2013二级建造师《法规及知识》考前必做试题(3)).doc

2013二级建造师法规及知识考前必做试题(3)201(2008).根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D.建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备E.依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险202(2011)、取得安全生产许可证必须具备的条件有()A、特种作业人员经考核合格 B、职工参加了工伤保险C、通过了安全生产管理体系认证D、依法进行了安全评价E、已办理安全监督手续203(2009)某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建设施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。A、应急救援人员B、单位主要负责人C、全部作业人员D、安全生产管理人员E、特种作业人员204.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1 人，轻伤3 人。根据条例，说法错误的是( )A、安全生产许可证有效期3 年B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件C、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证D、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动205(2007) 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规禁止的是()A. 明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B. 明示施工单位在施工中应优化工期C. 暗示施工单位不采用建设工程施工合同(示范文本)签定合同D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥206.( )未报县级以上建设行政主管部门审查批准的，不得使用。A. 施工组织设计B. 安全施工措施资料C. 规划设计方案D. 施工图设计文件207. 某厂房承包合同约定由建设单位采购墙体保温材料，外墙面采用彩钢板敷设。该保温材料到场后，施工单位做进场检验，未发现质量问题，遂直接使用安装于工程。质量监督站到场后，墙体工程已经隐蔽完成，要求拆验。经检验这是一批不合格材料。本案分析错误的是()A 施工单位应负责返修，费用和工期可以向建设单位主张B 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当经监理工程师签字方可施工C 隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知质量监督站到场D 保温材料使用前，施工单位应在质量监督站的见证下做现场取样208(2005).建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有()A 建设单位将装修方案报有关部门批准后，方可施工B 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D 建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工E 建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司209(2011)根据建设工程质量管理条例，对于涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A、增加工程内部装饰B、建筑主体和承重结构变动C、增加工程造价总额D、改变建筑工程局部使用功能210(2010).建设工程竣工验收应当具备( )等条件A.完整的技术档案资料和施工管理资料B.工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D.已办理竣工结算E.有施工单位签署的工程保修书211、工程组织竣工验收前，不需要提交质量合格文件的是( )。A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 监理单位212(2008)某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据条例规定，以下不属于建设单位质量责任的是()。A.不得迫使承包方以低于成本价格竞标B.对更换后的外墙保温材料进行检验C.不得擅自改变主体结构进行装修D.未取得保修书，不得组织工程竣工验收213(2008).根据建设工程质量管理条例，()应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位214(2005)按照建设工程质量管理条例规定，网架施工分包单位必须按照()施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。A.网架设计图纸和工程施工技术标准B.网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C.网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D.网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准215(2009)在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位的正确做法是()。A、继续按照工程设计图纸施工B、按照技术标准修改工程设计C、及时向设计单位提出索赔 D、及时提出意见和建议E、通过建设单位要求设计单位予以变更216. 某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构，重新进行结构设计。根据建设工程质量管理条例的规定，()A. 只能由原设计单位提出改建方案B. 经原审图机关批准，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计C. 经原设计单位书面同意，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计D. 修改后的结构安全，由修改单位和原设计单位承担连带责任217(2006)施工单位试验员张某对用于工程的钢筋、水泥、防水材料等取样检验，根据建设工程质量管理条例，张某对以上材料必须按照()要求进行检验，合格后方可使用。A.施工技术标准B.总监理工程师C.设计图纸 D.施工合同E.质量监督机构218(2007)某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则()。A. 商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验B. 商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验219(2006I).某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按建设工程质量管理条例要求，施工单位应通知建设单位和()。A.建设行政主管部门 B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.勘察单位220.王某于2010年10月20日取得了建造师注册执业证书，王某应上报有关部门备案的最迟时间是()。A. 2010年11月20日B. 2010年12月20日C. 2010年10月30日D. 2010年12月5日221.注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人，但可有例外的情况是( )。A. 所承建的工程施工进入收尾阶段B. 受聘企业人力资源确定不足C. 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意D. 因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人222.赵某通过考试取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于具有二级资质的宏宇建筑公司。赵某可以建造师名义担任( )。A. 各类中小型建设项目施工的项目经理B. 本专业大中型建设项目施工的项目经理C. 各类民用建设项目施工的项目经理D. 宏宇建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理223. 王某在取得注册证书和执业印章1年后，其注册证书和执业印章失效了，可能发生的情形是()。A. 未达到注册建造师继续教育要求B. 聘用单位被吊销营业执照C. 依法被吊销注册证书 D. 已与聘用单位解除聘用合同关系224. 甲省建筑公司在乙省承包了一项工程，然而甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突，应()。A. 适用甲省建筑市场管理条例B. 由国务院裁决适用哪一个C. 适用乙省建筑市场管理条例D. 由当事人选择适用哪一个225. 某建筑公司为了赶工，规定在施工中没有休息日、每天工作10小时。这种做法违反了宪法规定的公民的( )。A. 劳动权B. 休息权C. 人身自由D. 平等权226. 民事法律关系的主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变，主体改变也称为( )。A. 合同变更B. 合同转让C. 权力转移D. 义务移交227.按照合同的约定，2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。2010年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包商不能向法院提起诉讼，请求业主支付拖欠的工程款。下面的说法正确的是( )。A. 2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2010年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C. 2010年12月1日起诉讼时效中断D. 2010年12月31日起诉讼时效中断228.按照合同的约定，2010年1月1日业主应该向承包商支付工程款，但是却没有支付。如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则( )。A. 截止于2012年1月1日，承包商丧失诉权B. 2012年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取C. 截止于2012年1月1日，承包商丧失胜诉权D. 承包商获得工程款的权利最长保护2年229.某建设项目因故于2010年10月15日中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2010年()。A. 10月15日B. 10月22日C. 11月14日D. 12月14日230(2008)依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定，()无需取样送检，即可用于工程。A.水泥B.焊剂C.防水卷材 D.钢筋垫块231(2008)以下是施工单位试验员的见证取样行为，不符合建设工程质量管理条例的有()。A.现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样B.在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样C.试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品D.在甲方代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品E.在甲方代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件232(2007)、某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校()。A、可要求解除合同B、可要求在合理期限内无偿修理或返工C、可以追究设计单位的责任D、可以追究材料供应商的责任233(2006)工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由( )。A.建设单位承担修复费用和工期损失B.施工单位承担修复费用和工期损失C.建设单位承担修复费用，但工期不予顺延D.施工单位承担修复费用,但工期给予顺延234. 某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是( )A. 建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌B. 未经甲方代表签字，所有建筑材料不得使用于工程C. 所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验D. 检验合格的建筑材料，可以不再做见证取样235.施工单位以下做法符合建设工程质量管理条例规定的有( )A.施工中发现图纸错误，经监理同意后按照强制性标准施工B.隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和质量监督站C.施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测D.混凝土试块在监理员的见证监督下送交该工程监理单位下属的检测机构进行检测236(2008)某电信公司在市中心新建电信大厦，工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程分包给乙公司。下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有()。A. 对乙公司分包范围的工程质量承担责任B. 审查乙公司的质量保证体系C. 发现设计文件错误，应当及时通知设计单位D. 混凝土浇筑施工前，应当通知质量监督站见证取样237(2006I)某建设单位拟委托监理，现有甲、乙、丙、丁四家监理公司可供选择。根据建设工程质量管理条例，则建设单位可将监理任务委托给()监理公司。企业名称 企业资质 总监理工程师资格 备 注甲 甲级 高工，注册监理工程师 施工单位子公司乙 甲级 工程师，注册监理工程师 该工程设计单位所属的监理公司丙 乙级 工程师，注册二级结构工程师丁 甲级 高工，注册监理工程师 该工程预制构件供应商的合伙企业A.甲B.乙C.丙D.丁238.未经总监理工程师签字，( )。A、建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装B、施工单位不得进行下一步工序施工C、不得进行隐蔽验收D、建设单位不拨付进度款239.施工单位应当于( )出具工程质量保修书。A、竣工验收合格时 B、竣工验收备案时C、提交竣工验收报告时D、提交竣工结算文件时240. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级、设计使用年限15年。该工程于2004年12月15日竣工验收合格并交付使用。该工程所在地区的采暖期从每年11月15日起到次年3月15日止。施工单位出具的工程质量保修书中，符合法律要求的有( )。A. 地基基础工程和主体结构工程：50年B. 屋面防水工程：15年C. 卫生间、厨房防水：5年 D. 消防工程：2年E. 供热系统：自2004年12月15日起到2006年3月15日止建设工程质量管理条例第40条规定了保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。上述保修范围属于法律强制性规定。超出该范围的其他项目的保修不是强制的，而是属于发承包双方意思自治的领域。最低保修期限同样属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。241(2011)、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()A、主体结构工程为10 年B、供热与供冷系统为3 年C、屋面防水工程为3 年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年242. 建设工程质量管理条例未规定最低保修期限，可由承发包双方任意约定保修期限的是()。A. 基础设施工程B. 设备安装、装修工程C. 门禁监控系统D.供热与供冷系统243. 某住宅工程未约定保修期。工程于2008 年12 月15 日竣工验收合格，该工程所在地区的采暖期从每年11 月15 日起到次年3 月15 日止。2009 年9 月1 日，该工程地埋采暖管发生跑水事故，造成直接经济损失20 万元，维修费用5 万元。则就该事故，( )A. 建设单位承担直接损失20 万元，承包商承担维修费用5 万元B. 建设单位承担维修费用5 万元，承包商承担直接损失20 万元C. 发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由承包商承担D. 未发生在保修期内，直接损失20 万元和维修费用5 万元均由建设单位承担244、某高层住宅在合同中约定工程保修期二年。在交付使用后第6 至8 年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。A.地震引起的外墙开裂B. 地基处理不当造成的不均匀沉降C. 毗邻工地塔吊意外倾覆导致的屋顶损坏D. 屋面防水材料老化引起的渗漏245. 某医院住院大楼竣工后第3 年夏天，在一场暴雨后，屋面发生大面积渗漏，经查是由于防水层设计不合理造成，则施工单位接到报修通知后()A. 不予维修B. 应当立即维修，自行承担保修费用C. 应当立即维修，要求设计单位承担保修费用D. 应当立即维修，要求建设单位承担保修费用246(2009)施工单位于6 月1 日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年10 月8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10 月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的缺陷责任期应于( )起计算。A.6 月1 日B.8 月30 日C.10 月8 日D.10 月20 日247(2008)若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款()左右的比例预留保留金。A.结算总额5% B.预算总额5% C.预算总额10% D.结算总额10%248.某设计单位承担了某体育场的设计任务，则其应承担的质量责任，表述错误的是()A 应当根据勘察成果文件进行设计，并注明工程合理使用年限B 对有特殊要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家C 正在送审的排水管网图纸不得进行设计交底D 对跑道地面材料质量导致的质量事故应当出具技术处理方案249.政府对工程质量监督的管理，主要以( )为依据。A. 工程承包合同B. 法律、法规C. 工程设计文件D. 监理规划和监理大纲E. 强制性标准250(2009)建设工程质量管理条例中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。A.工程质量保修制度B.施工许可制度C.竣工验收备案制度D.工程质量事故报告制度251.某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但相应规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。正确的观点是( )。A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B.由于不符合合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C.由于满足强制性标准，属于合格产品，质量监督人员不可以要求施工单位返工D.混凝土强度等级不属于质量监督范围，质量监督人员无权要求施工单位返工252(2006)建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是()A 要求被检查单位出示资质证书B 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C 发现工程质量问题时，采取局部停工措施D 监督竣工验收程序253.某项目因层层转包、偷工减料，质量事故不断。当地质量监督站接到举报后，对涉案施工单位作出了如下处理决定，其中合法的有()A. 责令工程停工B. 降低资质等级C. 没收违法所得D. 认定转包合同无效254.某工程3 月1 日，施工单位提交竣工报告，3 月5 日建设单位组织竣工验收，3 月6日竣工验收合格，3 月11 日质量监督站报送质量监督报告。则建设单位至迟应当在( )前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。A.3 月11 日B.3 月16 日C.3 月20 日D.3 月21 日255.某材料供应商专业从事装饰板的生产和销售，则其销售的所有产品均必须在显著位置标明()。A.中文警示标志B.认证标志C.检验合格标志D.生产日期256.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由( )组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位257.应当在工程验收阶段对工程建设各方执行强制性标准情况介入监督的是()。A、项目监理单位 B、施工图设计审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构258.政府对工程建设强制性标准最早从( )阶段介入监督。A.可行性研究B.规划C.设计D.施工259.根据实施工程建设强制性标准监督规定，( )应当采用重点检查、抽查和专项检查的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。A.建设项目规划审查机关B.施工图设计审查单位C.工程质量监督机构 D.工程建设标准批准部门260.关于强制性标准，说法错误的是( )A.某些地方标准可以在行政区域内强制实施B.强制性标准一定是国家标准C.保障质量的标准是强制性标准D.部门规章规定执行的标准是强制标准E.行业标准分为强制性标准和推荐性标准261.下列工程建设标准，属于强制性标准的是( )A、工程建设通用的综合标准B、工程建设通用的安全标准C、工程建设行业专用的试验标准D、工程建设行业专用的制图方法标准E、工程建设行业专用的信息技术标准262.可能造成( )环境影响的，应当编制环境影响( )，对产生的环境影响进行分析或专项评价。A. 重大，报告书B. 较大，报告表C. 轻度，报告表D. 轻度，登记表263 (2007)某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，该项目的立项和开工，下列说法正确的是()A. 可以先批准立项，但建设单位不得开工B. 不得批准立项，建设单位不得开工C. 不得批准立项，但建设单位可以先开工D. 可以先批准立项，建设单位可以先开工264 (2005)某大型工程建设项目交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符，建设单位应当采取的措施中，包括()A 组织环境影响后评价B 立即停止使用C 采取改进措施 D 填报环境影响报告书E 接受建设行政主管部门的处罚265 根据环境保护法，建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章。其中，应当落实的内容不包括()。A、防治环境污染的措施 B、防止生态破坏的措施C、环境保护设施投资概算D、环境保护方案设计概算266(2009)3 月1 日，某染织厂项目投入试生产。则就该项目配套的污水处理站的建设和验收，做法正确的是()A.建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站B.污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计C.染织厂试生产之日起3 个月内必须建设污水处理站D.污水处理站应在3 月1 日投入试运行E. 污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产267(2011).某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是()A、禁止一切夜间施工作业活动B、因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C、夜间施工前必须公告附近居民D、采取有效的控制噪声污染的措施E、在开工15 日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告268 (2006)根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是( )。A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C.向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修D.不可以夜间抢修269 (2009)在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。A、混凝土连续浇筑B、特殊需要必须连续作业C、自来水管道爆裂抢修D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E、路面塌陷抢修270. 根据环境保护的有关法律法规，施工单位在施工期间不得( )。A. 在河里清洗混凝土车B. 在施工现场焚烧沥青、油毡C. 在夜间进行施工 D. 在施工现场填埋危险建筑垃圾E. 在河边建排污口271.下列关于民用建筑节能的表述错误的是( )。A.对不符合节能强制性标准的新建项目，不得颁发规划许可证、施工许可证B.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统C.建筑节能规划应当包括既有建筑节能改造规划D.对既有建筑实施节能改造，应优先采用低成本改造措施272(2010).以下关于建筑节能的说法，错误的是( )。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准273. 国务院公安部门规定的( )和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。A.公众场所B.大型的人员密集场所C.民用项目D.公用事业项目274关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有()。A、实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人B、施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业C、要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D、要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗E、在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除275.以下关于某大型体育场项目的消防安全管理，说法正确的是( )A.未领取施工许可证，消防设计不予审核，项目不得开工B.应当按照消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料C.项目竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收D.必须采用公安消防机构指定的消防产品E. 全部窗口须做防盗处理276.在焊接作业现场的下列说法中，不符合消防法规定的是( )。A.氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B.经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所C.焊接作业人员必须持证上岗 D.焊接作业人员应采取相应的消防安全措施277.某建筑公司雇佣5 名员工，具体情况如下表：姓名 性别 年龄(周岁) 身体状况 工作岗位 备注赵某 女 17 良好 档案员钱某 女 20 良好 油漆工孙某 男 21 良好 电焊工李某 女 27 良好 试验员 怀孕3 个月周某 女 28 良好 安全员 哺乳7 个月婴儿(1)建筑公司应当对上述员工定期进行健康检查的是( )A 赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某(2)假设赵某经培训仍不能胜任档案员工作，建筑公司有权调整赵某岗位。可以安排赵某从事的岗位有() A 矿井安检员 B 架子工 C 油漆工 D 工地收料员(夜班) E 测量员(野外高温作业)278 (2007)某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有()A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作C、批准女工孙某只能休产假120 天D、安排17 岁的李某担任矿井安检员E、安排15 岁的周某担任仓库管理员279 (2006).女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是()A 高处高温工作B 低温、冷水作业C 夜班劳动 D 矿山井下作业280. 施工单位招聘油漆工的要求是( )A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书281(2011)、下列争议中，属于劳动争议的是( )A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B、公司股东李某因股息分配产生的争议C、退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议282.陈某大学毕业后被某施工单位聘用。工作期间，陈某与公司因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项是正确的是()A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解B.陈某可提请仲裁，但在此之后不能够提起诉讼C.陈某可直接向法院起诉D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。283(2009)某建筑企业的劳动争议调解委员会应由( )组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业的职工代表和企业代表D.企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表284. 以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是()A、劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审B、劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖C、劳动仲裁时效为1 年，民事仲裁适用诉讼时效D、二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关285. 王某是甲市一施工单位外派到乙市某项目现场工作的技术人员，王某在乙市工作期间与施工单位发生劳动纠纷，王某在乙市申请劳动仲裁，但单位不同意通过仲裁解决纠纷。则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应()。A、由甲市劳动仲裁机构受理 B、由乙市劳动仲裁机构受理C、劳动争议仲裁机构不得受理D、由有管辖权的人民法院受理286(2007)、王某是甲市一施工单位外派到乙市某企业现场指导的技术人员，两单位约定王某的奖金由乙市企业支付，王某后因奖金发放与原约定不符与乙市企业产生争议，则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应由()仲裁。A、甲市劳动争议仲裁机构 B、乙市劳动争议仲裁机构C、指定的劳动争议仲裁机构D、双方协商确定的劳动争议仲裁机构287(2009).根据劳动争议调解仲裁法的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为( )，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A. 2 个月B. 6 个月C. 1 年D. 2 年288. 施工单位安全员林某在外派某项目工作期间，与单位发生劳动纠纷申请仲裁。仲裁庭就双方争议事项作出裁决后，施工单位不服，可以在收到裁决书15 日内向法院起诉的事项包括( )A. 支付拖欠林某的加班工资5200 元B. 为林某补缴工作期间的社会保险C. 支付林某经济补偿金7000 元D. 支付林某在外地工作期间患急性阑尾炎的医疗费600 元289.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，()A .可以向人民法院起诉 B . 可以重新申请劳动仲裁C. 必须履行仲裁裁决 D. 可以请求撤消仲裁裁决290、根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有()A、扣押居民身份证B、扣押职业资格证C、要求提供担保 D、签订专业技术培训服务违约条款 E、签订竞业限制保证书291.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是( )A.劳动关系自转正之日起建立B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同D.用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同292(2009)李某今年51 岁，自1995 年起就一直在某国企做临时工，担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业()。A.应当与其签订固定期限劳动合同B.应当与其签订无固定期限的劳动合同C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工293(2011).2011 年2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签订书面劳动合同B.张女士于1991 年1 月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989 年进入乙国有企业工作，2008 年3 月，该企业改制，王先生已年满50 岁D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长294(2010)下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。A.福利待遇 B.试用期C.劳动条件 D.补充保险295(2009)某施工单位与王先生签订了为期一年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过( )个月。A.1B.2C. 3D. 6296(2010)甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6 个月，则甲的试用期应在( )的期间范围内确定。A.15 日B.1 个月C.2 个月 D.3 个月297(2011)、劳动合同仅约定试用期限的，按劳动合同法的规定，应()。A、该试用期为劳动合同期限B、按无效劳动合同处理C、按无固定期限合同处理D、按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理298. 某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是( )A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订2 年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订1 年劳动合同，合同期限内包含2 个月试用期299. 某建筑公司安排公司骨干进行了为期半年的出国培训，人均专项培训费用5万元。公司分别与各受训人员订立协议，约定服务期。则以下说法正确的是( )A.约定的服务期不得超过2年B.约定的违约金不得超过5万元C.劳动者一方在服务期内提出辞职，必须承担违约金D.单位一方在服务期内辞退劳动者，不得主张违约金300. 施工单位可以与本单位( )约定为期不超过2年的竞业限制年限。A.工资标准较高的人员B.招聘成本较高的人员C.负有保密义务的人员 D.担任项目经理的人员参考答案：201参考答案：ABC202参考答案：AB 将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入;3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格;7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;12.法律、法规规定的其他条件。安全生产许可证颁发管理机关应当加强对取得安全生产许可证的企业的监督检查，发现其不再具备本条例规定的安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。203参考答案：BE204参考答案：C 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。205参考答案：D206参考答案：D 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。207参考答案：D208参考答案：BC209参考答案：B210参考答案：ABCE 建设工程竣工验收应当具备下列条件：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2.有完整的技术档案和施工管理资料;3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5.有施工单位签署的工程保修书。211参考答案：A212参考答案：B213参考答案：C214参考答案：A215参考答案：DE 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。216参考答案：C217参考答案：ACD 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。218参考答案：C219参考答案：C 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。220参考答案：A221参考答案：C222参考答案：D223参考答案：B 224参考答案：C225参考答案：B226参考答案：B227参考答案：C228参考答案：C229参考答案：C230参考答案：D 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。231参考答案：ACE232参考答案：B 在建设工程竣工验收合格前，施工单位应对质量问题履行返修义务，建设工程竣工验收合格后，施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。233参考答案：B234参考答案：A235参考答案：B236参考答案：A237参考答案：B 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。238参考答案：D 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。239参考答案：C 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。“有施工单位签署的工程保修书”是建设工程竣工验收应具备的条件之一。240参考答案：ABCD241参考答案：B242参考答案：C243参考答案：C244参考答案：D245参考答案：D 如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。但是，如果质量缺陷是由于设计单位、勘察单位或建设单位、监理单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向建设单位索赔。建设单位向施工单位承担赔偿责任后，有权向造成质量缺陷的责任方追偿。246参考答案：B 缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。247参考答案：A 全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。248参考答案：D除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指