委托加工承揽合同

精选公文范文 精选公文范文 1 委托加工承揽合同 篇一 印刷品委托加工承揽合同 XXXXXXXXXX 公司 地址 电话 传真 印刷品委托加工承揽合同 NO 委托方 XXXXXXXXXXX 公 司签订地点 受托方 签订时间 标的 数量 价款 1 验收标准 按双方确定的样品 及工艺等验收 受托方须将送货单随货 同行 并将送货单及 物流单一起交给 委托方收货人员 内容包括商品名称 单品规格 单品件数及单品数量 按委 托方提供原样验收 如果由于质量问题 造成损失由受托方负责赔偿 并执行相 关行业标准 2 质量要求 应提供盖有鲜章 的出厂检验报告单 包括质材 检验依 精选公文范文 精选公文范文 2 据 执行标准等 特 殊产品须有检验 资质的检验机构出具的检验报告 随货 同行或提前送达 如果合同标的物为 瓶标 则不需提供 3 结算方式 委托方支付 30 预 付款 收到货验收合格入库后再支付 60 余 10 作为质量保 证金留待下次合同 履行时支付 但时间不超过 45 天下单 如未下单即付清上笔合同 10 尾款 4 包装标准 货物外包装必须在 外包装的醒目位置整齐标注 内容包括 商品名称 单品规格 单品数量 每 层数量 层数 每排数量 排数 生产日 期等相关内容 如果本合同标的物为产 品标签 应 50 张作一标识 在每件的 外包装上贴上与货物内容一致的标签 5 交 提货方式及地点 委托 方厂房内 6 运输方式及到站 港 和费用 承担 受托方承担 7 交货地点 日期及方式 合同 签订之日起 10 个工作日发货 逾期按 精选公文范文 精选公文范文 3 合同总额 1 支付违约金 8 保密条款 双方应当对本协议内 容 因履行本协议或在本协议期间获得 的或收到的对方的商 财务 技术 产品的信息 用户资料或其他标明保密 的文件或信息的内容 简称 保密资料 保守秘密 未经信息披露方书面事先 同意 不得向本协议以外的任何第三方 披露 本保密义务 应在本协议期满 解除或终止后 仍然有效 因商业秘密泄露给委托方造 成的损失由受托方承担 同时委托方 有终止一切合作的权力 9 本合同履行过程中发生纠纷协 商解决 协商不成任何一方可向被告方 地法院提起诉讼 10 本合同根据 中华人民共和国 合同法 及有关法律法规 双方经过友 好协商后制定 本合同一式两份 经双 方盖章签字后生效 传真或扫描件有 效 委 托 方 精选公文范文 精选公文范文 4 XXXXXXXXXXXXXXX 公司 受 托 方 法人代表 委托代表 传 真 电 话 开户银行 帐 号 地 址 法人代表 委托代表 传 真 电 话 开户银行 帐 号 地 址 篇二 加工承揽合同纠纷一案 原告广西梧州市丰盈不锈钢有限 公司与被告广西梧州市新盈特钢有限责 任公司加工承揽合同纠 纷一案 来源 法艺花园 梧州市长洲区人民法院民事判决 书 2013 长民初字第 126 号 原告广西梧州市丰盈不锈钢有限 公司 住所地 梧州市东部产业转移园 区长洲工业集中区 A 区 精选公文范文 精选公文范文 5 法定代表人王某辉 董事长 委托代理人万某 广西正立律师 事务所律师 被告广西梧州市新盈特钢有限责 任公司 住所地 梧州市长洲区平浪村 上平五 六组 法定代表人周某英 董事长 委托代理人何某慧 区某辉 广 东金硕律师事务所律师 原告广西梧州市丰盈不锈钢有限 公司与被告广西梧州市新盈特钢有限责 任公司加工承揽合同纠纷一案 本院于 2013 年 1 月 15 日立案受理 依法组成 由审判员甘锦雄担任审判长 审判员杨 慎瑜 人民陪审员林丽君参加的合议庭 2013 年 4 月 27 日 本院根据原告的申 请 依法查封被告广西梧州市新盈特钢 有限责任公司在梧州市长洲区人民法院 的执行款元 并于 2013 年 5 月 17 日公 开开庭进行了审理 书记员郭莹担任法 庭记录 原告广西梧州市丰盈不锈钢有 限公司的委托代理人万某 被告广西梧 精选公文范文 精选公文范文 6 州市新盈特钢有限责任公司的委托代理 人何某慧到庭参加诉讼 本案现已审理 终结 原告广西梧州市丰盈不锈钢有限 公司诉称 2009 年 11 月 5 日 王某辉 与周某新签订 投资合作协议书 设立 原告 为被告生产的不锈钢钢坯进行热 轧 酸洗加工 期间 双方进行结算 被告于 2011 年 11 月 19 日书面确认 至 2011 年 11 月止 被告应向原告支付 热轧加工费元 但被告结算后至今未向 原告支付加工费 2010 年 11 月至 2011 年 11 月期间 原告为被告酸洗加工不 锈钢带吨 被告应支付加工费元 被告 已支付加工费元 原 被告双方认可因 质量问题及其他费用扣除元 被告尚欠 原告酸洗加工费元 根据双方的约定 被告于 2010 年 11 月 9 日向原告出具 承诺书 承诺在原告成立并投产后 每个月提供至少 3 万吨钢坯 每年按 10 个月计算 每年提供至少 30 万吨钢坯 给原告加工 否则被告在王某辉与周某 精选公文范文 精选公文范文 7 新未收回投资 前愿按 170 元 吨赔偿原告 收回 投资后按 150 吨赔偿原告 8 年的加工费 损失 2011 年 2 月 1 日 原告成立并投 产 按照双方的约定 被告至 2012 年 12 月 31 日止 应向原告供应钢坯 55 万 吨 但被告只向原告提供钢坯 25 万吨 少供应钢坯 30 万吨 故被告应向原告 赔偿加工费损失 5100 万元 为此 原 告诉至法院 要求判令 1 被告支付 钢带热轧加工费元 2 被告支付钢带 酸洗加工费元 3 被告赔偿加工费损 失 5100 万元 三项共计元 原告广西梧州市丰盈不锈钢有限 公司向法庭提供的证据有 1 投资合作协议书 以证明原 告公司是由王某辉与周某新共同出资亿 元设立 2 承诺书 以证明被告违约 应向原告赔偿加工费损失 5100 万元 3 钢带加工费结算单 以证明 被告应付加工费元 精选公文范文 精选公文范文 8 4 2012 梧民三终字第 113 号 民事判决书 以证明原告为被告加工不 锈钢带热轧酸洗业务 5 股东协议 以证明原告公司 由周某新承包经营 6 法庭审理笔录 以证明双方 对被告应支付原告酸洗加工费的事实进 行质证 确认 7 2011 长民初字第 565 号民 事判决书 以证明判决确认被告欠付酸 洗加工费的事实 8 2011 长民初字第 107 号民 事判决书 以证明被告违约供应热轧钢 锭的事实 9 2012 梧民三终字第 112 号 民事判决书 以证明法院判决原告向杨 凡赔偿 2000 万元 造成原告的巨大损 失 被告广西梧州市新盈特钢有限责 任公司辩称 1 根据 投资合作协议 书 的约定 原告应向被告返还不锈钢 废料吨 钢坯吨 但原告至今未向被告 精选公文范文 精选公文范文 9 返还上述材料 故原告要求被告支付钢 带热轧加工费元缺乏依据 2 原告为 被告酸洗不锈钢带 被告应支付酸洗加 工费元 而被告已支付加工费元 质量 问题应扣除元 电费应扣除元 电话费 应扣除元以及黑皮引带费应扣除元 故 被告尚欠原告加工费元 但上述加工费 尚未扣除酸洗损耗 故原告要求被告支 付钢带酸洗加工费元没有依据 3 被 告根据 承诺书 与原告于 2010 年 12 月 1 日签订 委托加工协议书 委托 加工时间从 2010 年 12 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止 委托加工期满后 双 方没有签订新的委托加工协议 故 承 诺书 的期限亦应从 2010 年 12 月 1 日 起至 2011 年 12 月 31 日止 由于被告 已于上述承诺期限向原告供应钢坯 25 万吨 被告不存在违约行为 因此 原 告要求被告赔偿加工费损失 5100 万元 没有事实和法律依据 请法院驳回原告 的诉讼请求 被告广西梧州市新盈特钢有限责 精选公文范文 精选公文范文 10 任公司向法庭提供的证据有 1 股权转让协议书 以证明周 某新单独承包经营原告 实际承包期从 2011 年 2 月 1 日起至 2011 年 9 月 8 日 止的事实 2 委托加工协议书 以证明原 被告签订了协议书的事实 说明承包期 至 2012 年 12 月 31 日止 反诉原告广西梧州市新盈特钢有 限责任公司反诉称 2011 年 2 月 1 日 反诉被告正式投产后 为反诉原告提供 的不锈钢进行热轧 酸洗加工 2011 年 11 月 19 日 反诉原告与反诉被告就 热轧钢带的加工费进行结算 双方确认 至 2011 年 11 月份止 反诉被告尚欠反 诉原告不锈钢废料吨 钢坯吨 至今 反诉被告尚未返还上述材料 故反诉原 告提起反诉 要求判令 1 反诉被告 返还钢带废料吨 如反诉被告不能返还 应折价元向反诉原告支付款项 2 反 诉被告返还反诉原告钢坯吨 如反诉被 告不能返还 应折价元向反诉原告支付 精选公文范文 精选公文范文 11 款项 反诉原告广西梧州市新盈特钢有 限责任公司向法庭提供的证据有 钢带 加工费结算单 以证明反诉被告尚欠反 诉原告钢带废料吨及钢坯吨的事实 反诉被告广西梧州市丰盈不锈钢 有限公司对反诉辩称 2011 年 11 月 19 日 双方书面确认 反诉原告在反诉被 告的厂区内有不锈钢废料吨 钢坯吨 同月 25 日 反诉原告与中钢集团深圳 有限公司签订 购销合同 由反诉原 告向中钢集团深圳有限公司供应不锈钢 产品 同月 30 日 双方签订 补充合 同 确认买卖的产品包含了本案争议 的不锈钢废料吨 钢坯吨 同日 双方 签订产品买卖的 确认单 履行了 购销合同 故反诉原告已将本案争 议的不锈钢废料 钢坯出卖给中钢集团 深圳有限公司 因此 反诉原告要求反 诉被告返还不锈钢废料吨 钢坯吨 没 有事实和法律依据 请法院驳回反诉原 告的诉讼请求 精选公文范文 精选公文范文 12 反诉被告广西梧州市丰盈不锈钢 有限公司向法庭提供的证据有 1 购销合同 以证明反诉原告 已将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有 限公司 2 补充合同 以证明反诉原告 已将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有 限公司 3 确认单 以证明反诉原告已 将讼争的货物出卖给中钢集团深圳有限 公司 4 货物收据 以证明争议的货 物已交付给中钢集团深圳有限公司 本院依原告的申请 依法到中钢 集团深圳有限公司所作的调查笔录 经过开庭质证 被告对原告提供 的证据 1 无异议 对原告提供的证据 2 3 4 5 6 7 8 9 的真实性无异 议 但对其证明的内容有异议 认为不 能证明原告的主张 原告对被告提供的 证据 1 无异议 对原告提供的证据 2 的 真实性无异议 但对其证明的内容有异 精选公文范文 精选公文范文 13 议 认 为不能证明原告的主张 反诉被告对反诉原告提供的证据 无异议 反诉原告对反诉被告提供的证 据 1 2 3 4 有异议 认为与本案无 关 对本院调取的证据 原 被告对 其真实性均无异议 本院对双方均无异 议 以及与本案有关联 能证明案件事 实的证据予以确认 综合全案证据 本院确认以下法 律事实 一 2009 年 11 月 5 日 周某新 与王某辉签订一份 投资合作协议书 双方约定 1 共同在广西梧州市东部 产业转移园区内长洲工业园投资一个不 锈钢加工项目 项目暂定名为 广西丰 盈特钢有限公司 公司股东为甲 乙两 人 2 甲方系新盈公司的实际股东 甲方承诺新盈公司的钢坯加工业务全部 由丰盈公司承接 以确保丰盈公司的业 务量 且甲方保证新盈公司每月提供至 精选公文范文 精选公文范文 14 少 3 万吨钢坯 按 10 个月计 每年至 少提供 30 万吨钢坯给丰盈公司加工 3 在新盈公司确保每年 30 万吨钢坯的 加工量后 丰盈公司不得再接纳其他加 工业务 4 上述加工业务按 170 元 吨 的纯利润加上每吨的加工成本 与新盈 公司确定每吨的加工单价 二 2009 年 11 月 9 日 被告广 西梧州市新盈特钢有限责任公司出具 承诺书 承诺待周某新与王某辉根 据其签订的 投资合作协议书 合作投 资开办的广西梧州市丰盈不锈钢有限公 司成立并投产后 本公司每个月提供至 少 3 万吨钢坯 每年按 10 个月计算 每年提供至少 30 万吨钢坯给该公司加 工 并与该公司签订长期加工合同 否 则 本公司愿按 170 元 吨和 150 吨赔 偿该公司 8 年的加工费损失 三 2009 年 11 月 25 日 原告公 司成立 2010 年 12 月 1 日 原告与被 告签订一份 委托加工协议书 双方 约定被告委托原告将被告生产的不锈钢 精选公文范文 精选公文范文 15 进行热轧不锈钢带 2011 年 2 月 1 日 原告正式投产 2011 年 11 月 19 日 原 告与被告进行结算 被告确认 1 被 告应付原告钢带热轧加工费元 2 原 告欠被告废料吨 钢坯吨 四 从 2011 年 2 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止 被告仅向原告提 供 25 万吨钢坯 少提供钢坯 30 万吨 被告委托原告对不锈钢进行酸洗加工 原告再委托案外人杨凡进行酸洗加工 原 被告至今未对酸洗加工费进行结算 原告未与杨凡进行结算 杨凡亦未向法 院起诉原告主张酸洗加工费 五 2011 年 11 月 25 日 11 月 30 日 被告与中钢集团深圳有限公司分 别签订 购销合同 合同补充条款和 确认单 双方约定被告向中钢集团 深圳有限公司出售不锈钢钢坯等材料 其中包括不锈钢废料吨 钢坯吨 交货 地点为丰盈公司厂内 2011 年 12 月 27 日 被告在原告厂内向中钢集团深圳有 限公司交付了不锈钢废料吨 钢坯吨 精选公文范文 精选公文范文 16 本院认为 王某辉与周某新签订 投资合作协议书 双方设立原告公 司 并约定被告的钢 坯加工业务全部由原告承接 原 告成立并投产后 为被告生产的不锈钢 进行热轧 酸洗加工 故原告与被告之 间成立加工承揽合同关系 该合同是双 方的真实意思表示 没有违反法律法规 的规定 是合法有效的 一 关于本诉 1 关于被告是否应向原告支付 钢带热轧加工费元 原告与被告进行结算 被告尚欠 原告钢带热轧加工费元 有被告于 2011 年 11 月 19 日盖章确认的结算单为证 该结算单对被告具有约束力 本院对此 予以确认 由于原 被告双方没有约定 支付时间 原告可以随时要求被告支付 因此 原告要求被告支付钢带热轧加工 费元 有理有据 本院予以支持 2 关于被告是否应向原告支付 钢带酸洗加工费元 精选公文范文 精选公文范文 17 原告要求被告支付钢带酸洗加工 费元 虽然被告对应付酸洗加工费元没 有异议 但被告对已支付的加工费及因 质量问题扣除的费用有异议 而酸洗的 业务实际由原告交由案外人杨凡承包加 工 目前 原 被告双方对被告尚欠的 酸洗加工费没有结算 原告与杨凡也没 有进行结算 且杨凡至今未向法院起诉 原告主张权利 因此 对原告要求被告 支付钢带酸洗加工费元 本案不予处理 3 关于被告是否应向原告支付 赔偿金 5100 万元 王某辉与周某新签订的投资合作 协议书 约定被告的钢坯加工业务全部 由原告承接 并保证被告每年至少提供 30 万吨钢坯给原告加工 而加工业务按 170 元 吨的纯利润确定加工单价 双方 在投资合作协议书中亦约定 被告确保 每年 30 万吨钢坯的加工量后 原告不 得再接纳其他加工业务 故被告无法向 原告提供约定的钢坯加工量 已造成了 精选公文范文 精选公文范文 18 原告加工费的损失 同时 被告出具承 诺书 如被告无法按上述要求向原告提 供钢坯加工 承诺按 170 元 吨赔偿原告 的加工费损失 该承诺书是被告的真实 意思表示 对被告具有约束力 被告从 2011 年 2 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止 仅向原告提供钢坯 25 万吨 少 提供钢坯 30 万吨 被告的行为已构成 违约 其应当按照承诺书的约定向原告 赔偿加工费损失 按 170 元 吨计算 被 告应向原告赔偿加工费损失 5100 万元 被告认为原 被告签订的委托加工协议 书期限至 2011 年 12 月 31 日止 故承 诺书的期限亦应至 2011 年 12 月 31 日 止 本院认为 承诺书是被告向原告出 具的 该承诺书并没有约定期限 也没 有涉及原告公司的股东变更问题 故被 告的主张 理据不足 本院不予采纳 原告要求被告支付赔偿金 5100 万元 合理合法 本院予以支持 二 反诉部份 根据结算单 反诉被告尚欠反诉 精选公文范文 精选公文范文 19 原告不锈钢废料吨 钢坯吨 反诉原告 要求反诉被告予以返还 反诉原告在签 订结算单后 随即与中钢集团深圳有限 公司签订购销合同 向中钢集团深圳有 限公司出售不锈钢废料 钢坯等材料 而根据购销合同等相关材料 反诉原告 向中钢集团深圳有限公司出售的不锈钢 废料 钢坯亦分别为吨 篇三 加工承揽合同 加工承揽合同 承揽方 以下简称 甲方 定作方 以下简称 乙方 甲乙双方为了保证全面履行 各自的义务 签订本合同 以兹共同信 守执行 第一条 甲方加工定作物的名称 材料 规格 质量 数量 加工费 备注 如乙方需要增加委托加工 成品数量 可以传真或其他书面方式通 知甲方 该传真或其他书面方式通知经 精选公文范文 精选公文范文 20 送达甲方 视为本合同的有效附件 第二条 委托加工方式 1 甲方包工包料 加工成品所 需的所有原辅料 技术设备 工人等均 由甲方提供 2 乙方须向甲方提供加工成品 的样本 甲方必须按照该样本进行加工 所提供的成品必须与该样本相符合 第三条 加工成品的质量要求 1 甲方加工成品的厂房 设备 技术条件等应符合国家相关生产标准 2 甲方交付的成品须为合格品 符合乙方要求的质量标准 3 甲方须按照方式进行产品包 装 第四条 加工成品的交付时间 交货方式与地点 运费承担 1 交付时间 2 交货方式与地点 甲方负责 将加工成品运送至位于 地址 的乙 方总仓库 由乙方派人验收 3 运费承担 运费由甲方承担 精选公文范文 精选公文范文 21 第五条 产品的验收 1 验收时间 甲方将加工成品 送至乙方总仓库后 由乙方派人验收 2 验收方法及验收标准 参照 双方约定的质量标准执行 乙方经检验 合格的 应办理提货签收手续 该提货 签收单为本合同的有效附件 3 验收的内容 产品的品种 规格 包装 质量 数量等相关项目 第六条 验收异议的提出与处理 1 乙方在验收过程中 如果发 现产品的品种 规格 包装 质量 数 量等相关项目不符合 国家规定或合同约定的 有权向 甲方提出并要求甲方及时作出退货或退 换等有效处理 2 甲方在接到乙方的异议后 应在 日内予以确认并负责退货或退换 处理 第七条 加工费支付时间与支付 方式 精选公文范文 精选公文范文 22 1 甲方以包工包料的形式为乙 方加工生产 加工生产所需的原辅料费 用 包材费用 水电费 工人工资等由 甲方承担 乙方只须支付甲方加工成品 的加工费用 加工费用按本合同第一条 的规定执行 2 支付方式 按以下第 项 执行 1 现金支付 2 银行转帐 3 支付时间 以月结方式支付 乙方于每月 30 日前向甲方支付上一个 月的加工费用 第八条 双方的权利和义务 1 甲方的权利和义务 1 甲方应当具备符合国家及 行业规定的生产资质 2 甲方负责回复乙方的生产 计划和生产订单 3 甲方保证按乙方的质量要 求 生产计划和生产订单及时组织生产 并进行产品质量控制 保证乙方正常生 精选公文范文 精选公文范文 23 产需要 如乙方认为必要时 甲方应接 受乙方的监督 4 甲方根据相关质量标准 质量文件向乙方提供产品质量检验方法 和相关检验报告文件 5 甲方须依照约定的交货时 间把加工成品配送到乙方总仓库 如有 变动必须提前三天书面通知乙方并征得 乙方同意 6 乙方未付清到期加工费用 而向甲方继续增加订货单的 甲方有权 停止加工乙方委托加工的产品 因此造 成的乙方损失与甲方无关 2 乙方的权利和义务 1 乙方负责提供加工所需的 样本 2 乙方如果需要增加委托加 工成品数量 可提前 日以传真或其他 书面方式通知甲方 并在通知中注明要 求到货的日期 甲方自接到该传真或其 他书面通知之日起 日内未以书面形式 答复乙方的 视为接受乙方新增加的订 精选公文范文 精选公文范