招标投标篇第10套模拟题

第十套模拟题第十套模拟题 题题 型 型 填空题填空题 共计共计 6 6 题题 1 设计招标资格预审的主要评审内容包括 和 正确答案 正确答案 技术人员能力 技术设备 证书方面 资质等级 近 3 年从事项目设计内容 试题出处 试题出处 2 2 2 招标准备工作 难易度 难易度 3 分分 数 数 5 2 根据 合同法 规定 违约责任的承担方式有 和 正确答案 正确答案 继续履行 采取补救措施 赔偿损失 试题出处 试题出处 7 2 7 违约责任 难易度 难易度 2 分分 数 数 3 3 我国招标投标法中规定 招标的主要方式有 和 正确答案 正确答案 公开招标 邀请招标 试题出处 试题出处 1 2 1 建设工程招标方式 难易度 难易度 1 分分 数 数 2 4 组织构成因素包括 和 正确答案 正确答案 管理层次 管理跨度 管理部门 管理职能 试题出处 试题出处 7 1 2 合同法律关系主体 难易度 难易度 2 分分 数 数 4 5 监理单位监理工作文件包括 和 正确答案 正确答案 监理大纲 监理规划 监理实施细则 试题出处 试题出处 9 2 2 建设工程委托监理合同的履行 难易度 难易度 2 分分 数 数 3 6 建筑市场上三大市场主体是 和 正确答案 正确答案 建设单位 施工单位 监理单位 试题出处 试题出处 1 1 1 招标投标的基本概念 难易度 难易度 2 分分 数 数 3 题型 题型 判断题判断题 共计共计 2020 题题 1 推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 1 1 1 招标投标的基本概念 难易度 难易度 1 分数 分数 1 2 一个工程可以有多个标底 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 4 3 1 投标决策 难易度 难易度 2 分数 分数 1 3 招标单位必须具有法人资格 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 1 1 1 招标投标的基本概念 难易度 难易度 1 分数 分数 1 4 对风险很大的项目 宜采用单价合同 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 10 1 1 建设工程施工合同及其特征 难易度 难易度 2 分数 分数 1 5 建筑工程项目全过程招标又称为 交钥匙 工程 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 1 2 2 建设工程招标类型 难易度 难易度 1 分数 分数 1 6 工程招投标坚持自愿 公平 等价 有偿的原则 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 1 1 1 招标投标的基本概念 难易度 难易度 1 分数 分数 1 7 投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 4 3 1 投标决策 难易度 难易度 2 分数 分数 1 8 在投标文件上签字的人必须是企业经理 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 4 3 1 投标决策 难易度 难易度 2 分数 分数 1 9 在索赔事件发生后的 28 天内 承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书 否则就 丧失了索赔的权利 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 14 2 2 索赔的程序 难易度 难易度 1 分数 分数 1 10 一般情况下 指定分包商应该获得的款项由业主直接支付 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 13 2 3 FIDIC 施工合同条件中的其他主要条款 难易度 难易度 2 分数 分数 1 11 工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 7 2 2 合同的订立 难易度 难易度 1 分数 分数 1 12 招标单位向投标人发送的中标函属于承诺 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 7 2 2 合同的订立 难易度 难易度 1 分数 分数 1 13 承包商在施工中得到相关进度支付 这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 10 3 2 建设工程施工合同的履行 难易度 难易度 2 分数 分数 1 14 由于委托单位已向设计单位支付了设计费 因此 委托方有权将设计重复使用或转让 给第三方 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 8 2 2 建筑工程勘察设计合同的履行 难易度 难易度 2 分数 分数 1 15 从合同不影响主合同的存在 但影响主合同的履行 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 7 1 1 合同法律关系 难易度 难易度 2 分数 分数 1 16 FIDIC 条款规定 只有小型工程才允许分包 大型工程不允许分包 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 9 2 2 建设工程委托监理合同的履行 难易度 难易度 2 分数 分数 1 17 当监理工程师 通过检验或检查 证明某材料有缺陷 不符合合同的要求 则工程师 有权拒收这些材料 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 9 2 2 建设工程委托监理合同的履行 难易度 难易度 2 分数 分数 1 18 承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告 则失去对该事件请求的索赔权利 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 14 2 2 索赔的程序 难易度 难易度 2 分数 分数 1 19 FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期 是指从工程师按合同约定发布的 开工令 中指明的应开工之日起 至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数 正确答案 正确答案 错 试题出处 试题出处 13 1 2 FIDIC 合同条件 难易度 难易度 1 分数 分数 1 20 供货方到现场的交货日期 以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准 正确答案 正确答案 对 试题出处 试题出处 11 2 1 材料采购合同的订立和履行 难易度 难易度 2 分数 分数 1 题型 题型 简答题简答题 共计共计 4 4 题题 1 什么是建筑企业资质 如何进行管理 正确答案 正确答案 建筑业企业资质就是承包商的资格和素质 是作为工程承包经营者必须具备的基本条件 建筑业企业资质等级标准 按照工程性质和技术特点 将建筑企业分别划分为若干资质 类别 各资质类别又按照规定的条件划分为若干等级 并规定了相应的承包工程范围 施工总承包企业的资质按专业类别分为 12 个资质类别 每个资质类别又分为特技 一级 二级 三级 专业承包企业资质按专业类别分为 60 个资质类别 每个资质类别又分为一级 二级 三级 劳务承包企业有 13 个资质类别 如木工作业 砌筑作业 钢筋作业等 有的资质类别分成 若干等级 有的则不分级别 如木工 砌筑 钢筋作业劳务分包企业分为一级 二级 三 级 油漆 架线等作业劳务分包企业则不分级 试题出处 试题出处 4 2 2 招标阶段的工作 难易度 难易度 4 分数 分数 7 2 投标报价决策阶段 预期利润 与 直接利润 之间的关系 正确答案 正确答案 预期利润 中标概率 直接利润企业的期望利润与投标报价有关 期望利润与报价之间的关 系是直接利润等于投标报价减去工程成本 期望利润等于中标概率乘上直接利润 一个是 工程的期望利润并不是直接利润 还是考虑一个中标概率系数和 在从多投标报价中 决 策人一般要选择 期望利润 较大的价格方案做为最终投标报价 试题出处 试题出处 4 3 1 投标决策 难易度 难易度 3 分数 分数 7 3 综合单价法编制投标报价的步骤是什么 正确答案 正确答案 1 准备资料 熟悉图纸 2 测定分部分项工程清单项目的综合单价 计算分部分项工程费 3 计算措施项目消耗的费用 4 计算其他费用消耗的费用 5 工程量清单计价格式的填写 试题出处试题出处 10 1 2 建设工程施工合同的类型及作用 难易度 难易度 3 分数 分数 8 4 承包商进行施工索赔时应采取什么策略 应注意哪些技巧 正确答案 正确答案 承包商索赔策略 1 全面履行合同 2 着眼重大索赔 3 注意灵活性 4 变不利为 有利 变被动为主动 5 树立正确的索赔观念 6 诚信原则 是索赔谈判和处理中应遵 守的基本原则 承包商索赔技巧 1 把握好提出索赔的时机 2 编写高质量的索赔文件 3 争取将容 易解决的索赔在现场解决 4 向业主或工程师提出书面索赔要求 5 选择高素质的索赔 人员 6 用好索赔谈判方式方法 7 适当和必要的让步 8 发挥公关能力 9 谋求调 节 10 仲裁 试题出处 试题出处 14 2 1 索赔的依据 难易度 难易度 4 分数 分数 8 题型 题型 案例分析案例分析 共计共计 1 1 题题 背背景景 某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同 工程招标文件参考资料 中提供的用砂地点距工地4 公里 但是开工后 检查该砂质量不符合要求 承包商 只得从另一距工地20 公里的供砂地点采购 而在一个关键工作面上又发生了几种 原因造成的临时停工 5 月 20 日至 5 月 26 日承包商的施工设备出现了从未出现 过的故障 应于5 月 24 日交给承包商的后续图纸直到6 月 10 日才交给承包商 6 月 7 日至 6 月 12 日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨 造成了6 月 11 日 至 6 月 14 日的该地区的供电全面中断 问问题题 1 由于供砂距离的增大 必然引起费用的增加 承包商经过仔细认真计算后 在业 主指令下达的第3 天 向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5 元 人民币索赔要求 作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗 为什么 2 由于几种情况的暂时停工 承包商在6 月 15 日向业主的监理工程师提交延长 工期 25 天 成本损失费人民币2 万元 天 此费率已经监理工程师核准 和利润 损失费人民币 2 千元 天的索赔要求 共计索赔款57 2 万元 作为一名监理工 程师你批准该索赔款额多少万元 3 索赔成立的条件是什么 4 若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时 要求设备窝工损失按台班计算 人工的窝工损失按工日计价是否合理 如不合理应怎样计算 5 你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损失赔偿金吗 为什么 正确答案 正确答案 问题 1 因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准 原因是 1 承包商应对 自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险 2 承包商应对自己报价的正确 性与完备性负责 3 材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见 到的 问题 2 可以批准的费用索赔额为32 万元人民币 原因是 1 5 月 20 日至 5 月 26 日出现的设备故障 属于承包商应承担的风险 不应考虑承包商的费用索赔 要求 2 5 月 27 日至 6 月 9 日是由于业主迟交图纸引起的 为业主应承担的 风险 可以索赔 但不应考虑承包商的利润要求 索赔额为14 天 2 万 天 28 万元 3 6 月 10 日至 6 月 12 日的特大暴雨属于双方共同的风险 不应 考虑承包商的费用索赔要求 4 6 月 13 日至 6 月 14 日的停电属于有经验的 承包商无法预见的自然条件变化 为业主应承担的风险 可以索赔 但不应考虑承 包商的利润要求 索赔额为2 天 2 万 天 4 万元 问题 3 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件 1 与合同相比 较 已造成了实际的额外费用或工期损失 2 造成费用增加或工期损失的原 因不是由于承包商的过失 3 按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应 由承包商承担的风险 4 承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面 意向通知 问题 4 不合理 因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价 不包括 运转费部