二建2014年综合测试题二(有解析).doc

2014二级建造师 先知教育综合测试题（二）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1下列法律部门中，建筑法属于( )。 A经济法 B社会法 C行政法 D民法商法 2法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A国务院 B最高人民法院 C全国人民代表大会 D全国人民代表大会常务委员会3下列组织中，具有法人资格的是( )。 A项目监理部 B公司 C项目经理部 D投标联合体4根据民法通则，施工企业的项目经理属于施工企业( )。 A授权的项目管理者 B法定代理人 C指定代理人 D委托代理人5某施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼属于( )。 A委托代理 B法定代理 C指定代理 D表见代理6乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该( )。 A由甲公司自行承担责任 B由乙公司自行承担责任 C由甲乙公司承担连带责任 D由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任 7某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于( )。 A所有权B占有权 C用益物权D担保物权8某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是( )。 A相邻权 B地役权 C土地租赁权 D建设用地使用权 9建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担( )。 A法律责任 B监督责任 C民事责任 D连带责任10.就法律关系的主体而言，债的主体( )。 A双方都是特定的 B双方都是不特定的 C债权人是特定的，债务人是不特定的 D债务人是特定的，债权人是不特定的11.根据专利法第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为( )发明创造，该发明创造申请专利的权利属于该单位。 A职务 B组织 C集体 D部门 12专利法及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是( )。 A未经专利权人许可，实施其专利 B假冒他人专利 C以非专利产品冒充专利产品 D购买他人专利13.根据中华人民共和国合同法规定，下列单位中可以作为保证人的是( )。 A高等院校 B国家机关 C社会团体 D公民14.债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。 A抵押 B留置C保证 D质押15除专用合同条款另有约定外，( )应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。 A发包人B承包商 C分包商D监理单位16.属于安装工程一切险承保的是( )。 A因自然灾害导致的工程损毁 B设计错误引起的工程设备损坏 C意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D因自然灾害导致工程现场机械损坏17.某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为( )。 A恶意投标罪 B重大责任事故罪 C串通投标罪 D玩忽职守罪18.某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括( )。 A罚款 B吊销资质证书 C责令停工 D行政处分19.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A20% B30% C40% D50%20.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后囡故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年( )。 A. 10月15日 B10月22日 C11月14日 D12月14日 21.下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是( )。A首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级B增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩C已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级D刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包工程22.某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同( )。 A用其他建筑企业的名义承揽工程 B允许他人以本企业名义承揽工程 C与他人联合承揽工程 D违法分包23. 2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到( )止。 A2009年3月 B2009年6月 C2010年3月 D2010年6月24.下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是( )。 A注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书 B注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书 C注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息 D注册机关要求被检查人员所在的聘用单值提供有关人员签署的文件及相关业务文档25.下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是( )。 A非涉密的国有资金占55%的控股项目，必须采用公开招标 B国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标 C国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标 D采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标26.某招标项目，投标有效期为2010年5月15日，招标人在确定中标人以后，于2010年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人，在2010年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是( )。 A招标人有权改变中标结果，并不需要为此承担任何法律责任 B中标通知书只需要寄给中标人 C招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任 D招标人由于在投标有效期前发出通知，因此不需要承担任何责任27招标投标法实施条例规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向( )提出异议。 A评标委员会 B招标人 C有关行政监督部门 D招标代理机构28.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是( )。 A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务29.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。 A将承包的工程全部转让给他人完成的 B将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的 C将承包的工程肢解后以铃包的名义全部转让给他人完成的 D将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的30.某工程施工合同中约定2012年11月20日竣T，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为( )。 A2012年11月20日B2012年12月20日 C2013年1月20日D2013年2月20日31.某开发公司与李某于2012年1 1月10日签订了一份商品房买卖合同，当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件，但李某于2012年12月15日发现开发公司商品房开发手续不全，没有商品房预售许可证，当时提供的复印件是假的。该合同属于( )。A可撤销合同B有效合同C无效合同D效力待定合同32.甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中，正确的是( )。 A即使乙不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同 B乙所受损失应向甲要求赔偿 C建筑公司因此解除与乙的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知乙 D建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同33.王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则( )。 A必须取得用人单位同意 B口头通知用人单位即可 C应提前30日以书面形式通知用人单位 D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位34.某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了设备融资租赁合同，合同中对租赁设备数量、质量、交付的时间、租金支付的方式等作了约定。该合同应当采用( )。 A口头形式 B书面形式 C默示形式 D推定形式35.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知丁施工企业甲。依据合同法的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向( )主张。 A砖厂乙 B砖厂丙 C砖厂乙或砖厂丙均可 D砖厂乙或砖厂丙均不可36.某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了货物运输合同。合同中承运人的权利有( )。 A任意变更运输线路权 B中止运输权 C特殊情况下的货物留置权 D对货物的处置权37.甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某( )。 A承担材料毁损的责任 B承担时间延误的责任C承担全部责任 D不承担任何责任38.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是( )。 A在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施T作业 B因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业 C特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明 D建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报39.下列不属于对临时用地保护的规定是( )。 A应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量 B红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地 C利用和保护施工用地范围内原有绿色植被 D临时设施占地面积有效利用率大于90%40.中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）下属的建筑施工企业，应当向（ ）申请领取安全生产许可证。 A国务院建设主管部门 B北京市人民政府建设主管部门 C企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门41房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法规定，建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向( )报告。 A设计单位 B监测单位 C建设单位 D政府安监郜门42.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向( )报告。A兼职安全巡查员B专业监理工程师C发包人代表D建设工程安全生产监督站43建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处理办法是( )。 A责令施工单位停业整顿 B给予罚款处理 C给予撤职处分 D责令限期改正44.下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是( )。A制定施工现场的消防安全制度 B向有关部门报审消防设计图纸C制定灭火和应急疏散预案 D设置消防安全标志45建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A本单位职工B施工现场人员 C施工现场从事特种作业的人员D施工现场从事危险作业的人员46.某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等级属于( )。 A特别重大事故 B重大事故 C较大事故 D一般事故47.某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故，施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不明，依据生产安全事故报告和调查处理条例，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报，该事件最迟的补报日期应为( )。 A2013年5月6日 B2013年5月8日 C2013年5月15日 D2013年5月31日48.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当( )。 A要求施工单位整改 B要求施工单位采取有效措施保证生产安全 C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位 D直接向有关主管部门报告。49.下列关于实施工程毽设强制性标准的说法中，正确的是( )。 A工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文 B工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制 C在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文 D工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制50.按照建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是( )。 A经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延 误的工期 B经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付 承包人合理的利润C经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。D经检查证明工程质量不符合合同要求韵，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期51.某丁程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位( )。 A应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材 B可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责 C可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守 D不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换52.实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是( )。A监理单位总工程师签字B施工单位总工程师签字C监理工程师签字D该工程项目经理签字53.根据消防法规定，下列建设工程竣工后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是( )。 A国务院公安部门规定的大型人员密集场所 B国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所 C按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程 D国务院工业和信息化主管部n规定的大型人员密集场所54.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是( )。 A在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复 B在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复 C在接到该申请后7日内不予答复 D在接到该申请后14日内不予答复55.以下不属于民事纠纷处理方式的是( )。 A当事人自行和解 B行政复议 C行政机关调解 D商事仲裁56.按照合同的约定，2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2004年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能行使请求权。2004年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是( )。 A. 2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止 B2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断 C2004年12月1日起诉讼时效中断57.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是( )。A认定事实不清B违反法定程序C证据不足D使用法律错误58.甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷( )。 A甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁 B甲公司只能向法院提起诉讼 C甲公司及可以向法院提起诉讼，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁 D甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序59.关于法院调解，下列哪一选项是错误的( )。 A法院可以委托与当事人有特定关系的个人进行调解，达成调解协议的，法院应当依法予以确认 B当事人在诉讼中自行迭成和解协议的，可以申请法院依法确认和解协议并制作调解书 C法院制作的调解书生效后都具有执行力 D法院调解书确定的担保条款的条件成就是，当事人申请执行的，法院应当依法执行60.甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提前行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由( )强制执行。 A第一审法院 B第二审法院 C被告住所地法院 D甲公司住所地法院二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1下列关于表见代理的表述中，正确的是( )。 A表见代理是无效代理 B表见代理是特殊的无权代理 C表见代理的行为人没有代理权 D第三人有理由相信行为人有代理权 E表见代理对本人产生有权代理的效力2下列权利中，属于用益物权的包括( )。 A地役权 B宅基地使用权 C建设用地使用权 D宅基地所有权E土地承包经营权3根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 A监理单位 B建设单位 C设计单位 D施工单位 E质量监督站 4甲公司将其生产的白酒独创性地取名为“雨朦胧”，并将“雨朦胧”申请为注册商标。乙公司也为白酒生产商。乙公司的( )行为属侵犯甲公司商标权的行为。 A未经甲公司许可，在自己生产的白酒产品上使用“雨朦胧”的品牌标识。 B制作“雨朦胧”的品牌标识，并且专门销售该品牌标识。 C向甲公司购买“雨朦胧”的品牌的使用权，并在自家生产的白酒上使用该标识。 D向申公司购买“雨朦胧”品牌白酒，将其品牌名更改为“朦胧雨”，再向市场销售“朦胧雨”品牌白酒。 E向另外一家白酒制造商丙公司购买丙公司自制的“雨朦胧”品牌白酒，并向市场销售这部分白酒。5我国担保法规定的担保形式有( )。 A保证 B抵押 C质押 D留置 E预付款6某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。 A该工地的负责人B负责塔吊安全的管理人 C塔吊的销售人员D该建筑公司的负责人 E工地上的施工人员7下列选项中不符合法规规定颁发施工许可证条件的有( )。 A已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁 B没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证 C有满足开工需要的施工图纸及技术资料 D已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理 E办理了建设工程质量、安全监督手续8关于投标保证金的表述，正确的有( )。 A招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2% B投标保证金有效期应当与投标有效期一致 C实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出 D投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还 E投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人9下列关于共同体承包工程的表述中，正确的有( )。 A共同体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程 B共同体各方对承包合同的履行负连带责任 C如果出现赔偿责任，建设单位只能向共同体索赔 D共同体承包工程不利干规避承包风险 E共同体成员结成非法人联合体承包工程10.下列合同中，属于可撤销合同的有( )。 A因误解订立的合同 B违反法律强制性规定的合同 C一方以欺诈、胁迫手段订立的合同 D订立合同时显失公平的合同 E以合法行为掩盖非法目的的合同11.关于劳动合同的变更，下列表述中正确的有( )。A用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容B变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行C变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份D变更劳动合同，应采用书面形式E建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效12.在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设( )。 A封闭式垃圾站 B生活垃圾填埋场 C工业固体废物集中贮存、处置的设施 D工业固体废物集中贮存、处置的场所 E建筑垃圾临时堆放的场所13.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应对其( )。 A不予受理或者不予颁发安全生产许可证 B给予警告 C1年内不得申请安全生产许可证 D暂发安全生产许可证并限期整改 E吊销安全生产许可证14.按照建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行如下安全生产义务( )。 A正确使用安全防护用具 B接受安全生产教育培训 C发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E发现事故隐患时及时来取措施予以处理15建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有( )。 A建筑意外伤害保险费由施工单位支付 B建筑意外伤害保险实行实名制 C建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费 D建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险 E建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止16.根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有( )。 A提供的设计有缺陷 B同意总包人依法选择的分包人分包专业工程 C直接指定分包人分包专业工程 D提供的建筑构配件不符合强制性标准 E指定购买的设备不符合强制性标准17.在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的有( )。 A工程图纸 B造价鉴定 C律师辩论笔录 D被告人弟弟的证言 E偷拍的谈判录像18.下列关于仲裁裁决的( )观点是正确的。 A当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议做出裁决 B仲裁庭可以根据双方当事人达成的调解协议做出裁决 C仲裁裁决应当根据仲裁庭多数仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 D仲裁裁决一经作出立即发生法律效力 E对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，必须签名19.建设工程民事纠纷调解解决的特点有( )。 A有第三方介入 B简便易行 C能较经济及时地解决纠纷 D有利于维护双方的长期合作关系 E调解协议均不具有强制执行的效力20.关于行政复议、行政诉讼，下列说法错误的有( )， A行政复议法规定，被申请人应自收到复议申请书或笔录复印件之日起7日提出书面答复B行政复议期间，被申请人改变被申请复议的具体行政行为的，不影响行政复议案件的审理C行政复议期间，复议机关发现被申请人的相关行政行为违法，可以制作行政复议意见书D行政复议仅对具体行政行为进行合法性审查E行政诉讼实行对具体行政行为进行合法性审查原则参考答案一、单项选择题1、C2、D3、B4、A5、A6、D7、C8、B9、D10、A11、A12、D13、D14、D15、A16、D17、C18、D19、D20、C21、A22、B23、A24、D25、B26、C27、B28、C29、B30、C31、C32、A33、C34、B35、B36、C37、D38、D39、D40、C41、C42、A43、D44、B45、D46、C47、D48、C49、C50、C51、D52、C53、A54、B55、B56、C57、D58、A59、C60、A 二、多项选择冠1、BCDE2、ABCE3、BD4、ABDE5、ABCD6、ABD7、ABCD8、ABCD9、ABE10、CD11、ACD12、BCD13、ABC14、ABCD15、ADE16、ACDE17、ABDE18、ABD19、ABCD20、AD【答案与解析】 一、单项选择题 1答案C 建筑法属于行政法，所以，答案为C。 2答案D 本题目涉及的是我国法律效力层级中的特殊情况之一：法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。因此，正确答案为选项D。对于此类特殊情况，应该单独梳理归纳。 3答案B 4答案A 根据民法通则的相关规定，项目经理部属于施工企业内部的现场生产组织机构，没有独立法人资格；项目经理是企业法人授权的项目管理者。所以，答案为A。 5答案A 委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。因此，A项正确。委托代理是建设行业最主要的代理类型。 6答案D 此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。因此，正确答案为D选项。 7答案C 8答案B 根据物权法对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。 9答案D 10答案A 11笞案A 12答案D 13答案D 中华人民共和国担保法规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。故答案为D。 14答案D 本题要求了解抵押与质押的区别；抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只有答案D正确。 15答案A 16答案D 根据安装工程一切险、建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A为建筑工程一切险的承保范围，B为安装工程一切险的除外责任，C为建筑职工意外伤害险，因此正确答案为D。 17答案C 刑法第223条（串通投标罪） 投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。因此，选C。 18答案D 19答案D 20答案C 建筑法第十条规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。 21答案A A.B、C、D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中A选项符合规定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B选项显然错误。C选项错在“高于”二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在“挂靠”二字上。 22答案B 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法第15条第2款规定：“分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管埋人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。”据此，正确答案为B。 23答案A 变更注册按规定仍延续原注册有效期（3年），故A选项正确。 24答案D 关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。因此A、B、C选项错误，只有D选项是正确的选项。 25答案B 招标投标法实施条例规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。 26答案C 中标通知中书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 27答案B 此题注意区分下面两点：招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议。 28答案C 工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。 29答案B 本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项B是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。 30答案：C 根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年11月20日，但承包方的原因寻致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月20日，直接占该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。 31答案：C 城市房地产管理法规定商品房预售应向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。该合同违反了城市房地产管理法，属于无效合同中违反法律、行政法规的强制性规定的类型，这一条要求的是应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，因此该合同属于无效合同。 32答案A 本题考有关解除合同的法律规定。劳动合同法第42条规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（一）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；（三）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他情形。”由此可知应选A，而B、C、D是错误的。本题中乙是因工负伤，应由建筑公司承担责任。 33答案C 劳动者解除劳动合同，皮当提前30日以书面形式通知用人单位。 34答案B 35答案B 据合同法中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，债务人甲的抗辩权就不能再向原债权人乙行使了，而要向新的债权人丙行使。正确答案为B。 36答案C 在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A答案错误。托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输，故B答案错误。承运人无权处置托运人的货物，故D答案错误，因此只有C为正确答案。 37答案D 该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。合同法第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。故D为正确答案。 38答案D 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。故选项D错误。 39答案D 绿色施工导则对临时用地保护的规定：(l)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大眼度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。而D项属于对临时用地指标的规定。 40答案C 根据安全生产许可证的申请规定，中央管理的建筑施工企业（集团公司、总公司）应当向国务院建设主管部门申请领取安全许可证。中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业，应当向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请领取安全许可证。故正确答案是C。 41答案C 房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法第5条规定，建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告。建设单位应积极协调勘察、设计、施工、监理、监测等单位，并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。因此，正确选项为C。 42答案A 安全生产法第51条规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立且口向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中，只有兼职安全巡查员属于现场安全生产管理人员，因此选项A是正确的。 43答案D 建设工程安全生产管理条例第66条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。本题的前提条件是尚未发生安全事故，因而B、C不作为首选的处理办法。A选项是在D选项失效的情况下采用的处理办法。因此，首选的处理办法应为D。 44答案B A、C、D选项符合消防法第16条关于“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责”的规定；而消防法第10条规定，应由建设单位向有关部门报审消防设计图纸。因此，正确选项为B。 45答案D 建设工程安全生产管理条例第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此，正确选项为D。 46答案C 国务院生产安全事故报告和调查处理条例第3条第3款和第4款规定：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下宜接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。因此，造成10人重伤的事故属于较大事故。 47答案D 生产安全事故报告和调查处理条例规定：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。本事故发生于2013年5月1日，因此应于30天后的2013年5月31日之前补报死亡人数。因此，正确选项为D。 48答案C 本题是一道关于监理单位安全责任的问题，根据建设工程安全生产管理条例规定：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选择C。 49答案C 实施工程建设强制性标准监督规定第3条规定：“本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。”故选项A错误；第5条规定：“工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院右关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。”所以选项B、D错误。自2000年起，对于新批准发布的工程建设标准，除明确其中必须执行的强制性条文外，不再确定标准本身的强制性或推荐性。所以，选项C为正确的答案。 50答案C 按照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）通用条款5.3.3：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”对照此条文可知，选项C为正确答案。参见考试用书22207024。 51答案D 建设工程质量管理条例第14条规定：“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不