




已阅读5页,还剩41页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1 建设工程工程量清单计价规范 2013 江苏省建设工程造价管理总站孙璐2013年7月 2 13 规范 的变化 13规范相比08规范 增加了有关工程计量 合同价款 含约定 调整 中期支付 结算支付 争议解决等 各个环节的工程量清单计价内容 部分条款制定依据 合同法 招投标法 高院司法解释 九部委56号令 建筑工程施工合同示范文本 建筑市场管理条例 建筑工程施工发承包计价管理办法 建筑安装工程项目费用组成 08条文说明重点1 术语定义2 强制性条文3 价款调整条款4 程序性规定 3 规范架构变化对比表 4 一 总则部分的变化 1 不仅适用于工程量清单计价方式 2 不包括决策阶段与设计阶段 与发承包与实施阶段对应 5 二 术语部分的变化 新增29条 现52条重点增加了 工程量清单 合同形式 价款调整 计量与支付等方面的术语 6 2 0 2招标工程量清单招标人依据国家标准 招标文件 设计文件以及施工现场实际情况编制的 随招标文件发布供投标人投标报价的工程量清单 包括其说明和表格 一 有关工程量清单的术语 2 0 3已标价工程量清单构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格 经算术性错误修正 如有 且承包人已确认的工程量清单 包括其说明和表格 2 0 4分部分项工程分部工程是单项或单位工程的组成部分 是按结构部位 路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程 分项工程是分部工程的组成部分 是按不同施工方法 材料 工序 路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程 2 0 9风险费用隐含于已标价工程量清单综合单价中 用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用 7 2 0 5措施项目为完成工程项目施工 发生于该工程施工准备和施工过程中的技术 生活 安全 环境保护等方面的非工程实体项目 2 0 6项目编码分部分项工程 和措施项目 清单名称的 阿拉伯 数字标识 2 0 8综合单价完成一个规定清单项目计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费 材料 和工程设备费 施工机具使用费和企业管理费 利润以及一定范围内的风险费用 8 二 有关合同形式的术语 2 0 11单价合同发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算 调整和确认的建设工程施工合同 2 0 12总价合同发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算 调整和确认的建设工程施工合同 条文说明 以施工图纸为基础 工程任务内容明确 发包人的要求条件清楚 计价依据确定的条件下 发承包双方依据承包人编制的施工图预算商谈确定合同价款 1 合同价款依据承包人根据施工图自行计算的工程量确定最终工程量 清单工程量 变更工程量2 合同价款依据发包人提供的工程量清单确定最终工程量 清单工程量 变更工程量 工程量清单错 漏 9 三 有关合同价款确定与调整的术语 2 0 10工程成本承包人为实施合同工程并达到质量标准 在确保安全施工的前提下 必须消耗或使用的人工 材料 工程设备 施工机械台班及其管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金 社会平均成本 2 0 15工程造价指数反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率 包括按单位工程或单项工程划分的造价指数 按工程造价构成要素划分的人工 材料 机械价格指数等 2 0 16工程变更合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增 减 取消或施工工艺 顺序 时间的改变 设计图纸的修改 施工条件的改变 招标工程量清单的错 漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化 10 2 0 25提前竣工 赶工 费承包人应发包人的要求而采取加快工程进度措施 使合同工程工期缩短 由此产生的应由发包人支付的费用 2 0 17工程量偏差承包人按照合同工程的图纸 含经发包人批准由承包人提供的图纸 实施 按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差 条文说明 由于招标工程量清单出现疏漏 或合同履行过程中出现设计变更等影响工程量偏差 招标时图纸工程量 招标清单工程量 设计变更量 条文说明 是对发包人要求缩短相应工程定额工期 合同工期超过定额工期20 或要求合同工程工期缩短产生的应由发包人给予承包人一定补偿支付的费用 费用的定性 该费用不在措施项目列项中 条文说明中将其列入索赔类 11 2 0 26误期赔偿费 delaydamages 同FIDIC条款承包人未按照合同工程的计划进度施工 导致实际工期超过合同工期 包括经发包人批准的延长工期 承包人应向发包人赔偿损失的费用 2 0 31费用承包人为履行合同所发生或将要发生的所有合理开支 包括管理费和应分摊的其他费用 但不包括利润 成本补偿原则 12 2 0 24现场签证发包人现场代表 或其授权的监理人 工程造价咨询人 与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明 2 0 38工程造价咨询人取得工程造价咨询资质等级证书 接受委托从事建设工程造价咨询活动的当事人 以及取得该当事人资格的合法继承人 2 0 45招标控制价招标人根据国家或省级 行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法 以及拟定的 招标文件和招标 工程量清单 结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价最高工程造价 所谓合法继承人是指因资产重组后 合并或分立后的法人或组织 13 四 有关计量与支付的术语 2 0 41单价项目工程量清单中以单价计价的项目 即根据合同工程图纸 含设计变更 和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量 与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目 2 0 42总价项目工程量清单中以总价计价的项目 即此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则 以总价 或计算基础乘费率 计算的项目 2 0 51竣工结算价发承包双方依据国家有关法律 法规和标准规定 按照合同约定确定的 包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整 是承包人按合同约定完成了全部承包工作后 发包人应付给承包人的合同总金额 14 三 正文部分的变化 保留的强制性条款由08规范的 应 变为13规范的 必须 语气加强 除了 3 1 4分部分项工程量清单应采用综合单价计价 删除的5条强制性条款关于分部分项工程量清单项目编码 项目名称 项目特征 工程量 计量单位的规定 已经移入到计算规范中 15 一 是否必须执行 1 中华人民共和国标准化法 主席令第11号 1988年第七条国家标准 行业标准分为强制性标准和推荐性标准 保障人体健康 人身 财产安全的标准和法律 行政法规规定强制执行的标准是强制性标准 其他标准是推荐性标准 第十四条规定 强制性标准 必须执行 2 中华人民共和国标准化法实施条例 国务院令53号 1990年第十八条国家标准 行业标准分为强制性标准和推荐性标准 下列标准属于强制性标准 三 工程建设的质量 安全 卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准 3 工程建设国家标准管理办法 24号建设部令 1992年第三条国家标准分为强制性标准和推荐性标准 下列标准属于强制性标准 六 国家需要控制的其他工程建设通用的标准 第二十九规定 一 强制性国家标准的编号为 GB50 二 推荐性国家标准的编号为 GB T50 4 中华人民共和国建筑法 主席令91号 1997年第十八条建筑工程造价应按照国家有关规定 由发包单位与承包单位在合同中约定 清单计价规范强制性条文的法律地位 依照法律 法规规定 是强制性标准 必须执行 16 二 强制性条文的法律地位 合同法司法解释二 第十四条合同法第五十二条第 五 项规定的 强制性规定 是指效力性强制性规定 效力性强制规定 1 该强制性规定是否明确规定了违反的后果是合同无效 2 没有直接规定导致合同的无效 但是却损害国家和社会公共利益的 只是涉及当事人利益 或者只是为了行政管理或者纪律管理需要的一般都不属于效力性强制性规定 1 属于规章以下的 其他规范性文件 2 不属于正式的法律渊源 不能作为法院审理案件的依据 3 基于行政管理的层级关系 规范性文件在其效力范围内对于相应的行政机关是有约束力的 即应当成为行政机关的执行依据 4 未经立法程序 不属于 技术性规范 在规章之下 法律地位为 规范性文件 三 违反强制性条文 是否合同条款无效 不属于效力性强制规定 不一定合同无效 17 1 承包人应完全承担的风险是技术风险和管理风险 如管理费和利润 2 承发包双方人应有限承担的是市场风险 如材料价格等风险 3 发包人完全承担的是法律 法规 规章和政策变化的风险 此外还包括省级或行业建设主管部门发布的人工费调整 由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格的调整 风险的合理分担体现了承发包双方权 责的对等要求 在招标文件审查时 对草拟条款中的风险条款应进行重点审查 禁止设置风险完全转嫁的条款 3 4 1建设工程发承包 必须在招标文件 合同中明确计价中的风险内容及其范围 不得采用无限风险 所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围 强制性条文 4 1 2招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分 其准确性和完整性由招标人负责 招标工程量清单由招标人提供时 招标工程量清单与施工图纸偏差由招标人承担 18 3 2发包人提供材料和工程设备 3 2 1发包人提供的材料和工程设备 以下简称甲供材料 应在招标文件中按照本规范附录L 1的规定填写 发包人提供材料和工程设备一览表 写明甲供材料的名称 规格 数量 单价 交货方式 交货地点等 3 2 3发包人提供的甲供材料如规格 数量或质量不符合合同要求 或由于发包人原因发生交货日期延误 交货地点及交货方式变更等情况的 发包人应承担由此增加的费用和 或 工期延误 并应向承包人支付合理利润 3 2 4发承包双方对甲供材料的数量发生争议不能达成一致的 应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算 1 甲供材料数量发包人提供 结算按实际领料量还是按定额消耗量计算 我省08年实施意见中要求甲供材数量由投标人竞争性报数量 2 支付合理利润与索赔条款规定一致 承包人索赔时可以要求合理利润 19 4 工程量清单编制 第4 5 1条规费项目清单应按照下列内容列项 1 社会保险费 包括养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 2 住房公积金 3 工程排污费 1 根据 中华人民共和国社会保险法 的规定 将 08规范 使用的 社会保障费 更正为 社会保险费 将 工伤保险费 生育保险费 列入社会保险费 2 根据十一届全国人大常委会第20次会议将 中华人民共和国建筑法 第四十八条规定的 建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 支付保险费 修改为 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 支付保险费 因此 删除了意外伤害保险 另在企业管理费中列支 3 定额测定费依法取消 我省建筑安全监督管理费也依法取消 20 5 招标控制价 发布招标文件 发布招标控制价 招标控制价备案 招标控制价投诉 5天 招标人 投标人 审查是否受理投诉 2天 工程造价管理机构 书面通知 1天 完成复查 10天 书面通知复查结论 误差大于3 重新公布招标控制价 是 调整后的投标截止日 15天 招标人 招标控制价有效 增加了投诉和处理流程 21 6 投标报价 6 2 3分部分项工程和措施项目中的单价项目 应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算 6 2 4措施项目中的总价项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案 按本规范第3 1 4条的规定自主确定 9 5 3由于招标工程量清单中措施项目缺项 承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后调整合同价款 1 08规范4 3 5投标人可以根据工程实际情况结合施工组织设计 对招标人所列的措施项目进行增补 2 13规范中未要求投标人自行补充措施项目 如措施项目漏项需调整 如果经评标委员会审定后的施工组织设计中有但招标人清单中没有的措施项目 是否作为缺项 漏项处理 是 22 7 合同价款确定 7 1 3实行工程量清单计价的工程 应采用单价合同 建设规模较小 技术难度较低 工期较短 且施工图设计已经审查批准的建设工程可采用总价合同 7 2 1合同条款约定事项 2 安全文明施工措施的支付计划 使用要求等 10 2 2发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工措施费总额的60 我省目前规定 开工前 应预付现场安全文明施工措施费不少于基本费的60 其余基本费按进度在工程竣工前付清 23 8 工程计量 24 9 合同价款调整 法律法规 政策变化类 3 4 2 1 国家法律 法规 规章和政策 3 4 2 2 省级或行业建设主管部门发布的人工费 3 4 2 3 政府定价或政府指导价管理的原材料等价格 工程变更类 9 3工程变更 9 4项目特征不符 9 5工程量清单缺项 9 6工程量偏差 9 10不可抗力 9 7计日工 9 14现场签证 物价变化类 9 11提前竣工 赶工补偿 其他类 9 8物价变化 9 14索赔 工程索赔类 9 9暂估价 9 1 1 15发承包双方约定的其他调整事项 9 12误期赔偿 9 15暂列金额 25 一 法律法规 政策变化类 3 4 2由于下列因素出现 影响合同价款调整的 应由发包人承担 1 国家法律 法规 规章和政策发生变化 2 省级或行业建设主管部门发布的人工费调整 但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外 3 由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整的 9 2 1招标工程以投标截止日前28天 非招标工程以合同签订前28天为基准日 其后国家的法律 法规 规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的 发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款 9 2 2因承包人原因导致工期延误 且第9 2 1条规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后 合同价款调增的不予调整 合同价款调减的予以调整 宣贯资料 1 价格法 第十八条 下列商品和服务价格 政府在必要时可以实行政府指导价或者政府定价 一 与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格 成品油 汽油 柴油 三 自然垄断经营的商品价格 要是指由于自然条件 技术条件以及规模经济的要求而无法竞争或不适宜竞争形成的垄断经营 如自来水 燃气 电2 价格法 第十二条 经营者进行价格活动 应当遵守法律 法规 执行依法制定的政府指导价 政府定价和法定的价格干预措施 紧急措施 26 二 工程变更类 项目特征描述不符9 4 2合同履行期间 出现设计图纸 含设计变更 与招标工程量清单任一项目的特征描述不符 且该变化引起该项目的工程造价增减变化的 应按照实际施工的项目特征定重新确定相应工程量清单项目的综合单价 调整合同价款 工程量清单缺项9 5 1合同履行期间 由于招标工程量清单中缺项 新增分部分项工程清单项目的 应按照第9 3 1条规定确定单价 调整合同价款 9 5 2新增分部分项工程清单项目后 引起措施项目发生变化的 应按照第9 3 2条的规定 在承包人提交的实施方案被发包人批准后 调整合同价款 9 5 3由于招标工程量清单中措施项目缺项 承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后调整合同价款 27 工程量偏差 工程量变化 9 6 1合同履行期间 当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差 且符合本规范第9 6 2条 第9 6 3条规定时 发承包双方应调整合同价款 9 6 2对于任一招标工程量清单项目 当因本节规定的工程量偏差和第9 3节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15 时 综合单价 可进行调整 当工程量增加15 以上时 增加部分的工程量的综合单价应予调低 当工程量减少15 以上时 减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高 9 6 3工程量增加的措施项目费调增 工程量减少的措施项目费调减 条文说明 1 当Q1 1 15Q0时 S 1 15Q0 P0 Q1 1 15Q0 P12 当Q1 0 85Q0时 S Q1 P1式中S 调整后的某一分部项工程费结算价 Q1 最终完成的工程量 Q0 招标工程量清单中列出的工程量 P1 按照最终完成工程量重新调整后的综合单价 P0 承包人在工程量清单中填报的综合单价 28 工程变更后 综合单价取定的原则9 3 11 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的 采用该项目的单价 2 已标价工程量清单中没有适用 但有类似于变更工程项目 可在合理范围内参照类似项目的单价 3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的 由承包人根据变更工程资料 计量规则和计价办法 工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价 报发包人确认后调整 承包人报价浮动率可按下列公式计算 招标工程 承包人报价浮动率L 1 中标价 招标控制价 100 非招标工程 承包人报价浮动率L 1 报价值 施工图预算 100 4 工程造价管理机构发布的信息价格缺项的 根据市场调查等取得有合法依据的市场价格 未提及浮动率 工程变更后 措施项目费调整的原则执行我省规定 按费率或总价 折成费率 计取的 费率不变 单价项目 工程量调整 计日工合同范围外的零星工作 书面凭证填写内容和程序 29 物价变化合同有约定时9 8 1合同履行期间 因人工 材料 工程设备 机械台班价格波动影响合同价款时应根据合同约定的本规范附录A的方法之一调整合同价款 9 9 2条如没有约定 则材料 工程设备单价变化超过5 超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料 工程设备费 9 8 3工期延误责任由过错方承担 合同法 承包人责任 价格取低值 发包人责任 价格取高值 9 8 4发包人供应材料和工程设备的 由发包人按照实际变化调整 列入合同工程的工程造价内 三 物价变化类 两种调差方法 价格指数差额调整法 造价信息差额调整法 30 A 1价格指数差额调整法 P 需调整的价格差额 P0 约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额 不包括已按现行价格计价的变更与调整金额 A 定值权重 即不调部分的权重 投标人填写 B1 B2 B3 Bn 各可调因子的变值权重 即可调部分的权重 为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例 投标人填写 Ft1 Ft2 Ft3 Ftn 各可调因子的现行价格指数 指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数 采用造价管理机构提供的指数或价格 F01 F02 F03 F0n 各可调因子的基本价格指数 指基准日期的各可调因子的价格指数 采用造价管理机构提供的指数或价格 由招标人填写 A B1 B2 B3 Bn 1 价格指数差额调整法中承包人不承担5 的价格风险 人工费 机械费也可以作为权重因子 适用于材料 设备品种较少 并且各支付阶段的权重因子与整个项目为对象的权重因子基本一致的情况 31 A 2造价信息差额调整法 材料与设备调差1 当投标价低于基准单价 施工期间材料涨幅超过风险系数 材料涨幅 施工期间价格 基准单价 1 结算单价 投标价 施工期间价格 基准单价 1 风险系数 基准单价 投标价 施工期间价格 基准单价 基准单价 风险系数 施工期间价格 基准单价 投标价 基准单价 风险系数施工期间材料跌幅超过风险系数 材料跌幅 1 施工期间价格 投标价结算单价 投标价 1 施工期间价格 投标价 风险系数 投标价 投标价 投标价 施工期间价格 投标价 风险系数 施工期间价格 投标价 风险系数 32 材料与设备调差2 当投标价高于基准单价 施工期间材料涨幅超过风险系数 材料涨幅 施工期间价格 投标价 1 结算单价 投标价 施工期间价格 投标价 1 风险系数 投标价 投标价 施工期间价格 投标价 投标价 风险系数 施工期间价格 投标价 风险系施工期间材料跌幅超过风险系数 材料跌幅 1 施工期间价格 基准单价结算单价 投标价 1 施工期间价格 基准单价 风险系数 基准单价 投标价 基准单价 施工期间价格 基准单价 风险系数 施工期间价格 投标价 基准单价 基准单价 风险系数 在材料上涨时 上涨幅度计取基础 投标价与基准单价中的较大值 在材料下跌时 下跌幅度计取基础 投标价与基准单价中的较小值 优点 避免了上涨时结算单价大于施工期间价格和下跌时结算单价小于施工期间价格 从附录的 承包人供应主要材料和设备一览表 来看 应该是以整个工程施工期间的材料价格变化来考虑的 而不是按各个支付阶段 施工期间的材料价格应是加权平均价格 33 已知施工期间采购单价为C20327元 C25335元 C30345元 解 1 C20 327 310 1 5 45 投标单价低于基准价 按基准价算 已超过约定的风险系数 应予调整 308 310 0 45 308 1 495 309 502 C25 335 325 1 3 08 投标单价高于基准价 按投标单价算 未超过约定的风险系数 不予调整 3 C30 345 340 1 1 39 投标单价等于基准价 以基准价算 未超过约定的风险系数 不予调整 34 将材料调差公式换一种表达方式当施工期间材料涨幅超过风险系数 材料涨幅 施工期间价格 基准单价与投标价中的较大值 1 结算单价 投标价 施工期间价格 基准单价与投标价中的较大值 1 风险系数 基准单价与投标价中的较大值 投标价 施工期间价格 基准单价与投标价中的较大值 基准单价与投标价中的较大值 风险系数当施工期间材料跌幅超过风险系数 材料跌幅 1 施工期间价格 基准单价与投标价中的较小值结算单价 投标价 1 施工期间价格 基准单价与投标价中的较小值 风险系数 基准单价与投标价中的较小值 投标价 基准单价与投标价中的较小值 施工期间价格 基准单价与投标价中的较小值 风险系数 35 材料暂估价 工程设备暂估价 专业工程暂估价1 不属于依法必须招标时 按合同约定采购或分包 2 属于依法必须招标时 材料 工程设备由发承包双方共同组织招标 专业工程 1 承包人参加专业工程投标 由发包人组织招标 招标费用由发包人承担 同等条件下 承包人优先中标 2 承包人不参加专业工程投标 由承包人组织招标 招标相关文件及过程经发包人批准 招标费用由承包人承担 3 以专业工程发包中标价为依据取代专业工程暂估价 调整合同价款 专业工程结算价 专业工程发包中标价 价款调整 规费 税金合同关系上 专业工程仍包含在承包人的合同范围内 专业工程款由建设方直接支付给专业工程分包人还是由建设方支付给承包人 承包人支付给专业工程分包人 36 四 工程索赔类 提前竣工 赶工补偿 赶工费 赶工补偿 提前竣工奖励增加合同价款列入竣工结算文件中 与结算款一并支付 竣工结算款支付申请 核准 表中未列出该项 不适宜列入措施项目 根据条文说明 将其列入竣工结算文件中 误期赔偿9 12 2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费 并应明确每日历天应赔额度 误期赔偿费应列入竣工结算文件中 并应在结算款中扣除 9 12 3分期竣工验收 未误期的已颁发工程接收证书的单项 单位 工程 按其占合同价款的比例幅度予以扣减 不可抗力9 10 1工程损失 发包人承担 各自损失 各自承担 9 10 3不可抗力导致的合同解除发包人需承担 已完工程价款 为完成合同工期而预期开支的合理费用 撤场费用 合理订购并交付的材料和工程设备货款等等 工程损失 发包人自身损失 37 13规范增加了索赔时限和程序的规定 但其对于可索赔的事项 索赔值的计算仍未做规定 因此 在实际索赔中 应结合具体的合同中索赔条款 提出合理的索赔理由 索赔9 13 4承包人要求赔偿时 可以选择下列一项或几项方式获得 1 延长工期 2 要求发包人支付实际发生的额外费用 3 要求发包人支付合理的预期利润 4 要求发包人按合同的约定支付违约金 9 13 8发包人要求赔偿时 可以选择下列一项或几项方式获1 延长质量缺陷修复期限 2 要求承包人支付实际发生的额外费用 3 要求承包人按合同的约定支付违约金 38 五 其他类 现场签证9 14 1与9 14 6规定了承包人提出签证的前提 9 14 2与9 14 5规定了签证的处理程序与支付时间 与进度款同期支付 9 14 3规定了现场签证费用的计算规则 列明人 材 机数量及单价 9 8 4规定了承包人承担费用的条件 未经发包人签证确认 承包人便擅自施工的 暂列金额由发包人掌握和使用 支付后结余归发包人 39 10 合同价款期中支付 发包人未按时支付的违约责任10 1 5发包人没有按合同约定按时支付预付款的 承包人可催告发包人支付 发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的 承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工 发包人应承担由此增加的费用和延误的工期 并应向承包人支付合理利润 10 2 3发包人没有按时支付安全文明施工费的 承包人可催告发包人支付 发包人在付款期满后的7天内仍未支付的 若发生安全事故 发包人应承担相应责任 10 3 12发包人未按照本规范第10 3 9 10 3 11条的规定支付进度款的 承包人可催告发包人支付 并有权获得延迟支付的利息 发包人在付款期满后的7天内仍未支付的 承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工 发包人应承担由此增加的费用和延误的工期 向承包人支付合理利润 并应承担违约责任 明确了预付款 进度款支付的时间 程序 违约责任 取消了08规范中延期付款协议 40 11 竣工结算与支付 执业质量鉴定11 1 3当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时 可向工程造价管理机构投诉 申请对其进行执业质量鉴定 不同于司法鉴定 部分省有尝试 主要依靠专家委员会或委托造价咨询企业 工程竣工结算价款 工程进度款 工程竣工结算余款11 2 6发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款 在竣工结算办理中应直接进入结算 竣工结算文件拒不签认11 3 7 核对后无异议并签名确认的竣工结算文件 发承包人都应在竣工结算文件上签名确认 如其中一方拒不签认的 按下列规定办理 1 若发包人拒不签认的 承包人可不提供竣工验收备案资料 并有权拒绝与发包人或其上级部门委托的工程造价咨询人重新核对竣工结算文件 2 若承包人拒不签认的 发包人要求办理竣工验收备案的 承包人不得拒绝提供竣工验收资料 否则 由此造成的损失 承包人承担相应责任 41 竣工结算编制与审核依据的对比 本章主要是对竣工结算的程序性规定 42 12 合同解除的价款结算与支付 新增章节 合同解除后发承包双方的处理程序和责任承担 三种解除形式 1 发承包双方协商一致 按合同约定 2 承包人违约解除合同 承包人支付违约金 发包人索赔 核实已完工程合同价款和按施工计划已经运至现场的材料和设备 办理结算 3 发包人违约解除合同 承包人索赔
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 家用纺织品的市场定位与品牌塑造考核试卷
- 危险品包装材料生物降解性能研究考核试卷
- 饲料中天然抗氧化剂的应用研究考核试卷
- 钓鱼达人测试题及答案
- 体育赛事直播数据分析与内容优化策略考核试卷
- 景区夜游面试题及答案
- 雅安国企考试试题及答案
- 湖南省长沙市岳麓实验中学2024-2025学年高二下学期6月月考历史试卷
- 2025年北京市中考物理试题(原卷版)
- 校园历史文化主题征文实施方案
- 广东药科大学 作业纸 GDPU广药
- 成套设备电气技术要求
- 《HSK标准教程3》第5课课件
- 2020年12月9日湖北武汉黄陂区社区干事招聘笔试试题
- 战术基础动作教案
- 公益协会财务管理制度3篇-2023修改整理
- 高中英语3500单词(表格)只有中文
- 公司理财-罗斯(完整版)
- 改变观念提高效率课件
- 立责于心履责于行全面落实企业安全生产主体责任课件
- 医疗垃圾废物处理课件
评论
0/150
提交评论