不属于合同法规定的基本原则的是 （ A ）A等价有偿原则 B诚实信用原则C自愿原则 D合法原则25根据合同法，下列合同成立的是 （ C）A要约通知到达受要约人 B要约通知发出C承诺通知到达要约人 D承诺通知发出26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（ A ）。A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间28下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（ D）A双方当事人签字盖章地为合同成立地B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C债务人的经常居住地为合同成立地D口头协议的承诺生效地为合同成立地29因重大误解订立的合同，当事人一方有权 （ A）A请求人民法院撤销 B请求人民法院确认无效C解除合同D变更合同30乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时， 甲可以行使 （ C）A债务权 B撤销权 C代位权 D抗辩权31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商