北京市园林绿化工程施工合同.doc

个人资料整理 仅限学习使用BF20040204北京市园林绿化工程施工合同工程名称： 发 包 方： 承 包 方：合同编号：制定北京市工商行政管理局北京市园林局二OO四年二月北京市园林绿化工程施工合同协议条款发包人全称）：承包人全称）：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同 双方签订的补充协议(2 本合同条款(3 中标通知书(4 投标书及其附件(5 标准、规范及有关技术文件(6 图纸(7 工程量清单(8 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条 适用法律、标准及规范 4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。4.2 适用标准、规范名称：城市园林绿化工程施工及验收规范DB11/T2122003）、城市园林绿化用植物材料木本苗DB11/T2112003）、城市园林绿化养护管理标准 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：(2 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:(3 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：(4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：(5 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：(6 水准点和坐标控制点交验要求：(7 组织图纸会审和设计交底的时间：(8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 双方约定发包人应做的其他工作：8.2 发包人委托承包人办理的工作：第9条 承包人工作9.1承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：(1 应提供计划、报表的名称及完成时间：(2 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：(3 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：，发包人承担由此发生的费用。(4 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：，发包人承担由此发生的费用。(5 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：(6 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：(8 双方约定的承包人应做的其他工作：四、施工设计和工期第10条 合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数日第11条 进度计划11.1承包人提供施工设计 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；(2 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；(3 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4 因工程量变化或重大设计变更影响工期；(5 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；(6 不可抗力及自然灾害；(7 发包人同意工期相应顺延的其他情况；(8 其他可调整工期的因素：14.2 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。第15条 工期提前15.1工期如需提前，双方协议如下：(1 发包人要求提前竣工的时间：(2 承包人应采取的赶工措施：(3 发包人应提供的条件：(4 因赶工而增加的经济支出和费用承担：五、质量与检验第16条 工程质量 16.1工程质量标准：16.2 双方对工程质量有争议时，由质量监督站鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。第17条 隐蔽工程的中间验收17.1双方约定的中间验收的部位：17.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检，并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格，发包人、监理方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的，承包人可自行组织验收，发包人、监理方应承认验收记录。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收，所需费用由承包人承担，不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担，相应顺延工期。六、安全施工第18条 安全施工18.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。18.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第19条 事故处理19.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。19.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。七、合同价款与支付第20条 合同价款 20.1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。20.2金额大写）：元人民币） 小写）：元第21条 合同价款的调整21.1 本合同价款按照招标文件中规定，采用方式确定。21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。合同价款的调整方式：第22条 工程量的确认22.1 承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：22.2 发包人核实已完工程量报告的时间：，发包人逾期未核实工程量的，承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的，确认结果无效。22.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认。第23条 工程款支付 23.1合同生效后日内，发包人向承包人支付本合同总造价的%为预付款。23.2 双方约定的工程款进度款）支付方式和时间：拨付工程进度款时间工程进度、部位）占合同承包总造价百分比金额人民币元）23.3 发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付工程款进度款）。23.4 工程全部完工，竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后日内，发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的 %，结算总价的%作为工程保修金。23.5本工程保修期满，在承包人履行了保修责任的前提下，发包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料设备供应第24条 发包人供应苗木材料设备24.1 发包人供应苗木材料设备一览表 土建工程：(2 绿化种植工程：(3 喷泉、喷灌工程：(4 其他附属工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第32条 质量保修责任32.1 属于保修范围内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。32.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。32.3 绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。32.4 保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换。第33条 保修费用33.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。33.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：第34条 其他双方约定的其他保修事项：十二、违约与争议第35条 违约责任35.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。35.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约金额和计算方法：35.3 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任：35.4 发包人不按时支付工程款的违约责任：35.5 其他：第36条 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决： 依法向人民法院起诉；(2 提交仲裁委员会仲裁。十三、其他第37条 工程分包37.1 分包单位和分包工程内容：37.2分包工程价款及结算方法：第38条 不可抗力38.1双方关于不可抗力范围的约定：38.2 因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4 停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6 延误的工期相应顺延。38.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第39条 担保39.1 本工程双方约定的担保事项如下：(1 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：(2 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：(3 双方约定的其他担保事项：(4 担保合同作为本合同附件。第40条 合同解除40.1 双方协商一致，可以解除合同。 40.2 发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，承包人可停止施工，停止施工超过30日，发包人仍不支付工程款 因不可抗力致使合同无法履行； (2 因一方违约包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。 40.5 合同按司法程序解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。40.6 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。第41条 合同生效及终止41.1 本合同自之日起生效。41.2 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。第42条 合同份数42.1 本合同正本二份具有同等效力，双方各持一份。本合同副本份数份，由双方分别收持。第43条