2012年二级建造师《矿业工程管理与实务》试题

20122012 年矿业工程管理与实务 二级 真题年矿业工程管理与实务 二级 真题 第一卷第一卷 一 一 单项选择题单项选择题 1 水准基点不可少于 个 合适的情况下 近井点也可作为水准基点 A 1 B 2 C 3 D 4 2 采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时 为了使其按照设计要求在 预定地点正确接通而进行的测量工作 称为 A 工程测量 B 高程测量 C 贯通测量 D 平面测量 3 井巷工程的稳定要求 同时围岩或者支护的变形应满足工程允许变形的要求 A 围岩应力小于围岩强度 支护应力大于支护强度 B 围岩应力小于围岩强度 支护应力小于支护强度 C 围岩应力等于围岩强度 支护应力等于支护强度 D 围岩应力大于围岩强度 支护应力小于支护强度 4 煤矿许用炸药按其瓦斯的安全性分为 A 5 级 B 4 级 C 3 级 D 3 级 5 在光面爆破中 周边眼多采用 A 连续装药 B 间隔装药 C 耦合装药 D 不耦合装药 6 目前 在我国沿海软土地基上较为广泛采用的混凝土预制桩的沉桩方法是 A 锤击法 静力压桩 振动沉桩法 水冲法 目前最常见的立井施工作业方式为 作业 短段掘 砌单行作业 长段单行作业 掘 砌平行作业 D 掘 砌混合作业 8 在不稳定表土层中施工立井井筒必须采取特殊的施工方法才能通过 如 冻结法 钻 井法 沉井法 注浆法和帷幕法等 目前以采用 为主 冻结法 钻井法 钻井法 沉井法 C 沉井法 注浆法 D 注浆法 帷幕法 9 风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方 距掘进巷道口不得小于 A 20m B 15m C 10m D 5m 10 建设单位应当在验收前 日向矿山企业主管部门 劳动主管行政部门报送 矿山建设工程安全设施施工 竣工情况的综合报告 A 30 B 60 C 90 D 120 11 劳动主管行政部门和管理矿山企业主管部门接到死亡事故和一次重伤 3 人以上的施 工报告后 应 报告本级人民政府 并报各自的上一级主管部门 A 立即 B 在一日内 C 在 3 日内 D 在一月内 12 正在钻孔的炮孔和预装药孔之间 应有 以上的安全隔离区 A 20m B 15m C 10m D 5m 13 在矿井施工水害防治的有关规定中 主排水泵的工作水泵的总能力 必须在 内排出矿井 24h 的正常涌水量 备用水泵的台数应不少于工作水泵台数的 70 A 8h B 10h C 12h D 20h 14 开发利用或者关闭铀 钍 矿的单位 应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批 手续前编制环境影响报告书 报 环境保护行政主管部门审查批准 A 国务院 B 省级 C 市级 D 县级 15 喷射混凝土的支护厚度 最小不应低于 mm 最大不应超过 mm A 30 100 B 50 150 C 50 200 D 100 250 16 矿业工程测量的常用仪器主要有 经纬仪 水准仪 钢尺 光电测距仪 全站仪等其 中测量高差的有 A 经纬仪 水准仪 B 水准仪 钢尺 C 光电测距仪 全站仪 D 全站仪 水准仪 17 矿山井巷工程施工及验收规范 规定 检查钻孔钻进结束后 除施工过程中需要利 用的钻孔外 应采用水泥砂浆严密封堵 其抗压强度不应低于 A 1 Mpa B 2 5 MPa C 5 Mpa D 10MPa 18 下列工程中不属于矿业工程注册建造师执业工程范围的是 工程 A 起重设备安装 B 隧道 C 机械设备安装 D 高结构 19 金属非金属地下矿山安全规程 规定 对所有支护的井巷 均应进行定期检查 井 下安全出口和升降人员的井筒 每月至少检查一次 地压较大的井巷和人员活动频繁的采 矿巷道应 进行检查 查出的问题 应及时处理 并作记录 A 每周 B 每日 C 每班 D 每小时 20 井巷地压 无论普氏还是深部隧道的太沙基古算方法 其地压大小都和巷道 隧道 的埋深 A 成正比 B 成反比 C 无关 D 有关 二 二 多项选择题多项选择题 1 常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括以下 内容 A 和易性 B 抗冻性 C 耐久性 D 强度 E 经济合理 2 建筑钢材作为主要受力结构材料 其主要的力学性能有 和硬度 A 抗拉性能 B 抗冲击性能 C 焊接性能 D D 耐疲劳性能 E 热处理性能 3 井巷涌水的主要来源 A 地表水 B 地下水 C 老窖水 D 可溶岩溶洞水 E 大气降水 4 岩石按其生成方式可分为 A 变质岩 B 硬质岩 C 软质岩 D 沉积岩 E 岩浆岩 5 二级注册建造师可以承担中 小型施工项目负责人 中型矿建工程包括 A 年产 90 万 t 年 B 年产 45 90 万 t 年 C 单项工程合同额 1000 2000 万元 D 年产 30 万 t 年 E 单项工程合同额 2000 5000 万元 6 巷道的支护形式主要有 A 支架支护 B 锚喷支护 C 联合支护 D 衬砌支护 E 现浇混凝土支护 7 7 民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的 应当向所在地县级人民政府公安机关 提出购买申请 并提交下列有关材料 A 工商营业执照或者事业单位法人证书 B 爆破作业单位许可证 或者其他合法事业证明 C 工程施工合同 复印件 D 购买单位的名称 地址 银行账户 E 购买的品种 数量和用途说明 8 矿山建设工程的安全设施必须和主体工程 A 同时设计 B 同时施工 C 同时竣工 D 同时验收 E 同时投入生产和使用 9 目前 立井施工爆破作业必须按照光面爆破的要求进行爆破设计 并编制爆破图表 爆破图表的内容包括 A 爆破原始条件 B 爆破参数表 C 爆破布置图 D 爆破器材的选择 E 预期爆破效果 10 高程联系测量的方法随开拓方法不同而分为通过 A 长钢丝导入高程 B 平硐导入高程 C 斜井导入高程 D 立井导入高程 E 光电测距仪导入高程 三 三 案例题案例题 1 1 案例案例 1 背景 某矿建单位投标承担一矿井施工任务 该矿井仅在井田中央布置了主井和副井井筒各一个 副井进风 主井回风 矿井施工前 施工单位未能严格按照施工组织设计的要求进行准备 工作 具体表现在 1 施工道路尚未完成 暂时利用农村简易道路进行设备和材料的运输 2 建设单位供电电源仅安装了一趟供电线路 3 施工劳动力主要是刚招聘的新工人 尚未进行培训 4 井筒施工图纸仅有表土段 基岩段图纸须一个月才能到 由于工期较紧 施工单位在建设单位的要求下匆忙进行了井筒的施工 最后造成施工进度 较慢 特别是工程材料运输问题经常耽误 与地方关系协调不好 严重影响了施工进程 2 问题 1 该矿井应采用何种施工方案 说明依据 2 施工单位在施工准备工作中存在什么问题 3 建设单位在施工准备工作中有何责任 2 2 案例案例 1 背景 某施工单位承担了一巷道的掘井工作 该巷道断面 18 围岩为中等稳定的粉砂岩 工作 面涌水较少 无瓦斯 施工组织设计采用钻眼爆破法施工 多台气腿式凿岩机打眼 炮眼 深度 2 0m 施工中 为提高掘进循环进尺 钻眼爆破采取了加深炮眼深度 增加装药量 减少炮眼总数的技术措施 以节约工作面的钻眼爆破工序时间 达到缩短整个循环时间来 提高施工速度 实际执行的效果并不理想 没有取得预期的效果 2 问题 1 施工单位加深炮眼深度对提高进尺是否有帮助 2 增加装药量进行爆破有何危害 3 根据施工单位所采取的技术措施 讨论其将对工程质量产生的不良影响 4 应当如何安排施工 才能更加有效地提高巷道掘井进尺 3 3 案例案例 1 背景某矿业工程项目的施工合同总价为 8000 万元人民币 合同工期 18 个月 在施工过 程中由于业主提出对原有设计文件进行修改 使施工单位停工 1 5 个月 全场性停工 以 后在巷道整体支护混泥土工程施工中 为了使施工质量得到保证 施工单位除了按设计文 件要求对基地进行妥善处理外 还将混泥土的强度由 C15 提高到 C20 施工完成后 施工 单位向监理工程师提出工期索赔和费用索赔 其中费用索赔计算中有以下两项 各费率为 合同约定 1 由于业主修改变更设计图纸延误 损失 1 5 个月的管理费和利润 现场管理费 合同总价 工期 现场管理费费率 延误时间 8000 万元 18 个月 1 2 1 5 个月 8 万元 公司管理费 合同总价 工期 公司管理费费率 延误时间 8000 万元 18 个月 7 1 5 个月 46 67 万元 利润 合同总价 工期 利润率 延误时间 8000 万元 18 个月 5 1 5 个月 33 33 万元 合计 88 万元 2 由于基础混泥土的强度的提高索赔 15 万元 问题 1 监理工程师应如何处理施工单位提出的索赔 2 是否同意因为工期影响给予以上的费用索赔 3 是否同意因施工单位提高混泥土强度的费用索赔 4 4 案例案例 1 背景 某 80 万吨矿井采用一对立井井筒开拓方式 一施工企业承揽了一个直径为 5M 深度为 410M 的主井井筒 承包价格为每米 2 万元 另措临设施费为 100 万元 总承包价格为 1000 万元 在施工过程中 建设单位提出设计更改 使井筒深度增加了 100 米 业主提出按原价每 米 2 万元的造价 增加费用 170 万元 与承包商商议 2 问题 1 建设单位提出的计价方法是否合理 2 提出承包商的合理处理意见 3 说明各种合同变更的程序 答案 答案 一 一 1 1 B B 2 2 C C 3 3 B B 4 4 A A 5 5 D D 6 6 B B 7 7 A A 8 8 A A 9 9 C C 1010 B B 1111 A A 1212 C C 1313 D D 1414 A A 1515 C C 1616 D D 1717 D D 1818 C C 1919 C C 2020 C C 二 二 1 1 ACDEACDE 2 2 ABDABD 3 3 ABCEABCE 4 4 ADEADE 5 5 BCBC 6 6 ABCDABCD 7 7 ABDEABDE 8 8 ABEABE 9 9 ABCEABCE 10 10 BCDBCD 三 三 案例案例 1 1 分析与答案 分析与答案 矿井建设是一项复杂的工程建设项目 涉及范围广 影响因素多 认真确定矿井的施 工方案及做好开工前的各项施工准备工作十分重要 施工单位应当明确自己的责任 建设 单位更应配合好 1 该矿井应当采用单向掘进的施工方案 这是因为矿井主井和副井均位于井田中央 只能由井田中央向采区进行单向掘进 矿井无边界风井 不具备对头掘进的条件 2 施工单位在施工准备工作没有完成的情况下 不应该进行井筒的开工建设 这是 影响井筒施工进度的根本原因 1 井筒开工前应完成工程准备工作 必须完成 四通一平 工程 匆忙开工会给后续 工程带来巨大困难 引起一系列问题 道路未完成 会影响设备和材料的供应 特别是使 用农村道路 在没有达成相关协议的基础上 会给后续工作带来严重影响 电力线路不能 实现双回路供电 矿井不能开工 因为会给施工带来安全隐患 2 井筒开工前应完成劳动力准备工作 新招聘工人应进行技术培训和安全培训 3 井筒施工的相关图纸必须到位 以便合理制定施工技术方案 3 建设单位在施工准备工作中 应严格按照合同规定 提供相应的服务 在本工程 施工准备工作中 应确保工程开工的各项工程条件和技术条件 如施工道路应加快完成 电力设施保证双回路供电 确保工程施工图纸按计划供应 同时积极协调好工农关系 案例案例 2 2 分析与答案 分析与答案 巷道施工爆破是掘进重要环节 而且对整个工程施工速度和质量影响较大 应当全面 考虑 方可取得较好的效果 爆破工作作为掘进施工质量的控制要点 和爆破本身的质量 断面 巷道稳定及其寿命等 有重要关系 从质量控制方面应当予以重视 1 施工单位加深炮眼深度对提高进尺没有明显的作用 主要是本巷道采用多台气腿 式凿岩机打眼 其合理的凿岩深度在 2 0m 以内 继续加大眼深不能有效地提高凿岩速度 反而会使打眼时间加长 不利于缩短循环时间 2 增加装药量可提高爆破进尺 但会增加装药消耗 另外过量时药会造成超挖 对 围岩造成振动 不利于支护 3 施工单位单一追求进度而采用加深炮眼深度 增加装药量 减少炮眼总数的办法 实施爆破 不仅不能达到预期的效果 反而会给后续工序带来施工困难和一些不利的影响 特别是增加装药量和减少炮眼数目 将无法保证光面爆破的效果 并使围岩受振动而不能 缩短总的循环时间 同时支护质量下降 总质量达一到要求 4 应当优化施工参数 采用先进的设备 或者组织钻眼和装岩平行作业 也可选用 高效率的钻眼设备和装岩设备 以缩短循环时间 加快施工速度 当然 进一步缩短其他 辅助工作的时间 也能有效提高掘进进尺 案例案例 3 3 分析与答案 分析与答案 1 监理工程师应当同意由于设计变更而造成的工期延长和相应的费用损失 因为施 工单位的工期影响是由于建设单位 业主 提出设计变更引起的 而对基础混凝土强度的 提高不应给予赔偿 因为是施工单位自身所采取的措施 且未经监理和业主同意 2 业主由于修改设计造成了施工全场性的停工 不仅直接使工程项目拖延了施工单 位完成项目的时间 还可能导致施工单位的人员调动 生产率下降及机械设备闲置等损失 因此 应同意给予施工单位的费用补偿 但背景材料中所列的计算方法不正确 因为管理 费的计算不能以合同价为基数乘相应费率 而应以直接费为基数乘相应的费率来计算 利 润包括在实施的工程内容价格内 不给以利润补偿 所以监理工程师不应同意以上提出的 索赔费用 而应要求施工单位重新进行计算 3 对施工单位提高混凝土强度的费用 不应同意其索赔要求 因这一保证质量措施 是施工单位的技术措施 而不是规范 设计 合同的要求 施工单位要求的变更没有经业 主的同意 本案例的施工单位也没有表明其有申请索赔的行为以及建设单位同意变更的指 示所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担 案例案例 4 4 分析与答案 分析与答案 合同内容变更经常有工程量变更 工程质量或特性变更 工程位置尺寸变更 删减合 同工作内容 附加一些工程 施工时间或期的变更等内容 1 根据合同变更范围的规定 增加工程量的变更指令应是增加与合同工作范围性质 一致的新增工作内容 而且不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或 计划使用的施工设备范围云完成新增工程 显然 井筒加深 100m 不仅是简单的工程量增 加 因为由于井筒深度增加 100m 至少是现有的提升钢丝绳需要更换 因为案例没有交待 其他设备设施及地质水文条件等内容 可能的更换还包括绞车 排水等 如果地质条件复 杂 还会影响施工方案 因此 这种变更的要求应该 按一个单独的合同来对待 因为它 超过施工单位目前正在使用或计划使用的施工设备所能够完成的工程范围 因此建设单位 提出的计价方法是不合理的 2 针对建设单位提出的计价方法 施工单位可以提出在费用增加 170 万坻了的基础 上增加设备和设施更换维修等额外费用 这里主要是各提升 悬吊钢丝绳的费用和工期 以及相应的辅助费 当然 按照规定 承包商也可以同意将此项工作按变更对待 3 一般的合同变更 可以由业主 监理工程师 发布变更指示或以要求承包商递交 建议书的任何一种方式提出变更 业主的变更指示是业主根据施工现场的实际情况 在确属需要时有权发布变更指示 并在指示中包括详细的变更内容 原则 并提供有关文件图纸等资料 要求承包商递交建议书后再确定的变更 其程序为 业主将计划变更事项通知承包商 并要求他递交实施变更的建议书 承包商对此应尽快予以答复 提出变更建议书 但承包 商的建议书只是作为业主决定是否实施变更的参考 承包商应待业主作出是否变更的决定 业主应忙通知承包商说明批准与否或提出意见 承包商在等待答复期间 不应延误任何工 作 第二卷第二卷 一 单选题 共计 20 题 每题 1 分 每题的备选项中 只有 1 个最符合题意 1 在工程施工中 施工控制网是 的依据 A 工程设计 B 设备安装 C 环境监测 D 变形观测 D 井口支撑梁 2 下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是 A 终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间 B 初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间 C 水泥初凝时间不宜过短 D 当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度 故终凝时间不宜太短 3 为使混凝土不发生离析现象 当浇筑高度超过 时 应采用串筒 溜管或振动 溜管使混凝土下落 A 3m B 4m C 5m D 6m 4 适用于地下水位以上 深度 5 15m 湿陷性黄土或人工填土的地基是 A 灰土桩 B 水泥粉煤灰碎石桩 C 深层搅拌法施工 D 碎石桩 5 煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是 A 电雷管起爆法 B 火雷管起爆法 C 直接起爆法 D 间接起爆法 6 硐室爆破主要的应用于 A 小型露天矿生产爆破 B 露天基建矿山剥离爆破 C 因生产需要急需加速剥离 尽快处理局部地段时 D 露天矿采矿生产爆破 7 当降水深度大于 15m 为了满足降水要求 宜选用 降水方法 A 轻型井点 B 喷射井点 C 管井井点 D 深井井点 8 具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是 A 横撑式支撑 B 重力式支护结构 C 板式支护结构 D 喷锚支护 9 不可用作地下连续墙墙体材料的是 A 钢筋混凝土 B 素混凝土 C 黏土 D 砂土 10 关于人工挖孔灌注桩的特点 描述错误的是 A 单桩承载力高 结构受力明确 沉降量大 B 可直接检查桩直径 垂直度 持力层情况 桩的质量可靠 C 施工机具设备简单 工艺操作简单 占场地小 D 施工无振动 无噪声 无环境污染 对周边建筑无影响 11 立井井筒基岩永久支护有多种 目前应用最多的是 A 料石井壁 B 混凝土井壁 C 钢筋混凝土井壁 D 锚喷支护井壁 12 立井井筒掘砌单行作业中 确定井筒掘进段高的因素是 A 井筒穿过岩层的性质 涌水量大小 施工速度要求 B 井筒深度 井壁结构 施工技术 C 井筒大小 支护结构 施工要求 B 井筒地质条件 井筒直径 施工水平 13 井巷工程爆破时 如遇有瓦斯 起爆总延时不应大于 A 100ms B 130ms C 150ms D 180ms 14 巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全 但巷道施工临时支护一般不采用 A 喷射混凝土支护 B 锚喷支护 C 支架支护 D 砌碹支护 15 对工程质量事故进行处理时 首先要进行 A 事故原因分析 B 事故调查 C 采取防护措施 D 上报 16 单位工程正式验收时 应由 来组织各有关单位负责人进行单位工程验收 A 建设单位负责人 B 监理工程师 C 项目经理 D 造价工程师 17 矿山采掘工作面的进风流中 氧气浓度不低于 二氧化碳浓度不超过 A 30 2 0 B 25 1 0 C 20 0 5 D 15 0 2 18 单位工程质量由 负责组织有关单位检验评定 A 建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 分包单位 19 某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程 厂房为框架结构 在进 行屋面混凝土浇筑时 发生下列事件 1 由于采用拼装钢模板 刚度略显不足 屋面下垂 最大误差偏离了原设计规定尺寸 15mm 2 由于钢筋规格缺货 施工单位将设计的螺纹钢换 成了等直径的普通圆钢钢筋 3 施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求 该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有 处 A 1 B 2 C 3 D 4 20 下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是 A 开工报告 B 分部工程质量评定汇总表 C 工程测量纪录 D 构件合格证 二 多选题 共计 10 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有 2 个或者 2 个以上符合 符合题意 至少 1 个错项 错选 本题不得分 少选 所选得每个选项得 0 5 分 1 下列关于矿井联系测量的说法中 正确的是 A 将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量 B 将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向 C 将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程 D 矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统 E 通过斜井导入高程 可以用一般井下几何水准测量来完成 2 矿用特种钢材主要是 A 钢轨 B 矿用工字钢 C 螺纹钢 D 槽钢 E U 型钢 3 影响围岩稳定性的因素很多 但起决定性的因素是岩体本身的特性 其主要包 括 A 岩体体积 B 岩石强度 C 岩体完整性 D 岩体风化程度 E 岩体结构特征 4 为提高工作效率 铲运机工作时可采用的施工方法有 A 下坡铲土 B 上坡铲土 C 并列铲土 D 侧向铲土 E 推土机助铲 5 灌注桩施工中常用的施工方法有 A 人工挖孔成桩 B 套管成桩 C 钻孔成桩 D 静力压桩 E 振动沉桩 6 下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是 A 该作业线由 6 臂伞钻和中心回转抓岩机组成 B 这种方案应用最广 并且取得了良好的经济技术效益 C 该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求 D 该方案机械化程度高 设备轻巧 灵活方便 E 它主要适应于井筒直径 5 6 5m 井筒深度 500m 800m 的井筒施工 7 井筒穿过含水岩层或破碎带 采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有 A 注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度 并深入进透水岩层或硬岩层 5 10m B 井底的设计位置在注浆的含水岩层内时 注浆深度应大于井深 10m C 井筒工作面预注浆前 在注浆含水岩层上方 必须设置注浆岩帽或混凝土止浆 垫 D 岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力 岩石性质和工作条件确 定 E 注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆 8 井巷工程的临时支护通常可采用的方式是 A 锚喷支护 B 金属锚杆支护 C 金属棚子或木棚子支护 D 前探支架支护 E 现浇混凝土支护 9 对有毒固体废物的堆放 必须采取 防止危害的措施 并设置有害废物的标志 A 防水 B 防渗 C 防流失 D 防盗窃 E 防热辐射 10 井筒穿过煤层发生事故 应当尽快做好的工作是 A 立即组织抢险 防治施工扩大 B 对相关责任人进行处罚 C 尽快消除现场危险 查明事故原因 提出防范措施 D 尽快恢复生产 E 上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门 三 案例题 共计 4 题 每题 20 分 请根据背景材料 按要求作答 案例 1 1 背景 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务 该石门所穿过的岩层主要为泥岩 和煤层 岩层遇水后易膨胀 稳定性较差 岩层倾角为 20 石门设计采用锚喷网支护 临时支护为打锚杆 必要时喷混凝土 支护紧跟工作面 该施工队为加快进度 在未经建设单位同意的情况下 将工作面锚杆临时支护改 为矿用工字钢支架支撑 锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成 施工中 该施工队 在工作面无涌水时 进度正常 在部分围岩稳定地段 施工单位掘进队队长在放炮通风后直 接安排凿岩工进行打眼 以节约循环时间 加快施工进度 在通过一个小断层时 由于有水 的影响 工作面发生了冒顶事故 所架设的 12m 临时支护全部倾倒 造成 2 人重伤 5 人 轻伤 部分设备损坏 影响工期 20 天 直接经济损失 80 万元 2 问题 1 该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患 2 该石门巷道的施工应采取哪些安全措施 3 根据工程所出现的事故 施工单位能否向建设单位进行索赔 为什么 案例 2 1 背景 某建设工程公司承担了一矿井的施工工作 该矿井采用立井开拓方式 中央边界 式通风 井田中央布置了 2 个井筒 主井井筒净直径 5 5m 井深 650m 副井井筒直径 7 0m 井深 625m 风井位于井田东北部边界 净直径 5 0m 井深 515m 施工单位在矿井开工前 组织编制了该矿井的施工组织设计 确定了矿井的施工 方案 明确了施工准备工作的具体内容 并进行了认真准备 考虑到井筒表土较薄 又没 有流沙 采用普通法进行施工 基岩部分采用钻眼爆破法施工 主 副井到底后进行短路贯 通 然后副井永久装备 主井进行临时改绞 负责井底车场及大巷的施工 在与风井贯通后 进行采区巷道的施工 但在矿井的建设过程中 主井在表土段施工发生了突水问题 使工程拖延了 4 个 月 副井先到底 矿井整个施工组织被打乱 2 问题 1 根据本矿井的基本条件 矿井应采用哪种施工方案 2 本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制 3 井筒的施工组织设计编制内容包括哪些 4 在主井发生淹井事故后 如何及时调整施工进度计划安排 案例 3 1 背景 某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间 在工程进行当中甲方增加了一些工作内 容并提出新增工程变更 工程完工后 工期比合同约定拖后 20 天 由此甲方拒付该工程的 20 万工期奖 2 问题 1 甲方拒付 20 万工期奖合理否 为什么 2 工程变更可以由哪些单位提出 3 简述变更价款的审定原则 案例 4 1 背景 某施工单位承担一井底车场的施工任务 计划工期 12 个月 从主 副井贯通后开 始计算工期 实际施工中 主井由于涌水大出现淹井 导致主井工期延误 4 个月 根据业 主的意见 井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期 原定工期不变 施工中 由于通风能力不足 施工单位比原计划少安排 3 个工作面 直到主井到底形成通风回路才 进行全面施工 这时已延误工期 3 个月 因通风系统困难多支出 50 万元 为了按预定的工 期完成任务 施工单位增开了临时巷道 增加工作面展开剩余工程的施工 为了增开临时 巷道 施工单位安排一掘进队用时 25 天 支出了 100 万元 最终按预定工期完成了施工任 务 2 问题 1 针对业主的意见 施工单位应如何应对 2 施工单位出现工期延误的原因是什么 责任应当由谁承担 3 施工单位应就哪些内容向业主进行索赔 为什么 参考答案 一 单选题 1 D 2 C 3 A 4 A 5 A 6 C 7 D 8 B 9 D 10 A 11 B 12 A 13 B 14 D 15 B 16 A 17 C 18 A 19 C 20 B 二 多选题 1 A B C D 2 B E 3 B C D E 4 A C E 5 A B C 6 A B D E 7 A B C D 8 A B C D 9 A B C 10 A C D 三 案例题 案例 1 1 由于该石门所穿过的岩层条件较差 围岩不稳定 作为施工单位 对支护方式 的修改应征得业主的同意 施工中 放炮通风后不进行安全检测 没有进行 敲帮问顶 直接进行钻眼作业 存在严重的安全隐患 在通过断层时 由于有水的影响 围岩很不稳定 应当制定相应的安全措施 防止冒顶事故 2 放炮后首先应进行 敲帮问顶 检查危石 同时实施临时支护 当围岩稳定性 较差时 应采用超前支护和加强支护 保证工作面的临时支护强度 如果工作面涌水会对围 岩稳定性产生影响 可采取相应的措施 如注浆封水 超前导水或引水等方法 对已架设的 支架要进行稳定性处理 防止倾覆 3 施工单位不能进行索赔 因为由于巷道围岩稳定性较差 施工前已经明确 遇 到断层并非不可预见 主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故 施工单位修 改支护参数 且未经建设单位同意 因此 该责任应当由施工单位承担 所以 施工单位 不能向任何单位进行索赔 案例 2 1 根据本矿井的基本条件 由于矿井设有边界风井 具备对头掘进的条件 因此 应同时从井田中央和边界进行矿井的施工 以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间 这 样 矿井应采用对头掘进的施工方案 2 对于已经确定了施工单位后的单项工程 应该由已确定的施工单位或由总承包 单位编制详尽的施工组织设计 并作为指导施工的依据 本矿井由于施工单位承建整个矿 井的建设工作 因此 矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制 3 井筒为单位工程 其施工组织设计编制的内容包括 工程概况 地质地形条件 井筒的施工方案与施工方法 施工质量及安全技术措施 施工准备工作计划 施工进度计 划与经济技术指标要求以及附图与附表等 4 由于主井发生了淹井事故 不能保证按预定的时间到底与副井贯通 副井能够 按计划进度到底 这时只能考虑风井与副井进行贯通 在贯通前 为保证施工进度 必须 对副井进行临时改绞 以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求 一旦主井到底 迅速与副井贯通 考虑到主井耽误的工期较短 这时仍可进行主井临时改绞 副井进行永久 装备 总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞 这样可最大限度的减少由于主井进度 拖延对矿井建设总工期的影响 案例 3 1 在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更 若竣工日期在变更中 有顺延 乙方在顺延工期内完成 则甲方这种做法是不合理的 若工程变更中没有对工期 的顺延进行明确规定 则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉 2 工程变更可以由建设单位 发包方 监理工程师提出 3 合同中有适用于变更工程的价格 按合同已有价格计算合同款 合同中具有类 似于变更情况的价格 可以类似价格为基础 确定变更价格 变更合同款 合同中没有类似 适用价格 由承包方提出适当变更价格 由监理工程师批准后执行 这一批准的价格应与 承包方达成一致 案例 4 1 针对业主的意见 施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解 考虑到只 有一个井筒到底 施工条件差 通风 排水等辅助工作都不可能完全到位 这些都有可能 影响施工进度 因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现 如要保证原计划工期 应 增加赶工费用 如业主不同意 应进行协商解决 2 施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件 由于主井 与副井没有贯通 无法形成通风回路 井下通风能力不足 不能布置太多的工作面 该责 任应当由业主承担 3 施工单位可就主井到底前延误的 3 个月工期和因通风系统困难多支出 50 万元 因为导致该问题的原因不在施工单位 施工单位不能为此负责 为增开临时巷道支出的 100 万元可以向业主提出索赔 因为这是正常的赶工措施 费 为增开临时巷道 而安排一掘进队用时 25 天 不可索赔工期 因为该掘进工作不 在关键线路上 不影响其他关键线路上的掘进工作 第三卷第三卷 一 单选题 共计 20 题 每题 1 分 每题的备选项中 只有 1 个最符合题意 1 矿业工程施工中 不论何种井巷贯通 均需事先算出贯通测量的几何要素 它 是指 C A 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C 贯通巷道中心线的坐标方位角 贯通巷道腰线的倾角 坡度 和贯通距离 D 贯通巷道的距离 2 下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是 C A 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B 尽量减小水灰比 C 采用高强度石子 D 采用级配好且干净的骨料 3 建筑钢材作为主要的受力结构材料 其主要的力学性能有 D A 抗拉性能 抗压性能 抗剪性能 B 抗拉性能 抗压性能 抗冲击性能 C 抗拉性能 抗压性能 抗疲劳性能 D 抗拉性能 抗冲击性能 耐疲劳性能及硬度 4 下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是 A A 较高等级的普通水泥 B 复合水泥 C 火山灰质水泥 D 矿渣水泥 5 下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是 D A 水文地质比拟法 B 地下水动力学法 C 涌水量与水位降深曲线法 D 比较分析法 6 下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是 A A 爆破滑动面 B 减重或削坡 C 压坡脚 D 抗滑桩 7 井巷工程中 锚注支护主要应用于 D A 不稳定岩层 或者松软破碎岩层中的巷道 B 稳定岩层 C 稳定巷道 D 采区巷道 8 煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为 5 级 最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的 煤矿许用炸药是 C A 1 级煤矿许用炸药 B 2 级煤矿许用炸药 C 3 级煤矿许用炸药 D 5 级煤矿许用炸药 9 下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施 D A 采用多排孔微差爆破 B 采用多排孔微差挤压爆破 C 采用缓冲爆破 D 露天深孔爆破 10 某地层土的渗透系数大 地下水水量大 降水深度在 7m 左右 最适宜的井点 降水方法是 C A 轻型井点 B 喷射井点 C 管井井点 D 深井井点 11 某矿井采用一对主副井井筒开拓的方式 该施工单位承担的主井井筒净直 径 5m 井筒深度 489m 表土段深度 80m 最佳施工设备配套机械化作业线配置是 C A 2JK 3 5 提升机 JK 2 5 提升机配 2 套 3m3 吊桶提升 FJD 6 伞钻 HZ 4 抓岩 机等 B JKZ 2 8 凿井专用提升机配 1 套 3m3 吊桶提升 FJD 6 伞钻 HZ 4 抓岩机等 C 2JK 3 5 提升机配 1 套 3m3 吊桶提升 FJD 6 伞钻 1 台 HZ 4 抓岩机等 D 2JK 3 5 提升机配 1 套 3m3 吊桶提升 FJD 9 伞钻 2 台 HK 4 抓岩机等 12 立井井筒在选择其作业方式时应考虑的内容不包括 C A 井筒穿过岩层的性质 井筒涌水量的大小 B 施工队伍的操作水平和管理水平 C 井筒表土段的深度 D 可能采用的施工工艺及技术装备条件 13 当矿井工业场地布置有主 副井两个井筒时 对于井筒的施工顺序 我国多采 用 A 的方式 A 主井比副井先开工 B 副井比主井先开工 C 主井与副井同时开工 D 主井与副井交替开工 14 按照 建设工程质量管理条例 的规定 建设工程发生质量事故 有关单位应 在 B 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告 A 12 B 24 C 48 D 72 15 对于现浇混凝土井壁 其局部厚度偏差不得小于设计厚度 C mm A 30 B 40 C 50 D 70 16 矿山工程项目的建筑安装工程费中的通风队的人工工资属于 A A 直接工程费 B 措施费 C 间接费 D 技术措施费 17 一通三防 是指 B A 通风 防瓦斯 综合防尘 防治水 B 通风 防瓦斯 综合防尘 防灭火 C 通风 防瓦斯 防灭火 防治水 D 通风 防瓦斯 防冒顶 防治水 18 根据矿山井巷工程施工及验收规范 冻结法施工的立井井筒段漏水量不得大于 A A 0 5m3 h B 6 m3 h C 15 m3 h D 3 m3 h 19 巷道施工开拓新水平的井巷第一次接近未揭露的煤层时 按照地测部门提供的 掘进工作面距煤层的准确位置 必须在距煤层 C 以外开始打钻 A 5m B 8m C 10m D 15m 20 民用爆炸物品的储存 不应该 B A 储存在专用仓库内 B 将炸药和雷管放在同一仓库内 C 安排专人管理 D 及时销毁过期失效爆炸物品 二 多选题 共计 10 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有 2 个或者 2 个以 上符合符合题意 至少 1 个错项 错选 本题不得分 少选 所选得每个选项得 0 5 分 1 矿井贯通测量结果偏差的大小 取决于 BD A 所选择的贯通测量方案 B 地面测量网的精度 C 测量方法的正确性 D 实际施测工作的质量 E 内业计算方法 2 矿业工程测量专用仪器有 AB A 全站仪 B 光电测距仪 C 激光扫平仪 D 激光垂线仪 E 陀螺经纬仪 3 提高混凝土最终强度的方法有 AC A 提高水泥强度等级 B 提高水灰比 C 加强搅拌和振捣成型 D 提高混凝土的养护温度 E 选用火山灰水泥 4 下列水泥品种中属于特种水泥的是 CDE A 硅酸盐水泥 B 矿渣硅酸盐水泥 C 高铝水泥 D 硫铝酸盐水泥 E 火山灰质水泥 5 土的工程性质有 AC A 可松性 B 含水量 C 压缩性 D 休止角 E 液性指数 6 影响围岩稳定性的因素很多 但起决定性的因素是岩体本身的特性 其主要包 括 ABDE A 岩体体积 B 岩石强度 C 岩体完整性 D 岩体风化程度 E 岩体结构特征 7 地层产状的主要参数有 CD A 倾斜岩层面与水平面的交线的方向 B 倾向 C 节理 D 岩层层面与水平面的交角 E 交面线 8 边坡稳定性分析常用的方法有 A A 刚性极限分析法 B 有限元模拟 C 边坡稳定的概率分析 D 边坡稳定的统计分析 E 散体理论 9 煤矿许用炸药的要求包括 ABCD A 爆破后不致引起矿井大气的局部高温 要求煤矿用炸药爆热 爆温 爆压都要 相对地低一些 B 有较好的起爆感度和传爆能力 保证稳定爆轰 C 排放毒气量符合国家标准 炸药配比应接近零氧平衡 D 炸药成分中不含金属粉末 E 不可用雷管直接起爆 10 矿业工程常用定额按建设程序分类包括 AD A 预算定额 B 概算定额 C 估算定额 D 施工定额 E 初步定额 三 案例题 共计 4 题 每题 20 分 请根据背景材料 按要求作答 案例 1 1 背景 某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工 该巷道围岩比较坚硬 施工队 为加快施工进度 采用减少炮眼数目 缩短钻眼时间 增大装药量的方法进行爆破掘进 工程实施后发现 巷道表明严重不平整 为达到验收要求 只能局部加大喷射混凝土的厚 度 造成工程成本的增加 2 问题 1 巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求 1 巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括 1 炮眼利用率要高 炸药和雷管的消耗量要低 2 巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准 方向与坡度符合设计规定 3 对巷道围岩的震动和破坏要小 以利于巷道的维护 4 岩石块度和岩堆高度要适中 以利于提高装岩效率 2 巷道光面爆破的质量标准是什么 2 巷道光面爆破的质量标准是 1 围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50 2 超挖尺寸不得大于 150mm 欠挖不得超过质量标准规定 3 围岩面上不应有明显的炮震裂缝 3 喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么 3 喷射混凝土支护巷道质量要求是 1 喷射混凝土所用的水泥 水 骨料 外加剂的质量 喷射混凝土的配合比 外 加剂掺量等符合设计要求 喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定 2 喷射混凝土支护规格偏差 喷射混凝土厚度符合规定 3 喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定 4 作为项目经理应当如何处理施工队的不正确做法 4 施工队采用少打眼 多装药的做法是不正确的 作为项目经理应加强对施工队伍 的技术管理 明确严格按技术标准进行施工的重要性 对违反规定的应及时进行纠正 必 要时进行处罚 确保工程的最终质量和取得良好的经济效益 案例 2 1 背景 某施工单位承担了一矿山井巷工程 同业主签定了建设施工合同 合同约定工期 15 个月 开工日期为 2005 年 11 月 1 日 竣工日期为 2007 年 1 月 31 日 工期奖惩额为 5000 元 天 工程保修期 1 年 在施工过程中 由于发生地质条件变化 建设单位进行设计变更 影响工期 10 天 由 于雨季影响材料进场 影响工期 5 天 工程累计停电 20 天 在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡 影响工期 10 天 由于项目工期紧 井下一机电硐室未经验收建设单位就投 入使用 该工程竣工日期为 2007 年 2 月 20 日 2 问题 1 本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类 别的事故 2 根据 中华人民共和国矿山安全法实施条例 本起伤亡事故处理时限是如何 规定的 3 施工单位是否应该承担该工程延误的责任 应该如何计算工期延误的奖惩数额 4 该机电硐室未经验收便投入使用 其质量问题施工单位是否应当承担质量责任 应 该如何处理 案例 3 1 背景 某炼钢厂综合楼建筑面积 2900m2 总长 41 3m 总宽 13 4m 高 23 65m 为 5 层 现浇框架结构 柱距 4m 9m 4m 5m 共两跨 基础为钢筋混凝土灌注桩基 主体结构采 用 C20 混凝土 砖砌填充墙 在主体结构施工过程中 3 层混凝土部分试块强度达不到设 计要求 但对实体强度测试论证 能够达到设计要求 2 问题 1 该质量问题是否需处理 为什么 2 如果该混凝土强度经测试论证达不到要求 是否需处理 采用什么处理方法 3 简述质量事故处理方案的类型 4 针对工程项目的质量问题 现场常用的质量检查的方法有哪些 5 简述施工项目质量控制的过程 案例 4 1 背景 A 煤矿采用一对主副立井方式开拓 该主副井井筒均在同一工业广场内 某施工 单位承担了该主井井筒施工项目 主井井筒净直径 5m 深度 650m 表土段采用冻结法施工 某 项目经理计划采用 JKZ 2 8 专用凿井提升机配一 3m3 吊桶提升和 1 台 JK 2 5 提升机配 2m3 吊桶提升 以加大提升能力 并配 2 台 HZ 6 型中心回转抓岩机出渣 该井筒在基岩段共穿 过两个含水层 厚度分别为 15m 和 30m 相隔 30m 两个含水层最大涌水量均为 40m3 h 在施工到第 2 层含水层发现井筒上段漏水量较大 脱模后蜂窝麻面较为严重 该井筒竣工 后井筒涌水量达 15m3 h 其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象 遂决定对表土段进 行壁后注浆堵水 2 问题 1 该项目的施工方案有何不妥 为什么 2 井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法 该井筒最宜采用哪种方法 3 保证混凝土的浇筑质量有哪些注意事项 4 采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些 参考答案 一 单选题 1 C 2 C 3 D 4 A 5 D 6 A 7 D 8 C 9 D 10 C 11 C 12 C 13 A 14 B 15 C 16 A 17 B 18 A 19 C 20 B 二 多选题 1 A C D 2 C D E 3 A C 4 C D E 5 A C D 6 B C D E 7 A B C D 8 A B C 9 A B C D 10 A B C 三 案例题 案例 1 1 巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括 1 炮眼利用率要高 炸药和雷管的消耗量要低 2 巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准 方向与坡度符合设计规定 3 对巷道围岩的震动和破坏要小 以利于巷道的维护 4 岩石块度和岩堆高度要适中 以利于提高装岩效率 2 巷道光面爆破的质量标准是 1 围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的 50 2 超挖尺寸不得大于 150mm 欠挖不得超过质量标准规定 3 围岩面上不应有明显的炮震裂缝 3 喷射混凝土支护巷道质量要求是 1 喷射混凝土所用的水泥 水 骨料 外加剂的质量 喷射混凝土的配合比 外 加剂掺量等符合设计要求 喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定 2 喷射混凝土支护规格偏差 喷射混凝土厚度符合规定 3 喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定 4 施工队采用少打眼 多装药的做法是不正确的 作为项目经理应加强对施工队 伍的技术管理 明确严格按技术标准进行施工的重要性 对违反规定的应及时进行纠正 必要时进行处罚 确保工程的最终质量和取得良好的经济效益 案例 2 1 本案例属于物体打击类安全事故 按事故后果严重性属有死亡的重大安全事故 2 根据 中华人民共和国矿山安全法实施条例 矿山事故调查处理工作应当自 事故发生之日起 90 日内结束 遇有特殊情况可以适当延长 但不得超过 180 日 矿山事故 结案后应当处理结果 3 工期延误 20 天 其中设计变更影响的 10 天和停电影响的工期延误 20 天由建 设单位承担 对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的 可以认 为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险 工期应该按提前 10 天计算 应该奖励施工单位 5 万元 4 工程未经验收建设单位就投入使用 投入使用之日起即可视