新版设计合同-2016-03-12

建设工程设计合同建设工程设计合同 建建设设单单位位 工工程程名名称称 子子项项名名称称 工工程程地地点点 合合同同编编号号 设设计计人人编编填填 设设计计证证书书等等级级 发发 包包 人人 设设 计计 人人 签签订订日日期期 1 发包人 发包人 设计人 设计人 发包人委托设计人承担 设计 工程地点位于 经双方协商一致 签订本合同 共同执行 本合同参照国家建设部与国 家工商行政管理局的合同范本起草 签订 第一条第一条本合同签订依据 1 1 1 1 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 和 建设工程 勘察设计市场管理规定 1 1 2 2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章 1 1 3 3 建设工程批准文件 第二条第二条 设计依据 2 2 1 1 发包人给设计人的委托书 2 2 2 2 发包人提出的设计任务书或设计要求 2 2 3 3 发包人提交的基础资料 2 2 4 4 设计人采用的主要技术标准是 国家现行设计规范 规程及行业标准 地 方性规范 规程及行业标准 第三条第三条 本合同设计项目的内容 序号设计内容备 注 1 总平面规划方案设计 室内效果图 方 案设计 2 室内水电系统图 室内所有顶 地 墙 面施工图和施工工艺节点图设计 2 建设规模设计阶段 层数 层 序 号 分项目名称 地上地下 用地 面积 建筑面积 m2 方 案 初 步 设 计 施 工 图 估算总投资 万元 单价 元 m2 估算设计费 元 1 2 3 4 5 合计 1 说 明 1 本项目设计费最终以施工图设计建筑面积进行结算 2 方案审批通过后 进行施工图设计时和施工图完成后 由于甲方的原因进行设计较大修改的 按实际工作量另行计算设计费 3 本设计内容包含 平面设计方案 室内效果图 室内水电系统图 室内所有顶 地 墙面施工图及施工节点图 0 第第四四条条 发包人应向设计人提交的有关资料 文件及时间 序 号 资料及文件名称 份 数 提交日期有关事宜 1 原始结构图 电子版 1 2 各功能及部门的要求 1 3 室内设计的要求 1 4 提供空调 消防的系统图 1 5 提供安防系统图 1 6 提供广告及家具的详细尺寸图 1 7 提供 VI 识别系统 2 8 提供总行对网点的设计规范 1 9 特殊地方的设计要求和规范 1 10 说明 1 提交日期根据设计进度在设计工作开展前另行约定 1 第第五五条条 设计人应向发包人提交的有关资料 文件及时间 序 号 资料及文件名称 份 数 提交日期有关事宜 1 总平面方案确定稿 4 2 室内效果图 2 3 全套施工设计图 4 4 全套电子文件 电子 版 5 说明 1 提交日期根据设计进度在设计工作开展前另行约定 2 第第六六条条 本合同设计收费估算为人民币 元整 设计费支 付进度详见下表 付费次序 占总设计费 付费额 元 付费时间 由交付设计文件所决定 第一次付费 设计费定金 50 本合同签订后十个工作日内 第二次付费 40 提交施工图文件后十个工作 日内 第三次付费 10 施工图审查备案通过后十个 工作日内 说明 1 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费 2 本合同履行后 定金抵作设计费 3 因非设计人原因 发生以下情况致使本合同项目建设停缓建达 1 个月时 发包人应在收到设计人施工图文件后 3 个月内按本合同 一次支付剩余设计费 3 1 发包人未将施工图文件提交审图机构审查备案 3 2 发包人的上级或审批部门对设计文件不审批 4 双方委托银行代付代收有关费用 第七条第七条 双方责任 7 7 1 1 发包人责任 7 7 1 1 1 1 发包人按本合同第五条规定的内容 在规定的时间内向设 计人提交基础资料及文件 并对其完整性 正确性及时限负责 发 包人不得要求设计人违反国家及地方有关技术标准 规范进行设计 否则应承担一切法律及经济后果 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内 设计人按 3 本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延 发包人交付上述资料 及文件超过规定期限 15 天以上时 设计人有权重新确定提交设计文 件的时间 7 7 1 1 2 2 发包人变更委托设计项目 规模 条件或因提交的资料错 误 或所提交资料作较大修改 以致造成设计人设计返工时 双方除 另行协商签订补充协议 或另订合同 重新明确有关条款外 发包 人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费 返工费根据实际情 况双方另行协商 7 7 1 1 3 3 在未签合同前发包人已同意 设计人为发包人所做的各项 设计工作 应按收费标准 相应支付设计费 7 7 1 1 4 4 在合同履行期间 发包人要求终止或解除合同 设计人未 开始设计工作的 不退还发包人已付的定金 已开始设计工作的 发包人应根据设计人已进行的实际工作量 不足一半时 按该阶段 设计费的一半支付 超过一半时 按该阶段设计费的全部支付 7 7 1 1 5 5 发包人未按约定时间提供工作用基础资料 交付工作成果 时间相应延长 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付 设计费 未按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费 每日按 应付款的千分之二支付违约金 逾期超过 30 天以上时 设计人有权 暂停履行下阶段工作 并书面通知发包人 7 7 1 1 6 6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时 须征得设计人同意 不得严重背离合理设计周期 且发包人应支付赶 工费 7 1 77 1 7 发包人要求设计人派驻现场设计代表时 应向设计人合理支 付现场咨询服务费 并为进驻的工作人员提供工作 生活及交通等 4 方面的便利条件及必要的劳动保护装备 7 1 87 1 8 设计文件中选用的国家标准图 部标准图及地方标准图由发 包人负责解决 7 1 97 1 9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费 包括交 通 食宿 通讯 办公等费用 7 7 2 2 设计人责任 7 7 2 2 1 1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范 标准进行设 计 按本合同第六条规定的内容 时间及份数向发包人交付设计文 件 出现 7 1 1 7 1 2 7 1 5 规定有关交付设计文件顺延的情况 除外 并对提交的设计文件的质量负责 7 7 2 2 2 2 设计人有权拒绝发包人要求违反现行国家或地方性有关技 术标准 规范或不按审批通过方案进行的设计工作 7 7 2 2 3 3 设计合理使用年限为 当前国家规范规定的使用 年限 7 7 2 2 4 4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充 7 7 2 2 5 5 由于设计人原因 延误了设计文件交付时间 每延误一天 应减收应收设计费的千分之二 7 7 2 2 6 6 合同生效后 设计人要求终止或解除合同 设计人应双倍 返还发包人已支付的定金 7 7 2 2 7 7 设计人交付设计文件后 按规定参加有关设计审查 并根 据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充 设计人 按合同规定时限交付设计资料及文件一年内项目开始施工 负责向 发包人及施工单位进行设计交底 处理有关设计问题和参加竣工验 收 但在一年内项目尚未开始施工 设计人仍负责上述工作 可按 所需工作量向发包人适当收取咨询服务费 收费额由双方商定 如 5 外地 除南宁本市 网点设计 发包人应承担差旅费和住宿费 第八条第八条 保密 双方均应保护对方的知识产权 未经对方同意 任何一方均不 得对对方的资料及文件擅自修改或向第三人转让或用于本合同项目 外的项目 如发生以上情况 泄密方承担一切由此引起的后果并承 担赔偿责任 第九条第九条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议 发包人与设计人应及时协商解 决 也可由当地建设行政主管部门调解 调解不成时 双方当事人 同意由 仲裁委员会仲裁 双方当事人未在合同中约定仲 裁机构 当事人又未达成仲裁书面协议的 可向人民法院起诉 第十条第十条 合同生效及其他 1010 1 1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有 关问题时 双方应另行签订技术咨询服务合同 1010 2 2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格并移交结束为 止 1010 3 3 本工程项目中 设计人不得指定建筑材料 设备的生产厂或 供货商 发包人需要设计人配合建筑材料 设备的加工订货时 所 需费用由发包人承担 1010 4 4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务 从询价 对外 谈判 国内外技术考察直至建成投产的各个阶段 应吸收承担有关 设计任务的设计人员参加 出国费用 除制装费外 其他费用由发包 人支付 1010 5 5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务 另行签 6 订协议并支付费用 1010 6 6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时 双方应及时协商解 决 1010 7 7 本合同一式 4 份 发包人 2 设计人 2 双方签字盖章即生效 1010 8 8 本合同生效后 按规定应到项目所在地省级建设行政主管部 门规定的审查部门备案 双方认为必要时 到工商行政管理部门鉴 证 双方履行完合同规定的义务后 本合同即行终止 1010 9 9 双方认可的来往传真 电报 会议纪要等 均为合同的组成 部分 与本合同具有同等法律效力 1010 1010 未尽事宜 经双方协商一致 签订补充协议 补充协议与本 合同具有同等效力 第十一条第十一条 其它约定事项